《公司轻型钢架棚加工承揽协议（通用三篇）》
公司轻型钢架棚加工承揽协议（精选3篇）
公司轻型钢架棚加工承揽协议 篇1
甲方(定作方)：___________地址：___________代理人：___________联系电话：___________
乙方(承揽方)：___________地址：___________代理人：___________联系电话：___________
甲、乙双方本着平等合作、互惠互得的原则，依据《中华人民共和国民法典》和其他相关法规的规定，就___________(地点)玻璃供需问题，经双方友好协商，一致同意签订以下加工合同，具体条款如下：
一、品种、规格、数量、单价：___________
玻璃品种：___________，规格：___________，数量：___________，单价：___________。
交货地点：
运输方式、费用：
1)由乙方负责送货，运输费用由乙方承担.玻璃卸车前破片由乙方负责，落地验收后出现破损由甲方负责.
2)产品必须按甲方订单要求每片附加标签、规格、品种、楼号楼层等识别编码，标签编统一贴在白玻面，以便区分。
二、交货期：___________
合同签定后，乙方收到甲方订单后十日内供货，补片玻璃应在七日内完成。
三、验收方式：
1)玻璃送达甲方工地后应当场验收当批玻璃，发现有不符合下单尺寸的产品应以及时予以检验，若有异议应在三日内以书面形式通知乙方，否则视为验收产品合格。
2)_________玻璃制作按国家标准执行，相关规定以行业标准为准.
六、结算及付款方式：
甲方根据玻璃保修期给乙方一张远期支票，乙方发车后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供发票给甲方。
七、违约责任：
1)双方应按合同约定履行，乙方若延期供货，每日应向甲方支付3%作为违约金.
2)如产品质量达不到设计要求，乙方应承担一切责任和经济损失。
八、其他：
本合同未尽事宜，由双方协商解决，合同争议双方均有权提起诉讼。
九、本合同一式两份，双方各执一份，由双方签字盖章后生效。合同签订至本项目结束本合同自行解除。
十、保质期及保修
1、保质期为二年(验收之日起)
2、执行本项目保修期，在保修期内发现玻璃质量问题，乙方无偿更换，执行保修内产品所附有的.责任。
甲方：___________代表：___________账号：___________户行：___________
___________年___月___日
乙方：___________代表：___________账号：___________户行：___________
___________年___月___日
公司轻型钢架棚加工承揽协议 篇2
原告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：_________________
电话原告造成的经济损失__________元。
3、诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原、被告于__年订立合同，约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款_____元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按时使用，给原告造成了很大的损失。为维护原告的'合法权益，特诉至贵院，请求依法解除合同，判决被告返：________________
被告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：__________________。
电话：________________
诉讼请求
1、依法解除合同，被告返还原告价款__________元；
2、判令被告依法赔偿给还价款，并赔偿原告的经济损失。
此致
__________人民法院
具状人：_________________
_____年_____月_____日
公司轻型钢架棚加工承揽协议 篇3
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，在自愿、平等、公正的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成一致，特订立本合同。
一、程概况
1、工程名称：轻型钢架棚
2、工程地点：镇平工业园区，__塑料制品有限公司
二、工程承包范围
1、面积：61.3_44.3=2715.59平方，附工程详单，见-3
2、承包方式：甲方出资，乙方承包工、料含土建。
3、工程造价165元/㎡，总造价448072.35元。
4、付款方式：合同签订后甲方预付总造价30%，柱子立起再付40%，验收后再付25%，剩余5%工程完成后一年内全部付清。
5、土建工程结束后开始施工， 天交工。
年内保证维护正常使用。
6、在施工期间，乙方施工人员应由乙方全部投入保险，如发生工伤事故等事宜，由乙方从保险金中解决，不足部分由乙方承担，甲方概不负责。
7、甲方负责水、路两通及其费用，负责外围治安秩序，乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全，乙方在施工期间，电费由乙方承担，甲方负责协调。
甲乙双方应履行合同义务，如一方违约，应向对方支付三万元的违约金。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自签订之日起，即可生效。
甲方：
乙方：
年 月 日