《合伙工程协议书(推荐3篇)》
合伙工程协议书(精选3篇)
合伙工程协议书 篇1
工程责任承包协议书
甲方:广州恒艺装饰设计有限公司(以下简称甲方)
乙方: 身份证号: (以下简称乙方)
为明确公司、工程监理,施工队之间的责任、权力和利益,使公司的品牌,产品的品质、企业的文化得以进一步的深化和提升,确保公司、工程监理和施工队三方有章可依、违章必究、政令畅通、禁令行止,特订立此责任承包协议。
一、乙方责任承包人的资格与条件:
1. 具有从事装饰工程管理两年以上的管理经验,特别是具有中大型工装装修经验。
2. 具有高中以上学历或具有工程监理证书、工程师以上的资格证书。
3. 在社会上或在公司没有任何劣迹表现,包括违法乱纪的现象,具有以公司为家、以客户利益为重,以工人利益为己任的高尚品质。
4. 具有装饰工程丰富的工作经验、沟通能力、业务知识、包括施工管理、材料知识、文化知识、识图知识、工艺制作及流程、设备、工具等知识的经验;具有监督、检查、指导、服务、协调、沟通等方面的工作能力。
5. 具有较强的施工队伍管理及带队施工的能力。
1) 必须要有固定的施工技术人员,各种人员必须齐全,技术全面,还具有丰富的装饰工程施工经验。所有施工人员必须经公司严格审核、审查、注册、登记、编号、考查和考核。
2) 各工种施工队必须严格遵守公司的各项制度、质量管理规定、安全文明管理规定、检验和检测制度等,违反者公司视情节轻重进行处理。
3) 乙方责任承包人,承包公司工程时,在每单工程结算后抽出1%的结算款作为工程维修保证金,退工程保证金时必须是施工队在公司所承建的最后一单工程结算满一年后,且无任何工程质量问题,以及无任何违法乱纪现象,经主管工程监理,工程部领导审批,上报公司办理退款手续。
二、承包方式:
1. 乙方承包的装饰工程:
2. 承包范围:包工、包料、包运杂费、清洁费、其它一切费用。
3. 工程预算总造价:(详见甲方工程报价单)。乙方完成后,按实际完成工程量进行结算,施工过程中,经甲方和业主双方认可的工程修改报价单与本合同具有同等效力。
4. 工期:按甲方与乙方商定的工期为准。
5. 乙方承包人同时最多只能承包公司2项工程。
三、工程施工管理:
1. 乙方必须严格遵守和执行公司装饰工程《文明施工现场管理规定》及《安全施工管理规定》两规定条例,违者按公司制度处罚,情节严重者惩罚或终止承包合同。
2. 乙方必须严格按照《住宅装饰验收标准》执行,甲方将按照此标准进行严格的验收。
3. 乙方对于不符合四方施工质量、施工标准、施工规范的问题,不管是工地文明、安全、卫生、防火、防水方面,还是技工手工工艺方面,凡是不合要求的,限期整改,不整改者,处以重罚,给公司造成损失的由责任承包人负责,工程结算一年内,工程出现质量问题(在公司维修保证书范围内)在业主提出一周内乙方承包人必须负责维修,否则公司安排人进行维修,并从工程维修保证金中扣除维修费。
4. 乙方在责任承包工程期间,凡出现重大安全、质量责任事故,甲方不仅追究乙方经济责任,还要追究其行政责任,违反法律法规者,将移送司法机关处理,并终止责任承包合同,取消责任承包资格。
5. 乙方在责任承包工程期间,凡出现媒体曝光事件,给公司名誉等受到极大的损害,甲方将终止责任承包合同,不退回工程维修保证金,还要追究其经济和行政责任。
6. 所有现场施工人员必须服从公司的监督、检查、指导。对公司或业主提出的工程问题及工艺要求,如得不到落实,公司有权对施工责任承包人按规定处罚,甚至终止责任承包合同。
7. 乙方责任承包人,对所负责的施工队伍所用的技术工人必须以公司员工的身份出现,如公司检查发现不了解公司的情况、文化、品牌、等方面或业主发现不是公司的技术工人,公司有权对责任承包人进行处罚,甚至终止承包合同。
8. 乙方不得以任何借口、理由或形式将甲方的装饰装修工程转包给其他方,否则甲方将终止责任承包合同,不退回工程维修保证金,还要追究其经济和行政责任。
9. 严禁乙方责任承包人及施工人员与他人谈及工程承包、转包、报价、设计、经济信息等原则性问题,在任何情况下,不得以第二、第三人称称呼公司,如“你们公司”“他们公司”,如出现则处以罚款。
10.乙方责任承包人及施工人员必须证件齐全及办理公伤理事故保险(公司可协助办理),费用处理;如不办理,出现的所有问题及公伤事故由责任承包人负责并承担所有费用,工人出入证和放行条由乙方责任承包人负责办理。
11.公司对乙方责任承包人所承包的工程,不再对技术工人管理进行安排。
12.乙方责任承包人不得炒单,不得私自做工程项目,不得接业主钱物,一经发现,甲方将终止责任承包合同,不退回工程保证金,还要追究经济和行政责任。
13.在施工过程中,乙方责任承包人应及时发现合同报价单中的漏项或工程量不足,及时向工程部报告并填写工程变更通知单,通知业主签字认可。
14.乙方责任承包人要会同公司工程部对所承建的装饰工程各项目进行登记、丈量,列出工程结算清单,如发现有漏项或工程量不足,甲方将以合同的价格对漏项或工程量不足进行计算工程金额,由乙方责任承包人全额赔偿,并处以100%处罚,且取消责任承包合同,没收一切保证金(公司认同或赠送的除外)。
15.乙方责任承包人所承建的装饰工程完工后,必须经公司工程部全面验收,并把验收单交给客户签字认可,否则一律不与责任承包人结算,或按不合格工程论处。
16.与客户结算完毕后,乙方责任承包人与施工队伍结算时有争议的部分,由工程部进行协调处理,此项工作完成后公司与乙方责任承包人进行结算。
17.工程预算中的折扣优惠,甲、乙双方按扣点方式共同分摊。对业主扣款事项和金额(工程质量、材料质量、安全、工期、服务等方面),则由乙方责任承包人全额承担赔偿,或根据实际情况视情节轻重,由工程部审核,报公司批准进行减、免处理。
18.所有施工人员在上班期间必须统一着公司服装,所有工程项目的管理制度、形象宣传必须统一按公司规定。
19.乙方责任承包人必须按照规定工期完成工程,否则延期按100元/天,从工程款中扣除。如业主材料不到位或工程增加可向公司申请延长工程期限。
四、收、付款方式:
1. 根据先期的预算,甲方负责向业主收取预算金总额的10%作为定金。
2. 乙方施工人员进场三日内,乙方应按照合同规定要求业主催交总预算金额的30%,按甲方指定的账户或指定地点及财务人员承兑。甲方在乙方水电基本完成后,付乙方总预算金的15%。
3. 在乙方泥水、电工基本完成,木工进场前向业主催交总金的40%,其中甲方付给乙方总预算金中的20%。
4. 在乙方木工基本结束,油漆、扇灰工程开始前,乙方向业主催交总预算的15%和增加项目的80%,并按结算总造价,甲方收取总造价的 %(包括以前所收的款项,另加1%作为乙方的维修保证金)剩余部分为乙方全部所得。
五、收取工程扣点方法:
1. 工程总造价(结算)叁万元(¥30000.00元)以上(含叁万元)(¥30000.00元),甲方收取工程总造价(结算)的30%。
2. 在工程总造价(结算)叁万元(¥30000.00元)的基础上,每增加造价肆千元(¥4000.00元)甲方在原收取总造价(结算)的30%基础上,加收1%,即总造价(结算)的31%,(例:34000.00元,收取点31%;¥38000.00,收取点32%),以此类推。
3. 工程总造价(结算)伍万元(¥50000.00元)(含伍万元<¥50000.00>)甲方收取总造价(结算)的35%。
4. 在工程总造价(结算)伍万元(¥50000.00元)的基础上,每增加造价(结算)壹万元(¥10000.00元),甲方在原收取总造价(结算)的35%基础上,加收0.5%,即总造价(结算)的35.5%,(例如:¥60000.00元,收取点35.5%;¥70000.00元收取点36%等),以此类推。
5. 工程项目在没有泥水工程的情况下,在伍万元(¥50000.00元)以内(含伍万元<¥50000.00元>),甲方在收取总造价(结算)35%,总造价(结算)每增加壹万元(¥10000.00元)的情况下,甲方参照本条款第四条收取的方法。
6. 工程总造价(结算)在拾伍万(¥150000.00元)以上(含拾伍万元<¥50000.00元>)甲方收取总造价(结算)的40%。
六、施工材料的控制和管理:
1. 乙方责任承包人工程所用的工程材料,必须按照合同书、报价单和施工图纸规定和确定的材料,包括材质、品牌、规格、性能、质量等必须达到所规定的要求,违者重罚。
2. 除公司规定或同意乙方责任承包人自行采购的材料外,其它工程材料都应到公司规定的材料采购点采购,乙方责任承包人无权随意采购,违者给予重罚。
3. 乙方责任承包人未经公司同意私自采购的材料,甲方不予认可,并进行100%处罚,从工程维修信誉金中扣除。
4. 乙方责任承包人私自采购的材料,甲方有权将所承建的工程项目拆除,损失由责任承包人100%负责,并根据情节的轻重进行100%-500%的处罚。
5. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
6. 本协议自签订之日起生效。
本合同的全部文本,甲方拥有最终解释权。
甲方:广州恒艺装饰设计有限公司 乙方:
年 月 日 年 月 日
恒艺装饰关于木制品防潮处理补充协议
一、门套、窗套基层木板与墙面接触面一定要做防潮处理,项目内容包括以下几点:
1. 墙面做好防水处理。
2. 在墙面上铺两层防潮棉垫。
3. 门套与墙面之间接触面刷防潮清漆。
4. 门套与地面之间留12.5px打玻璃胶收口。
做法示意图如下:
二、木制品与墙面、地面之间所做防潮处理,项目内容包括以下几点:
1. 墙面、地面做好防水处理。
2. 柜台背板、底板刷好防潮清漆。
3. 在背板、底板上粘贴两层防潮棉垫。
4. 在柜台背板两边加上刷好防潮清漆的小木方。
5. 保证木制品与墙面、地面之间有一定的空隙。
6. 木制品柜台与水泥墙面之间的空隙在合理的位置钻透气孔。气孔位置如附图:
注:根据:工程责任承包协议书:第三条第4项第2小项的协议规定,在防潮方面不管业主是否同意增加该项目,都要严格按照公司防潮要求进行施工,若违反规定及质量未达标者,勒令整改并罚款100-20__元,加扣3%的工程维修保证金。
甲方:恒艺装饰设计有限公司 乙方签字:
年 月 日
合伙工程协议书 篇2
合伙工程协议书的范本1
合伙人:________(以下简称甲方)
合伙人:________(以下简称乙方)
甲、乙双方经平等协商,就合伙承包____________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围
合伙项目以_______________公司中标合同确认的项目内容及范围为准;
甲、乙双方合伙承包的项目,对外以__________________公司名义出现。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例
1.甲方以现金出资,出资额为人民币________万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例________%。
2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占________%。
五、盈余分配与债务承担
1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。
六、退伙
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;
退伙需经对方同意,方可实行;
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
七、权利与义务
1.甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;
2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;
3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满
合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
十一、生效及补充
1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份;
2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。
合伙人:________
___年___月____日
合伙工程协议书的范本2
甲方:
乙方:
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参与项目施工达成如下协议条款:
第一条总则
1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对项目施工具有约束力。
1.2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。
1.3合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
第二条工程项目的安排及费用
2.1该工程项目全部由乙方组织施工,并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。
2.2甲乙双方共同组成工程项目部,协调与业主及监理的关系。
2.3甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用由乙方负担。
2.4乙方向甲方支付工程有效标价%的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。管理费用支付方式:。
第三条甲方职责
3.1项目部由甲方委派项目经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理,负责工程施工进度、质量、安全及其他管理正常工作。
3.2甲方在工程现场设立双控银行账户,取款时需经甲方加盖公章乙方加盖财务主管印鉴共同确认。工程计量款到位后扣除甲方管理费用,余款在三日内拨付给乙方用于工程施工。
3.3甲方在青岛完税后,甲方根据分包协议,负责向乙方出具代扣代收税款凭证。
3.4协助乙方整理工程竣工资料。
第四条乙方职责
4.1项目部由乙方委派项目副经理,同时组织满足工程施工所需的人员及设备,注入工程施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定。如工程施工出现严重质量问题,甲方有权单方解除此协议,拒绝拨付工程进度款,并由乙方承担违约责任。
4.2乙方所提供的人员,在施工过程中因业务素质低,不能胜任其工作的,甲方有权要求撤换。
4.3乙方对所承担的工程任务应具有强烈的责任感,维护甲方的企业信誉。因该工程施工所产生的债权、债务由乙方负责。乙方对承担的工程任务的工期、盾量、安全等承担全部经济及法律责任。
4.4乙方管理人员必须遵守甲方的各项管理制度及国家有关法律、法规,服从项目部的统一领导。
4.5支付甲方现场人员的工资、食宿、差旅及通讯等费用。
4.6乙方不得以甲方及项目部的名义赊用任何人工、材料及机械设备。
4.7乙方的财务管理实行财务自主、独立核算,自负盈亏。
4.8本协议一式四份,甲乙双方各执二份,签字盖章后生效。
甲方:
法定代表人:
委托代理人:(签字)
年月日
乙方:
法定代表人:
委托代理人:(签字)
年月日
合伙工程协议书的范本3
一、合伙人组成:
合伙人:姓名,性别男,现家庭住址
身份证号码:电话:
合伙人:姓名,性别男,现家庭住址
身份证号码:电话:
合伙人:姓名,性别男,现家庭住址
身份证号码:,电话:
二、三名合伙人共同投资,承包一期续建建设项目工程。
工程项目名称:目(一期续建)工程工程施工地点:
三、合伙宗旨
经双方共同协议,在合法合理的前提下,齐抓共管,同舟共济,为了集体利益,
舍小我,不计个人得失,发扬艰苦创业精神,共谋发展,本协议明确投资利润分配依据。
四、盈利分配及债务(亏损)承担
1、投资利润与亏损分配比例:(占40%,、各占30%)工
程款收入在扣除人工、机械模板材料等直接成本后,首先用于归还合伙人的投资本金,再分配利润。(如项目出现亏损,按投资比例分配)
2、由于本投资金额为双方凭各自关系四处筹借,因此出现的借支返还利息需要从三方合作项目中,根据各自股份进行单独分别计算,采取各负其责的方法,自负盈亏。
3、每笔工程款到账后,若需还各自债务,按投资比例进行分配。
4、在完成本工程项目过程中,三方每月最高可支取工资X元,做为自身日常开销,三方除基本工资的开销外,不得挪用公款,否则每次将无条件接受按所占股份比例的1%扣除,支付给守约方。
六、合伙管理及责任分工:
1、合伙事务总负责人关系和签批工程款事宜。
2、在施工过程中的班组确定、材料采购定价等现场一切事务由三方合伙人委派
3、施工现场执行技术总负责人由
七、财务管理及制度
1、由负责现金及银行存款管理,聘请会计一名负责帐务处理。
2、任何费用X元以内由支出方、财务负责人)签字即可支出、报销;支出发票及费用在X元以上(含X元),需通过三方共同签字方可支出、报销,若其中一方不在现场需电话通知其同意。
3、财务账务对三方需公开、透明,每周必须三方对账一次,时间由三方商量确定。
4、工程款到账后,立即交由负责管理,并由聘任会计入账。
5、在本工程结束前,工程款只能用于本工程的所有开销,不得挪借他用。
八、退伙协议
合伙期间一方不得退出,如需退出务必由其余两方同意方可退出。
九、权利和义务
合伙人共同协商共同管理,并参与日常事务的处理。(财务、安全、质量、进度)。
十、合伙期限
合伙期限至该工程项目结束并分配完合伙财产为止。
十一、违约责任及纠纷解决
双方必须信守本协议,如一方违约除赔偿守约方各项损失外,还应当向守约方承担工程项目总金额的2%的违约金。若双方发生分歧按协议解决,如不能协商解决的可上诉法院解决。
十二、组成合同的文件
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
合伙人签字:
年月日
合伙工程协议书 篇3
甲方:__________
身份证号码:__________
住址:__________
联系方式:__________
乙方:__________
身份证号码:__________
住址:__________
联系方式:__________
丙方:__________
身份证号码:__________
住址:__________
联系方式:__________
鉴于:__________
甲乙丙三方于____年____月____日签订《____________________》,共同承包__________工程。由于该工程有超量工程,超量部分款项尚未收回,现根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等国家有关法律法规,甲乙丙三方经平等自愿协商,就剩余工程款项订立如下协议:__________
第一条 工程概况
1.工程名称:__________
2.工程地点:__________
3.工程立项批准文号:__________
4.工期:__________
该项目已于___年____月____日竣工,已经甲方、乙方、丙方及发包方验收。
第二条 工程价款
1.工程中标价__________万元(大写:________________________),____年_____月_____日工程已结算____________万元(大写:______________________)。
2.超量工程款项:____________________万元(大写:________________________),工程发包方______(是/否)认可,并于___年____月____日签订了《________________工程结算协议书》。
3.截止本协议签订之日,工程发包方实际已向甲方、乙方、丙方支付建设工程款共计___________万元整,尚未支付的建设工程款___________万元整。
第三条 工程价款分配办法
1.根据甲方、乙方、丙方签订的《____________________》,甲乙丙三方各自按照三分之一比例承担工程的权利义务和责任。
2.若只能按照中标价结算,三方应按照三分之一比例承担所欠债务。
3.若收回超量工程价款,收回此笔款项的一方享有二分之一的价款比例,另外两方按照四分之一比例分配价款。
4.在办理收回超量工程价款的事宜时,因此产生的所有合理费用由办理的一方先行垫付,不管收回款项与否,办理费用均应由三方按照三分之一比例共同分担。
5.办理费用在办理的一方给出相应收据等材料并通知其余两方后,其余两方应在_______日内将各自应承担的比例支付给办理的一方。
6.办理费用应控制在超量工程价款的10%以内,超出部分由办理的一方自行承担。
第四条 账户信息
各方款项往来以下列账户信息为准:__________
1.甲方账户名:_____________________________,开户行:_____________________________,账户:_____________________________。
2.乙方账户名:_____________________________,开户行:_____________________________,账户:_____________________________。
3.丙方账户名:_____________________________,开户行:_____________________________,账户:_____________________________。
第五条 合同终止
1.合同签订后,任何一方不得擅自变更和解除。
2.如果发生不可抗力事件,各方应立即互相协商,以找到公平的解决办法,并且应尽一切合理努力将不可抗力的影响减少到最低限度。因不可抗力导致合同全部无法正常履行时,本合同自动中止,待该不可抗力结束后,本合同是否恢复履行,如何恢复履行,由合同当事双方协商确定。
3.因合同履行完毕或合同解除等原因导致合同终止,各方应在本协议终止之日起_____日内结清各方所有资金。
第六条 违约责任
1.各方均应忠实履行合同约定的各项内容,任何一方违反本合同,均应承担违约责任。如因一方违约给他方造成经济损失的,违约方应根据损失的实际情况向他方进行足额赔偿。
2.一方未按合同第三条第六款约定,过期与办理的一方结算办理费用的,每延迟一日,应当支付延迟支付货款总金额 _____%违约金,直至结算办理费用止。
第七条 争议解决
1.本合同的签订、解释及与本合同有关的纠纷解决,均受中华人民共和国现行有效的法律约束。
2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成的,应按下列第_________种方式解决:__________
提交__________仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力;
依法向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。
第八条 附则
1.未尽事宜各方协商处理,协商一致后,另行签订补充协议;具同等法律效力。
2.本协议一式__________份,各方签名后各执一份,具有同等法律效力。
3.本合同经各方签署后生效。
4.其他补充事宜:_____________________________________________________________。
签署时间:__________年 ________月 ________日
签署地点:__________
甲方(签名捺印):__________
乙方(签名捺印):__________
丙方(签名捺印):__________