首页 > 法律文档 > 合同范本 > 劳务合同 > 劳务费结算合同(推荐三篇)正文

《劳务费结算合同(推荐三篇)》

时间:

劳务费结算合同(通用3篇)

劳务费结算合同 篇1

甲方:

乙方:

因业务工作需要,乙方为甲方的临时员工代发工资,经甲乙双方友好协商,达成如下协议:

一、 乙方每月为甲方的临时员工代发工资,并代扣、代缴个人所得税,其劳动关系仍属甲方所有。在此期间,甲方与临时员工所发生的劳资纠纷及工伤事故等有关责任由甲方负责。

二、 甲方在发放工资前必须为新入职的临时员工提供正确的存折帐号或银行卡帐号给乙方。

三、 甲方每月定期将编制好的工资发放表以电子邮件或传真的形式交乙方审核,乙方审核无误后,提交相应金额的发票给甲方。甲方收到发票后于工资发放前的五个工作日内将款项(含劳务费、员工工资等)汇至乙方帐户上,以到帐日为准。如期未至的,甲方员工的发薪日将顺期推延。

四、 代发工资形式:银行倒盘(不需付手续费)。

五、 协议期限:从 年 月 日至 年 月 日止。

六、 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字盖章之日起即时生效,均具有同等的法律效力。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

代理人签名: 代理人签名:

劳务费结算合同 篇2

工程施工劳务合同

发包人:

承包人:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务承包事项协商一致,订立本合同。

第一条 工程概况

工作内容:

工程名称:

工程范围:

第二条 作业人员:

第三条 合同工期

开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。

第四条 合同价款

1、合同价款为:_________元(人民币),大写:_______元。

2、合同价款的确定原则 _________。

第五条 合同价款的结算和支付

1、发包人应于每月___日对承包人完成的工程量给予核实结算并向承包人出具书面的结算单。

2、合同价款支付时间: _____。

第六条 工期延误

1、        非因承包人的原因造成工期延误的,承包人不承担任何责任。

第七条 材料机具供应

1、由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场。

2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。

第八条 发包人的权利及义务

1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

2、负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。

3、负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。

4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。

第九条 承包人的权利和义务

1、在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,服从发包人的统筹安排,统一调动。

2、当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整。

第十条 违约责任

1、发包人违约责任:

(1)由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。

(2)由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。

(3)发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

2、承包人违约责任:

(1)因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。

(2)承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。

(3)因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。

第十一条 合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,向被告住所地人民法院起诉。

第十二条 合同的生效与终止

1、本合同经双方签字盖章后生效。

2、本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。

第十三条 本合同正本一式___份,具有同等法律效力,双方各执___份,备案留存一份,副本____份。

发包人:

_____年____月____日

承包人:

_____年____月____日

使用说明:发包人处一定要项目经理签字并盖项目部章(如果项目部无法盖章,只有项目经理签字,你需要寻找这个项目经理就是这个项目部的这方面的证据)。

2、结算单

使用说明:这个结算单,你大概搞一个和这类似的就可以了,主要是要发包人核对后写上“核对无误,张某某 6月7日”。这个是我给你示范的例子。你需要根据你自己情况来填写。

3、催要短信或电话录音

使用说明:如果不给钱,可以仿照这个给他发一个催款的短信或者微信或通话录音。录音中一定要把所欠的金额说清楚。

劳务费结算合同 篇3

甲方:______________(劳务费收款方)

乙方:______________(劳务费支付方)

经甲方的居间介绍和工作,促使乙方与甲方的客户达成数笔业务交易,完成劳务指标。

经甲乙双方洽商现签订乙方应向甲方支付劳务费_____________元

一.劳务费支付方式和支付时间

在本协议签订后_____个工作日内乙方将应支付_____________元至甲方指定账户。

二.甲方收款银行资料:_________________

开户银行:_________________

帐号:_________________

收款人:_________________

三.如发生纠纷,双方友好协商解决,若协商不成,依据中国<<民事诉讼法>>有关

规定可提请本协议签订地的人民法院诉讼解决.

四.本协议一式两份,双方签字生效,每方各执一份,具同等法律效力。

甲方:_________________乙方:_________________

________________

签字:_________________代表签字:_________________

地址:_________________公司地址:_________________

_____年_____月_____日