《公司买卖合同汇编(34篇)》
公司买卖合同汇编(通用34篇)
公司买卖合同汇编 篇1
甲方:
法定代表人:
住所地:
电话:传真:
电子邮箱:
乙方:
法定代表人:
住所地:
电话传真:
电子邮箱:
注:1、合同名称要准确,如果合同内容包含多种合同关系,则使用简单的“合同”两字即可2、买卖双方的称呼由合同性质决定,如租赁合同称为承租方和出租房、加工合同为委托方和加工方、委托合同为委托方和受托方等等3、代理人即非法定代表人,需要有授权委托书的情况下才能出现在合同中,且需要关注是否在授权范围内4、住所地、传真及电子邮箱也都是重要因素,在一些特殊合同纠纷中会形成为一种关键的证明力。
鉴于甲、乙双方经过充分协商,本着自愿及平等互利的原则,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律的规定,就甲方与乙方因 达成如下协议内容。
注:鉴于条款主要表明合同主体签订合同的背景、权属关系情况、基础事实及初衷。鉴于条款在一般不被重视,但在一定条件下也是具有决定性的证明效果。
一、合同标的物
第一条商品名称: 规格: 单位: 数量: 商品单价: 商品总价: 。
注:种类较多的商品或以表格形式列明。
其他费用: 。
二、商品质量
第二条按下列第 项执行:
按照 标准执行。
按样本为标准执行。
按双方协定的要求执行,协定内容见合同附件。
第三条商品数量溢短装 %,溢短装的价值按 计算,相应增减总价。
第四条包装方式: 。
注:特殊货物的包装应尽可能详细,特别是进出口货物的包装,牵动较大。货物损失由包装问题造成的,则涉及责任承担问题。
三、交货方式
第五条1、交货时间: 。
2、交货地点: 。
3、交货方式: 。
注:以打钩选择方式,下同。如1、送货上门□2、代办托运□3、自提□。
第六条运输方式: ,运费承担: 。
第七条货物保险: 。
第八条随货附产品合格证及质检报告,与之相关的单证转移情况: 。
四、结算方式及时间
第九条货款支付时间: 。
注:如1、款到发货□2、买方收货后 天内付款□3、现款□4、买方支付 %定金或预付款后,卖方 内发货,需方收货后 天内付清款项□等。
第十条结算方式: 。
注:如1、现金□2、电汇或转账□3、承兑汇票□,贴现费用承担 4信用证□等。
其他费用支付方式: 。
第十一条卖方收款账户
账户名称:
开户行:
账号: 。
五、验收
第十二条验收时间: 。2、验收标准及方式: 。
注:验收在一定程度也涉及货物责任承担问题,需慎重。
第十三条买方在验收时发现商品的品种、型号、规格和质量等不符合合同约定,应在妥善保管货物的同时,在验收期间内向卖方提出书面异议,验收异议应包括货物异议内容和建议处理意见。买方未在验收期间内提出验收异议的,视为标的物数量及质量符合约定。
第十四条买方在提出验收异议时因保管不善导致货物出现数量缺少或质量下降的,买方对货物缺少部分按第一条约定的价格负责,对质量下降导致价值下降的,下降部分价值由买方负责。
第十五条卖方在接到甲方的书面验收异议后,应在 日内负责处理或协商。否则,即视为默认买方提出的异议和处理意见。
验收异议成立的,由卖方负责异议货物保管费验收异议不成立的,应承担卖方因此所受到的实际损失。
注:验收条款在很多合同中约定的都不够详细,因此总会出现意想不到的问题。验收条款可以因标的物的特殊情况适当添加或减少,但必须重视本条款。该部分条款直接影响当事人的权利义务以及违约责任。
六、买方违约责任
第十六条买方中途违约退货的,应向卖方赔偿违约退货部分货款的 %违约金。
第十七条买方违反合同约定逾期接收货物的,买方应按逾期收货部分的金额每日万分之 计算,向卖方支付滞纳金,并向支付卖方因此受到的实际损失。如买方违反合同逾期 日内未接收货物,视为买方拒收货物,买方除支付 %的违约金外,还应承担因此给卖方造成的损失。
第十八条买方逾期付款的,应按逾期货款金额每日万分之 计算,向卖方支付逾期付款的违约金。
注:对于特殊货物,如大型机械、软件、知识产权等,买方未结清货物的所有价款的,卖方可以保留货物的所有权来保障卖方权益。
七、卖方的违约责任
第十九条卖方不能交货的,应向买方支付不能交货部分货款 %的违约金。
第二十条卖方逾期交货的,应按照逾期交货金额每日万分之 计算,向买方支付滞纳金,并赔偿买方因此遭受的损失。如卖方逾期交货超过 日的,视为卖方交货不能,卖方应向买方支付不能交货部分货款 %违约金,并承担买方因此遭受的损失。
第二十一条卖方所交付的货物不完全符合合同约定,而买方同意利用的,则按双方另行约定论价如买方不能利用,应根据具体情况,由卖方负责退换货或维修,并承担实际费用。
第二十二条卖方因货物包装不符合合同规定的,影响货物实际利用价值的,则由卖方负责维修或重新包装,并承担由此产生的费用。因包装不当造成货物损坏或灭失的,由乙方负责赔偿。
注:对买方或卖方的违约责任条款,根据不同情况可以添加己方权利或加重对方责任的条款,也可以减少己方责任或对方权利的条款。具体视所涉及的标的物及相关情况而定,但避免与法定要求相冲突而导致条款无效。
八、知识产权
第二十三条本合同涉及的知识产权归乙方所有。甲方应充分尊重乙方知识产权,未经乙方许可,甲方不得以任何形式将乙方软件及相关文件向任何第三方提供。
第二十四条甲方不得协助第三方对本合同所涉及的软件产品及相关文件做出侵权行为,否则,甲方与第三方应承担共同侵权的连带赔偿责任。
第二十五条乙方应保证提供给甲方的产品拥有自主知识产权,且该知识产权无瑕疵。如甲方因商品的知识产权问题而被第三方指控侵权,由此引起的任何纠纷将由乙方负责全部责任,承担由此给甲方造成的一切经济损失。
注:知识产权条款只是针对知识产权商品或有可能涉及知识产权的标的物而具体约定,而且对有需要的知识产权就进行细化说明。
九、不可抗力与约定免责
第二十六条甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应在 日内向对方告知不能履行或不能完全履行的原因,在取得有关主管机关证明和征得对方同意后,确定延期履行、部分履行或者不能履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
注:不可抗力条款是目前交易合同比较常见的条款,本条描述比较简约,合同提供方可以对这条的不可抗力范围进行列举,也可以增加对己方有利的客观情况作为不可抗力理由。
十、保密条款
第二十七条不论本合同是否变更、解除或终止,本条款均有效,即由此涉及合同的内容、资料和商业秘密等未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露、许可或转让。
第二十八条一方若要在相关的宣传或出版物中使用对方的商标、标志、名称或项目简介,并作为案例进行市场推广行为,必须经对方许可后方可使用。
注:特别是商业秘密,在有需要的情况下,在违约条款中增加以便加以约束。
十一、争议解决方式
第二十九条甲、乙双方与本合同有关的一切争议应由甲乙双方协商解决。协商不成的,可以选择下列方式:
1、向 仲裁委员会提起仲裁
2、任何一方向 人民法院提起诉讼。
注:争议解决主要是看双方合意。仲裁程序相应简单,仲裁期限相对较短。选择的时候,应尽选择有利于己方的人民法院或仲裁委员会管辖,否则真出现纠纷,人事关系、诉讼成本和期限等都会收到不小的影响。
十二、其他
第三十条本合同经甲乙双方盖章签字后生效。
第三十一条本合同一式两份,甲乙双方各持一份,每份合同具有同等的法律效力。
甲方:
法定代表人或代理人:
乙方:
法定代表人或代理人:
签订日期:年月日
签订地点:
公司买卖合同汇编 篇2
出卖人:
买受人:
根据买受人和卖受人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖达成如下协议:
第一条:具体项目出卖金额明细如下
出让人以 出卖 方式给买受人,将属于位于xx公司,以现金交易形式出让给买受人,其中所含买卖项目明细如下:
(一)公司土地
公司地块土地面积为xx亩(实际为xx亩),价格x万元/亩,合计:xx亩x万元=x万元。
(二)交通用具
1、轿车x辆:价格xx万元/辆,合计金额为: xx万元辆=x万元;
2、轿车x辆:价格xx万元/辆,合计金额为: xx万元辆=xx万元;
3、货车两辆:价格xx万元/辆,合计金额为: xx万元辆=x万元;
(三)厂房、办公室合计万;
(四)燃料xx万元;
(五)机械x万元。
以上五项总合计x万元。
第二条:付款方式及期限
买受人须按以下方式按期付款:
付款方式按总价50%付出,应本人周转经济不到位,现在x年x月x日已付人民币x万元整给卖受人,在50%剩余款到x年x月x日包括车辆万一次付清x万元,总价剩余款在x年x月x日付清x万元。
第三条:买受人逾期付款的违约责任
买受人如未按本合同规定的时间付款给卖受人,买受人已付给卖受人所有的款,卖受人有权一律不予退款给买受人,并同时收回本公司的一切财产。
买受人符合本合同约定的付款日期,到时卖受人按卖公司手续办理全交给买受人x名下。
关于公司所有员工由买受人x处理,包括过户费用一切由买受人承担。
卖受人:
买受人:
日期:
公司买卖合同汇编 篇3
传送设备有限公司工业设备买卖合同
卖方:上海传送设备有限公司
买方:
鉴于卖方同意出售并且买方同意购买本合同约定的设备,买卖双方经过友好协商,现就设备买卖的相关条款和条件达成如下协议:
一。设备(标的物)、数量及价款等
项次名称型号规格数量单位单价总价
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
合计:0
备注:1.上述价款为含税或不含税金额;已包含卖方负责的包装运输及安装调试费用,因包装运输方式改变或买方原因延误安装调试,由买方另外支付增加的合理费用,买方负责包装运输和安装调试的情况除外。2.卖方所供设备免费赠送的备品备件如下或见备品备件清单。
二、付款方式
(自本合同生效日起多长时间内)买方向卖方支付多少预付货款;出货时买方到卖方初验支付多少货款;货到后当场或多长时间内支付多少货款;安装调试后当场或多长时间内支付多少货款;验收合格后当场或多长时间内支付多少货款;剩余货款(作为质保金)多长时间内支付。以上付款进度可根据实际情况单独使用,也可混合使用。因买方原因造成的交货、安装、验收延迟不影响付款进度。货款未付清,标的物所有权仍归卖方所有。
三、交货方式
自接预付款之日起(自合同生效之日起)。买方于多长时间到卖方提货;卖方以买方指定的方式于什么时间代理买方从什么地方出货;卖方以什么方式于多长时间从什么地方出货,买方自提或送到买方指定地点买方负责卸货;卖方以什么方式于多长时间交付到买方指定地点,买方负责卸货。如实际交货时间有变,买卖双方需通过书面方式确认。
四、包装方式
卖方负责以适合设备特性及运输方式相符合的.包装;卖方负责以买方指定的方式包装。
五、安装方式
买方自行安装,正常安装时间为多长时间,自货到日起多长时间内开始安装;卖方指导买方安装,正常安装时间为多长时间,自货到日起多长时间内开始安装;卖方安装,买方协助,正常安装时间为多长时间,自货到日起多长时间内开始安装。如实际安装时间有变,买卖双方需通过书面方式确认。
六、验收方式
自设备安装调试完毕多长时间内,买方自行验收或在卖方的协同下组织验收;验收时,依据合同及附件作为验收标准,合同及附件未说明清楚的,依据行业标准;合同及附件未约定的要求不在验收范围内。验收不合格买方需在三日内书面通知卖方,否则,视作验收合格。对于不合格的部分,卖方需及时予以维修或改进。
七、培训方式
卖方可根据买方的实际需要,通过合理方式对买方相关人员进行基本的操作、保养、维修等方面的培训工作。
八、质量保证
在正常的使用情况下,自验收合格之日起,设备的保修期为一年(易损件另行约定)。人为损坏和操作不当造成损坏不在保修范围内。质保期内,卖方提供免费的维修和配件更换服务,并确保在接到买方书面报修通知后第一时间(多长时间内)解决问题。
九、合同附件
技术协议、图纸、设备清单、备品备件清单、设备验收单样本、合同执行联络单等各一份。
十、随货文件
出库单、总装图、电气控制图(含操作说明)、水汽管路图(含操作说明)、零配件清单等各一份。
十一、违约责任
1、卖方未按交货进度交付货物,每延期一天,卖方递延支付买方未交付货物货款总额的0.5%滞纳金,因不可抗因素、经买方书面同意延迟交货或不影响安装进度的情况除外。卖方的安装人员在规定的时间没有到买方现场,每延期一天,卖方递延赔偿买方货款总额的0.5%违约赔偿金,因不可抗因素、经买方书面同意延迟安装或不影响安装进度的情况除外。卖方质量未达到验收标准,整改费用由卖方承担,买方有权顺延付款日期至整改验收完毕,整改后尚达不到验收标准,买方有权要求退货。
2、买方未按付款进度支付卖方货款,每延期一天,买方递延赔偿卖方货款总额的0.5%违约赔偿金,因不可抗因素或经卖方书面同意延迟付款除外。
十二、争议解决
本合同在履行过程中发生争议,买卖双方协商解决;协商解决不了的,提交卖方所在地仲裁机构或人民法院裁决。
十三、其他事项
合同未明确约定的,由买卖双方另行协商约定或参照国家有关法律法规。
十四、生效条件
本合同一式几份,买方执几份,卖方执几份,自买卖双方签盖之日起生效,双方认可传真件具有法律效力。
卖方(章): 买方(章):
委托代理人: 委托代理人: 复核:
日期: 日期:
公司买卖合同汇编 篇4
卖方(简称甲方):
身份证号码:
买方(简称乙方):
身份证号码:
根据《_____》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条?乙方同意购买甲方坐落在______市_____区_________________的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。
第三条?付款时间与付款方式:
甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)____元给甲方,剩余房款____________元整于产权交接完毕当日付给甲方。
第四条?甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将_________等费用结清。
第五条?税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由_______方承担,中介费及代办产权过户手续费由______方承担。
第六条?违约责任
甲、乙双方合同签订后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款(不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起____日内将乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
第七条?本合同主体
1、甲方是____________,共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2、乙方是____________,代表人是____________。
第八条?本合同如需办理公证,经国家公证机关____公证处公证。
第九条?本合同一式___份。甲方产权人____份,甲方委托代理人一份,乙方一份,____市房地产交易中心一份、________公证处各____份。
第十条?本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十一条?本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签字盖章与本合同具有同等法律效力。
第十二条?双方约定的其他事项:
(以下无正文)
卖方(甲方):
_______年____月____日
买方(乙方):
_______年____月____日
公司买卖合同汇编 篇5
甲方:___________
乙方:___________
经甲乙双方协商一致,甲方现将本网吧(时尚网吧)______________台电脑(组装电脑),配置如下:(CPU:_______________内存:_____________G;硬盘_____________G;主板__________牌子_________型号_;显卡;_________牌子__________型号;电源__________牌子;机箱:___________牌子;显示器____________________牌子;键盘、鼠标、耳机、摄像头。)转卖给乙方,依据有关法律、法规,本着双方自愿的原则,达成以下协议:
一、该电脑于_____年___月___日成交,成交价格人民币_____千_____百
二、甲方保证该电脑来源合法,(不是转卖他人)该电脑手续齐全合法有效。
三、甲方必须出示本人身份证及复印件一份。
四、乙方自购电脑之后,如发现该电脑在交付给乙方前出现下列情形之一者,甲方必须立即无条件全额退还乙方购电脑款,并赔偿乙方直接及间接经济损失,负责相关法律责任。
1、有盗抢嫌疑;
2、电脑与发票不符;
3、有债权债务抵押扯皮纠纷;
4、不能及时的.提供电脑发票;如有任何一种属于伪造,甲方全部承担法律责任。
五、该电脑转卖给乙方后,无论卖出时间长短,一旦被发现在本次专卖中有盗抢行为的;非法转卖他人电脑的,所发生的一切法律责任都将由甲方全部负责。
六、本协议甲乙双方一旦签字,即被完全领会协议条款并愿意按个条款内容执行。
甲方:___________乙方:___________
日期:___________日期:___________
公司买卖合同汇编 篇6
出卖人:
买受人:
依照《民法典》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就门面买卖事项经过友好协商,一致同意订立合同条款如下,以资共同遵守。
一、甲方愿将其拥有完全产权的位于以人民币玖拾陆万元整的价款出售给乙方。
二、本合同签定前,该房屋如有应缴纳的一切税费,概由甲方负担。甲方所售房屋应保证为本人合法财产且手续齐全、证件真实,并有责任协助乙方到有关部门办妥一切过户手续,其中过户一切费用由乙方承担,甲方概不承担。
三、甲方收齐乙方所付购房款同时,应将与此协议有关房屋一切有效证件原件交付乙方。
四、乙方于签订合同之时即支付玖拾伍万元整,甲方应出具收条,第一次房款支付后房屋租金归乙方所有,剩余房款待过户手续办完后一次性付清,过户手续乙方需在合同签订之日起半月内办完。
五、甲方现将门面租赁其他方,甲方与其他方租赁合同作为此合同附件,合同内容及相关条款同时转交给乙方,租赁合同及房屋产权办理过户。乙方款项付清后乙方即行使业主权利。
六、甲方交于乙方为房产开发公司购买的现有房屋标准。不得故意损坏房屋内任何事物。
七、此协议一式四份,甲乙双方各执两份。
八、合同签订生效后,到公司物业公平备案。
九、出卖的房屋如存在产权纠纷,由甲方承担全部责任。
十、本合同经双方签章并对双方都具有约束力,应严格履行。如有违约,违约方愿承担违约责任,并赔偿损失,支付违约费用。
十一、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的依法向人民法院起诉。
甲方:
身份证号码:
乙方:
身份证号码:
日期:
公司买卖合同汇编 篇7
转让方(甲方):
受让方(乙方):
甲乙双方经过友好协商,就甲方持有的有限责任公司股权转让给乙方持有的相关事宜,达成如下协议,以资信守:
1、转让方(甲方)转让给受让方(乙方)有限责任公司的100%股权,受让方同意接受。
2.由甲方在本协议签署前办理或提供本次股权转让所需的原公司股东同意本次股权转让的决议等文件。
3、股权转让价格及支付方式、支付期限:等额转让
4、本协议生效且乙方按照本协议约定股权转让后即可获得股东身份。
5、乙方按照本协议约定生效后立即依法办理公司股东、股权、章程修改等相关变更登记手续,甲方应给与积极协助或配合,变更登记所需费用由乙方承担。
6、受让方受让上述股权后,由新股东会对原公司成立时订立的章程、协议等有关文件进行相应修改和完善,并办理变更登记手续。
7、股权转让前及转让后公司的债权债务由公司依法承担,如果依法追及到股东承担赔偿责任或连带责任的,由新股东承担相应责任。转让方的个人债权债务的仍由其享有或承担。
8、股权转让后,受让方按其在公司股权比例享受股东权益并承担股东义务;转让方的股东身份及股东权益丧失。
9、违约责任:违反上述条款,均视为违约,承担一方的全部违约损失。
10、本协议变更或解除:如有一方违约,本合同自动解除
11、争议解决约定:双方协商、或到当地仲裁委员会解决
12、本协议正本一式三份,立约人各执一份,报工商机关备案登记一份。
13、本协议自将以双方签字之日起生效。
转让方签字:
受让方签字:
日期:
公司买卖合同汇编 篇8
卖方(简称甲方):
买方(简称乙方):
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条乙方同意购买甲方拥有的坐落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。
第二条上述房产的交易价格为:单价:人民币________元/平方米,总价:人民币___________元整(大写:____元整)。本合同签订之日,乙方向甲方支付人民币__________元整,作为购房定金。
第三条付款时间与办法:
1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度,乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方),并于银行放款当日付给甲方。
2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。
第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将_________等费用结清。
第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由_______方承担,中介费及代办产权过户手续费由______方承担。
第六条违约责任甲、乙双方合同签订后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
第七条本合同主体
1、甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2、乙方是____________,代表人是____________。
第八条本合同如需办理公证,经国家公证机关____公证处公证。
第九条本合同一式___份。甲方产权人____份,甲方委托代理人一份,乙方一份,____市房地产交易中心一份、________公证处各____份。
第十条本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十一条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
第十二条双方约定的其他事项:
出卖方(甲方):
购买方(乙方):
_______年____月____日
公司买卖合同汇编 篇9
卖方(简称甲方):
身份证号码:
买方(简称乙方):
身份证号码:
根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条 乙方同意购买甲方拥有的坐落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。
第二条 上述房产的交易价格为:单价:人民币________元/平方米,总价:人民币___________元整(大写:____元整)。本合同签订之日,乙方向甲方支付人民币__________元整,作为购房定金。
第三条付款时间与办法:
1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度,乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方),并于银行放款当日付给甲方。
2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。
第四条 甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将_________等费用结清。
第五条 税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由_______方承担,中介费及代办产权过户手续费由______方承担。
第六条 违约责任甲、乙双方合同签订后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
第七条 本合同主体
1、甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2、乙方是____________,代表人是____________。
第八条 本合同如需办理公证,经国家公证机关____公证处公证。
第九条 本合同一式___份。甲方产权人____份,甲方委托代理人一份,乙方一份,____市房地产交易中心一份、________公证处各____份。
第十条 本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十一条 本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
第十二条 双方约定的其他事项:
出卖方(甲方):
_______年____月____日
购买方(乙方):
_______年____月____日
公司买卖合同汇编 篇10
合同双方当事人:
出卖人:公司,法定代表人: 联系电话:
买受人:
根据买受人和卖受人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖达成如下协议:
第一条:具体项目出卖金额明细如下
出让人以 出卖 方式给买受人,将属于位于公司,以现金交易形式出让给买受人,其中所含买卖项目明细如下:
(一)公司土地
公司地块土地面积为亩(实际为亩),价格万元/亩,合计:亩万元=万元。
(二)交通用具
1、轿车辆:价格万元/辆,合计金额为: 万元辆=万元;
2、轿车辆:价格万元/辆,合计金额为: 万元辆=万元;
3、货车两辆:价格万元/辆,合计金额为: 万元辆=万元;
(三)厂房、办公室合计万;
(四)燃料万元;
(五)机械万元。
以上五项总合计万元。
第二条:付款方式及期限
买受人须按以下方式按期付款:
付款方式按总价50%付出,应本人周转经济不到位,现在年月日已付人民币万元整给卖受人,在50%剩余款到年月日包括车辆万一次付清万元,总价剩余款在年月日付清万元。
第三条:买受人逾期付款的违约责任
买受人如未按本合同规定的时间付款给卖受人,买受人已付给卖受人所有的款,卖受人有权一律不予退款给买受人,并同时收回本公司的一切财产。
买受人符合本合同约定的付款日期,到时卖受人按卖公司手续办理全交给买受人名下。
关于公司所有员工由买受人处理,包括过户费用一切由买受人承担。
卖受人:
买受人:
证明人:
年 月 日
公司买卖合同汇编 篇11
出卖人(甲方):
买受人(乙方):
根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定,甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致订立本合同,以资共同遵守。
第一条 甲乙双方 未通过经纪机构居间介绍 通过 公司居间介绍(房地产执业经纪人: ,经纪人执业证书号: ) 由乙方受让甲方将自有的房屋及该房屋占用范围内的土地使用权(以下简称房地产),房地产具体状况如下:
(一)甲方依法取得的房地产权证号为: ;
(二)房地产座落在上海市 区 县 路 弄 新村 支弄 号 室(部位: )。
房屋类型: ;结构: ;
(三)房屋建筑面积 平方米,该房屋占用范围内的土地使用权 面积 分摊面积 平方米。
(四)房屋平面图和房地产四至房屋(附件一)
(五)该房屋占用范围的土地所有权为 国有 集体所有 ;国有土地使用权以 出让 划拨 方式获得;
(六)随房屋同时转让的设备(非房屋附属设备)及装饰情况(附件二)
(七)甲方转让房地产的相关关系(包括抵押、相邻、租赁等其他关系)见附件五。
甲方保证已如实陈述房地产权属状况、设备、装饰情况和相关关系,乙方对甲方上述转让的房地产具体状况充分了解,自愿买受该房地产。
第二条 甲、乙双方经协商一致,同意上述房地产转让价款为( 币)计 元。(大写): 仟 佰 拾 万 千 百 拾 元整.
乙方付款方式和付款期限由甲乙双方在付款协议(附件三)中约定明确。乙方交付的房价款,甲方应开具符合税务规定的收款凭证。
第三条 甲方转让房地产时,土地使用权按下列第 款办理。
(一)该房屋占用的国有土地使用权的使用年限为从 年 月 日起至 年 月 日止。甲方将上述房地产转让给乙方后,出让合同载明的权利、义务一并转移给乙方。
(二)按照中华人民共和国法律、法规、规章及有关规定,办理土地使用权出让手续并缴纳土地使用权出让金。
第四条 甲、乙双方同意,甲方于 年 月 日前腾出该房屋并通知乙方进行验收交接。乙方应在收到通知之日起的 日内对房屋及装饰、设备情况进行查验。查验后 签订房屋交接书 甲方将房屋钥匙交付给乙方 为房屋转移占有的标志。
第五条 甲方承诺,自本合同签订之日起至该房屋验收交接期间,凡已纳入本合同附件二的各项房屋装饰及附属设备被损坏或被拆除的,应按被损坏、或被拆除的房屋装饰及附属设备 估值 倍 价值 元 向乙方支付违约金。
第六条 甲、乙双方确认,自本合同签订之日起 日内, 甲乙双方共同 委托甲方 委托乙方 委托 向房地产交易中心申请办理转让过户手续。
上述房地产权利转移日期以 市 区 县 房地产交易中心受理该房地产转让过户申请之日为准,但房地产交易中心依法作出不予过户决定的除外。
甲方承诺,在乙方或委托他人办理转让过户时,积极给予协助。由于甲方故意拖延或者不及时提供相关材料的,乙方按本合同第十条追究甲方的违约责任。
第七条 上述房地产风险责任自该房地产 权利转移 转移占有 之日起转移给乙方。
第八条 本合同生效后,甲、乙双方应按国家及本市有关规定缴纳税、费。
在上述房地产 权利转移 转移占有 前未支付的物业管理费、水、电、燃气、通信费等其他费用,按本合同附件四约定支付。自 权利转移 转移占有 后该房地产所发生的费用,按本合同附件四约定支付。
第九条 乙方未按本合同协议约定期限付款的,应当向甲方支付违约金,违约金按乙方逾期未付款日万分之 计算,违约金自本合同应付款期限之第二日起算至实际付款之日止。逾期超过 日后乙方仍未付款的,除乙方应向甲方支付的违约金外,甲、乙双方同意按下列第 项处理。
一、合同继续履行,乙方还应继续甲方支付违约金至实际付款之日止,违约金按乙方逾期未付款日万分之 计算。
二、甲方有权单方解除合同。甲方单方解除合同的,应书面通知乙方,乙方承担赔偿责任,赔偿金额为总价款的 %。甲方可从乙方已付款中扣除相当于违约金和赔偿金部分的价款,余款返还给乙方,已付款不足违约金和赔偿金部分的,乙方应在接到书面通知之日起 日向甲方支付。
第十条 甲方未按本合同协议约定的期限将上述房地产交付(包括房地产交接以及房地产权利转移)给乙方,应当向甲方支付违约金,违约金按乙方已付款日万分之 计算,违约金自本合同第四条和第六条约定的应当交付之日起至实际交付之日止。逾期超过 日后甲方仍未交付的,除甲方应向乙方支付 日违约金外,甲、乙双方同意按下列第 项处理。
一、合同继续履行,甲方还应继续乙方支付违约金至实际交付之日止,违约金按乙方已付款日万分之 计算。
二、乙方有权单方解除合同。乙方单方解除合同的,应书面通知甲方,甲方承担赔偿责任,赔偿金额为总价款的 %。甲方应在接到书面通知之日起 日内退还乙方已支付的房价款,并支付违约金和赔偿金。
第十一条 经甲、乙双方协商一致,在不违反有关法律、法规的前提下,本合同原则的前提下,方订立的补充条款和补充协议及附件为本合同不可分割的一部分。本合同补充条款与正文条款不一致的,以补充条款为准。
第十二条 本合同自 甲、乙双方签订 公证处公证 之日起生效。
第十三条 本合同使用于中华人民共和国法律、法规。甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议,应协商解决,协商不能解决的,提交上海市仲裁委员会仲裁(不愿意仲裁的,愿意向人民法院起诉的,请将此条款划去)。
第十四条 本合同一式 份,甲、乙双方各执 份, 市 区 县 房地产交易中心各执一份。
甲方:
乙方:
年 月 日
公司买卖合同汇编 篇12
出卖人_____________(以下简称甲方)、买受人_____________(以下简称乙方)、保证人_____________(以下简称为丙方)兹为工厂及机器连同附属物件买卖经居间人_____________、_____________之介绍各方面同意议定买卖协议条件如下:
第一条甲方愿将其独资设置于_____________市_____________区_____________路_____________号_____________工厂及厂内设备生产机器连同附属物件,(详细如后附加税买卖标示记载)全部出卖与乙方而乙方愿依约付价承买。
第二条本件买卖价金经双方协议分别订定如下:
(一)连同附属建筑物全部议价为人民币_____________元整。
(二)厂房连同附属物件全部议价为人民币_____________元整。
(三)发电机议价为人民币_____________元整。
(四)厂内水电设施工费补贴金议定为人民币_____________元整。
共计价金人民币_____________元整。
前项价金于协议订立同日由乙方全部一次付清与甲方,经居间人等见证之下甲方亲自点收足讫并以价金项下盖章为据而不另立收据。
第三条甲方授受前条价金同日由甲方会同乙方及保证人、居间人至协议第一条所载工厂地址,将工厂建筑物(包括所著门窗户、扇厂、内隔屏、添造物、电气、自来水设施等在内)及生产机器连同附属物件全部逐件验对交乙方前去营业收益纳课清楚。
第四条甲方对于买卖标的物交付同时已告知乙方并经乙方验明所接交的标的物理学件以为完整确认,交无物上任何的瑕疵。
嗣后乙方不得主张标的物件的瑕疵为由,向甲方请求减少价金而退还部分价金等情况。
第五条甲方于协议成立同日将出卖工厂的工商登记证(字号)及_____________政府的商业营业登记证(字号),并其他有关证件全部移交乙方以便名义变更或继受的手续。
第六条本件买卖成立后甲方对于买卖标的工厂建筑物应备齐有关产权登记文件于乙方,指定日时会同向管辖地产事务管理机构申请办理所有权移转登记,或向税捐稽征机关申请房捐纳税义务人变更手续的义务。倘若手续上应另出立字据,或需要甲方的签盖等时;甲方应无条件应付,不得刁难推诿或借故向乙方要求补贴加价等情况。
第七条本件买卖标的物于甲方保证为自己所有,确与他人毫无交加不明事情。
倘日后如有人第三人出为异议或发生故障时,甲方自应出来抵御并据理排除一切障碍,绝不得使乙方蒙受任何亏损。
第八条甲方保证本件买卖标的物全部所有权并无与他人经过订立买卖协议及抵押权典权、质权等他项权利的设定,抑或供为任何债权的担保等瑕疵在前无讹。
第九条如于甲方违反前二条协议条件之一时,乙方除依债务不履行的规定行使其权利外,并得依法追究甲方的刑事责任,丙方愿与乙方负连带履行债务的.责任非至乙方的债务完全履行后丙方的保证责任不归消灭。
第十条本件买卖标的物及工厂有关营业水电以及人事费或应缴税捐工会费,自_____________年_____________月_____________日以后则归乙方负责缴纳。但以前的部分由甲方负责完纳,否则甲方应赔偿因此致乙方受损害的责任。
第十一条甲方自本买卖协议订立日起,不得借用_____________厂号或以该厂关系任何名份对外交涉事宜。若甲方违背前项约定乙方受有损害时,乙方得请求损害赔偿甲方不得异议。
第十二条甲方出卖工厂以前厂方有对内外未清的债权债务,乙方不为承担或受让,该项债权债务仍由甲方取得或偿还。
但乙方不得代甲方收取该项债权,否则甲方得追究责任。
第十三条本件买卖费用议定负担如下:_______________
(一)本买卖协议印花及公证费增值税均由甲方负担。
(二)本买卖工厂建筑物产权移转登记及工厂名义变更登记诸费用则归乙方负担。
第十四条本件买卖嗣后不论任何理由于一方不得解除协议或主张买回等情况。
第十五条本件买卖标的物如下:_______________。
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。
卖方(甲方)(签章):_______________
身份证统一号码:_______________
地址:___________
买方(乙方)(签章):_______________
身份证统一号码:_______________
地址:___________
保证人(丙方)(盖章):___________
身份证统一号码:_______________
公司买卖合同汇编 篇13
法定代表人张庆辉。
委托代理人吴健生、林孝强,广东建升律师事务所律师。
被上诉人(原审原告)紫荆花制漆(汕头)有限公司。住所地汕头市叠金工业区三片区。
法定代表人叶凤娟。
委托代理人余超生,广东明祥律师事务所律师。
上诉人潮州市联华电子有限公司不服汕头市金平区人民法院()金岐民初字第44—1号民事裁定,向本院提起上诉。
上诉人上诉称,XX年1月1日,上诉人与被上诉人签订了《工业漆销售协议》,协议书是被上诉人提供的格式合同。在协议书中有一格式条款:“与本协议有关而产生的一切纠纷,双方应协商解决,如解决不了则提交供方住所地的人民法院裁决”。根据《中华人民共和国合同法》第四十一条的规定,应按上诉人的理解。上诉人认为,依以上条款的约定,如双方发生纠纷,应先协商解决,如解决不了,才能提交给供方住所地的人民法院裁决。被上诉人如果要选择“供方住所地的人民法院”管辖,应先与上诉人协商,协商不成,才能起诉。否则,本案只能按一般地域管辖的规定,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。鉴于被上诉人与上诉人发生合同纠纷后,没有与上诉人协商解决。因此,有权管辖本案的法院是被告所在地及合同履行地潮州市湘桥区人民法院。请求撤销汕头市金平区人民法院()金岐民初字第44—1号民事裁定,指令该院将案件移送潮州市湘桥区人民法院审理。
被上诉人答辩称,被上诉人与上诉人XX年1月1日签订的《工业漆销售协议》第十条明确约定了解决合同纠纷的方式:与本协议有关而产生的一切纠纷,双方应协商解决,如解决不了则提交给供方(即被上诉人)住所地的人民法院裁决。因此,双方当事人已协议选择了原审原告住所地的人民法院管辖,该协议管辖条款未违反级别管辖和专属管辖的规定,是合法有效的协议管辖条款。被上诉人依据协议管辖条款的.约定向汕头市金平区人民法院起诉,原审法院依法享有管辖权。被上诉人在起诉前,已与上诉人多次协商,协商不成才向人民法院起诉。况且,双方协商也不是向人民法院起诉的前提条件,即使双方没有协商,被上诉人也有权起诉。上诉人提出应先行协商,协商不成才能向金平区法院起诉,否则,就只能由被告所在地或合同履行地法院管辖的理由根本不能成立,依法应予驳回。综上所述,上诉人纯粹是在玩弄文字游戏,所提理由根本不能成立,目的无非是拖延时间。请求依法驳回上诉人的上诉,以维护被上诉人的合法权益。
本院经审查认为,本案是因买卖合同纠纷而提起的诉讼。被上诉人与上诉人签订的《工业漆销售协议》明确约定“争议的解决:与本协议有关而产生的一切纠纷,双方应协商解决,如解决不了则提交供方住所地的人民法院裁决”。依照法律规定,应认定上诉人与被上诉人已协议选择了原告住所地人民法院管辖。该条款的内容不违反级别管辖和专属管辖的规定,是有效的协议管辖条款。被上诉人的住所地在原审法院辖区内,其作为原审原告,依据协议管辖条款的约定向原审法院起诉,原审法院裁定对本案有管辖权符合法律规定。上诉人的上诉理由不成立,依法不予采纳。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条、第一百五十三条第一款第(一)项的规定,裁定如下:
驳回上诉,维持原裁定。
上诉审受理费人民币50元由上诉人潮州市联华电子有限公司负担。
本裁定为终审裁定。
公司买卖合同汇编 篇14
_______________市________________区蔬菜公司,以下简称甲方
__________市_______乡_______村_______蔬菜户,以下简称乙方
为了调动菜农积极性,实行粮、莱挂钩,促使蔬菜生产优质、高产、低耗、少浪费,保证蔬菜供应,满足城镇人民吃莱需要,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方共同遵守。
第一条承包蔬菜交售品种、数量、质量及办法
1.根据蔬菜供应计划,乙方全年必须向甲方交售各种蔬菜__________斤,其中第一季度交售蔬菜的品种、数量为:__________,第二季度交售蔬菜的品种、数量为:__________,第三季度交售__________,第四季度交售__________。分月分旬交售蔬菜的品种、数量、日期详见后表。
2.蔬菜品种的等级规格,按规定执行。乙方应分等级交售,甲方抽样验级。
3.价格:日常收购按物价部门规定执行。
4.蔬菜每月交售时间为_____天以上。日常由甲方联络员与乙方负责人协商,衔接次日应交售的品种、数量,开出蔬菜预约通知单,乙方凭条办菜交售。其交售与预约量允许上下浮动20%左右。
第二条本合同内的品种、数量要求
在正常情况下,按分月所订品种、数量交售、收购,所订品种完成90%以上者,均按执行了合同对待。
第三条奖励措施
乙方按季完成蔬菜交售任务后,粮食局根据菜农的人数、口粮标准供应其平价粮。乙方每交售一万斤蔬菜,甲方提供____斤化肥指标。
第四条合同期限
合同期限为一年,即从__________年元月一日起至__________年十二月三十一日止。
第五条甲方的权利义务
1.甲方对乙方交售的蔬菜必须及时验收,通过银行账户及时承付菜款,最迟不超过_____天。
2.甲方评定蔬菜等级要严格按照国家规定的质量标准,不得任意压级压价。
3.甲方应按季按乙方交售蔬菜任务拨付给乙方化肥供应指标。
4.甲方对乙方交售的不合规格的蔬菜,有权拒收,但必须对乙方认真说明理由。
5.乙方如未完成交售蔬菜任务,甲方有权通知粮食局根据其欠交数量按比例扣售平价粮。
第六条乙方的权利义务
1.乙方在完成交售任务前,不得私自出售蔬菜。
2.为确保人民身体健康,乙方必须按照蔬菜用药规定施用农药,严禁在蔬菜地使用剧毒农药。对药性、肥气未脱的蔬菜严禁出土上市。
3.乙方交售给甲方的蔬菜,要求一级菜达到_____%,二级莱达到_____%,三级菜不多于_____%,不得交售等外菜。
4.乙方必须保证按合同规定的面积和品种种植蔬菜,未完成合同规定的任务前不得种植其他农作物。
5.乙方的蔬菜生产如受气候条件的影响,允许在减产_____%的幅度内不以违约论。
6.乙方完成向甲方交售蔬菜的任务后,有权自行销售。
第七条甲方的违约责任
1.在正常或预约的临时收购时间内,甲方无故不收购,造成蔬.菜变质和运输等损失,或故意压级压价,除应赔偿乙方的损失外,应向乙方偿付该批蔬菜总金额_____%的违约金。
2.甲方如拖延支付乙方菜款的时间,应按银行关于拖延付款的罚款规定,向乙方偿付违约金。
3.甲方如不按乙方交售蔬菜的比例向乙方提供化肥供应指标,每百斤化肥指标拖延一天,应向乙方偿付__________元违约金。
第八条乙方的违约责任
1.乙方非因自然灾害未完成当月合同总数量的90%者,除应按比例扣出平价粮指标外,应根据所欠蔬菜价款,比照银行拖延付款的规定,向甲方偿付违约金。
2.乙方如在未完成交售任务前擅自出售蔬菜,每出售一百斤,应向甲方偿付违约金
3.乙方如交售使用剧毒农药喷洒以及药性、肥气未脱的蔬菜,应按每百斤_____元向甲方偿付违约金。如果因此造成人身伤亡,乙方应承担一切责任。
第九条不可抗力
如因不可抗力的自然灾害造成蔬菜生产的损失,不以乙方违约论,甲方应据实减少乙方所承担的交售任务。
第十条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决也可由当地工商行政管理部门调解协商或调解不成的,按下列第_____种方式解决:
提交__________仲裁委员会仲裁
依法向人民法院起诉。
第十一条其他
本合同自甲乙双方签字之日起生效,甲乙双方任何一方不得擅自修改或解除合同,如双方代表人发生变更,不得变更合同。本合同内如有未尽事宜,必须由甲乙双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。合同期满甲乙双方可根据对下一年蔬菜供求的预测重新签订蔬菜订购合同。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份合同副本一式_____份,交县粮食局、银行、乡政府等单位各留存一份。
甲方:_______________
代表人:_______________
银行帐号:___________________
乙方:_______________
代表人:_______________
银行帐号:___________________
________年_______月______日订
附_____年乙方交蔬菜品种、数量及日期表
公司买卖合同汇编 篇15
xx年9月1日,申请执行人西安君威工贸有限公司向我院申请执行被执行人西安虹鼎混凝土有限公司买卖合同纠纷一案。我院于当日立案。
该案与()西铁执字第32号案系同一案件,双方当事人均系同一人,诉讼标的为同一标的,由于()西铁民初字第39号民事调解书确定的履行期限分了两个阶段,所以申请人分了两次向我院申请执行。承办人将两案合并执行。
进入执行程序后,根据我院已发生法律效力的()西铁民初字第39号民事调解书,于次日前往被执行人处向被执行人西安虹鼎混凝土有限公司送达了执行通知书和传票。该公司负责人马均利来后,其强调外面拖欠他们公司有3200余万元的债务,拖的公司现在经营困难,本来用于还债的钱由于没到位,所以无法履行债务。承办人对其进行了法制宣传教育,被执行人答应一旦有货款到账就履行。但被执行人自动履行了20万元后,就再不履行,由于被执行人未能全面履行债务,承办人对其银行账户进行了查询并冻结了其银行存款,并将44万元存款划至法院账户。共计到账66万元。将32号案件的执行款567495.80元发还申请执行人西安君威工贸有限公司。至此,()西铁执字第32号案强制执行终结。
执行
对于()西铁执字第35号案的500000元执行标的,承办人多次到被执行人处执行未果。被执行人在执行过程中向我院提供了其对第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司到期债权人民币40万元。本院于xx年9月24日向第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司送达了履行债务通知书。第三人在通知指定的期限内对40万元到期债务没有提出异议,而又不按通知履行义务。我院于xx年11月3日裁定,决定对第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司强制执行,次日向第三人送达了强制执行的.民事裁定书和执行通知书。经过对第三人的法制宣传教育,第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司于xx年12月8日向申请执行人履行了到期债务40万元。承办人随后从被执行人西安虹鼎混凝土有限公司将剩余执行款及迟延履行金20xx元追回,共计502000元。已将执行款502000元发还申请执行人。
评析
本案是一起典型的执行第三人债务执行案件,其典型的主要特点是被执行人用自己的财产不能清偿所欠债务时,但对第三人享有到期债权的,法院在执行这类案件时,应根据被执行人的申请,通知第三人向申请执行人履行到期债务。如果第三人提出异议,法院则应进行审查,审查中异议不能成立和在通知后没有提出异议的,法院可以对其进行强制执行。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第三百条规定:被执行人不能清偿债务,但对第三人享有到期债权的,人民法院可依申请人的申请,通知该第三人向申请执行人履行债务。该第三人对债务没有异议但又在通知指定的期限内不履行的,人民法院可以强制执行。
通过对以上法条的分析,我们可以看出对第三人到期债权的执行主要有以下几个条件:
首先,被执行人没有可供执行的财产,但对第三人享有到期债权。本案中申请执行人西安君威工贸有限公司向我院申请执行后,我院依法立案执行。在执行过程中发现被执行人西安虹鼎混凝土有限公司没有履行能力,但在申请执行人向法院提供的被执行人财产线索中发现被执行人西安虹鼎混凝土有限公司有对第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司的一笔到期债权。此案具备了执行第三人到期债权的首要条件。
其次,对第三人到期债权的执行必须是依申请执行人或被执行人申请方可执行。值得注意的是法院在此不得主动通知第三人履行债务。本案被执行人在无财产可供执行的情况下,向法院提出了执行第三人到期债权,至此,执行第三人到期债权的两个重要条件已经达到。此后法院依法向第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司发出了执行通知书。
第三,法律规定十五日内第三人不提出异议,也不履行债务的,法院有权裁定强制执行。此案法院在向第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司送达执行通知书后,其在十五日内未提出异议,但又不履行其债务,故法院裁定对其强制执行。在法院执行过程中第三人反映其与被执行人的债权债务关系不明晰,要求法院暂缓执行。本院合议认为法院在强制执行前已经书面告知第三人有十五日的时间向法院提出异议,因为法院在执行过程中不受理审查案件的实体问题,故若第三人在十五日内提出了异议,则该代位执行程序终结。但本案中第三人未在法定期间向法院提出异议,因此本院应继续强制执行,对异议不做审查。
代位执行制度是民法理论中为保障债权实现而设立的一种制度,由于这一制度具有在被执行人无财产执行的情况下,扩大被执行人可执行财产的范围,在判决书所确定的执行对象以外,依据申请执行人或被执行人的申请,执行案外第三人的财产,从而不仅有利于债权人实现债权,也有利于维护司法裁判的权威。
公司买卖合同汇编 篇16
甲方:赵军 身份证号:
乙方: 身份证号:
担保人: 身份证号:
甲方将大庆市格雷铸造件有限公司厂房卖给乙方,价款330万元,20xx年6月15日前将土地及土地上的房屋(已出租,将租赁合同交付给乙方即可,租金乙方收)交付乙方,并有义务协助乙方到登记部门办理过户事宜。一起税费乙方承担。
一、甲方义务:
1、甲方在交付土地及土地上的房屋时保证该房屋除存在抵押权100万元外没有其他权利存在(租赁权除外该房屋100万贷款由乙方替甲方偿还银行)。
2、甲方于20xx年6月10日前协助乙方将土地及土地上的房屋办理到乙方指定人的名下。
二、乙方的义务:
1、甲方出卖的土地及土地上的房屋总价款330万元,乙方签订合同时给付130万元,乙方于20xx年6月20日前给付甲方100万元(乙方将土地及土地上的房屋过户后贷款),乙方于20xx年10月1日前给付甲方100万元。
2、甲方出卖的土地及土地上的房屋现租赁给他人,租赁人已放弃购买(优先权),乙方购买后将继续履行甲方与乙方的'租赁合同直至该合同终止。
三、违约责任:
如乙方未按期给付购买款,每延迟一日乙方给付甲方违约金1万元,但违约金额不得超过买卖标的额的20%。
四、保证人责任
如乙方未按合同约定履行义务,保证人将对乙方承担连带保证责任。保证期间为本合同生效之日起至本合同履行期限届满之日两年。担保的范围包括主债权及利息、违约金和实现债权的费用。
五、纠纷争议的解决
如在合同履行过程中发生争议,甲乙双方应本着和谐公平的原则协商解决问题。如不能解决问题,可到人民法院诉讼解决。
本合同一式三份,自签订之日起即具有法律效力。
甲方:
乙方:
保证人:
年 月 日
公司买卖合同汇编 篇17
同供货方:__________________(以下简称甲方)
购买方:______________________(以下简称乙方)
甲乙双方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则,经双方友好协商,签署如下协议:
一、合作关系甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系:
1、甲方所供产品,必须符合产品质量标准,如出现产品质量问题,甲方无条件退货或换货;
2、甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方,响应时间不超过12小时;
3、乙方在协议期内不得使用其它同类品牌;
4、乙方月均计划消化甲方产品__________件,全年消化甲方产品__________件;
5、甲方根据乙方全年实际消化产品数量及货款结算方式的不同给予乙方下列奖励:______________________________
二、供货品种及价格在本合作协议书有效期内,如甲方调整产品价格,应及时通知乙方,双方均按调整之日起的新价格执行,若甲方降价则由甲方补偿乙方当日锁定库存(甲乙双方各派代表清点当日库存)之进货金额与以新价格计算之金额的差价(下次发货中以货抵款补足)。
三、货款结算方式甲、乙双方根据实际情况及奖励的不同采用如下货款结算方式之一:
1、现款现货结算(□是;□不是);
2、批结(□是;□不是),甲方按每批件为一送货单位向乙方供货,次批货到时乙方无条件向甲方支付前批货款;甲方先向乙方发货,售后付款,便在第二次订货时,前批货款须先付清。
3、期结(□是;□不是),甲乙双方按天为一货款结算期,乙方应予当期的最后一天无条件支付甲方当期所供产品全部价款。乙方必须按时结算货款,不得延迟。本协议结束之日,乙方应结清所欠甲方所有货款。
四、违约责任甲方违反以上协议,应向乙方支付违约金_________元;乙方违反以上协议,除结清所欠货款外,并向甲方支付违约金_________元。
五、协议期限本合作期限自_________年____月____日至__________年____月____日止有效,有效期届满,双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况,在本协议结束前,再行签定新协议书。
六、其它本协议一式两份,甲、乙双方各执一份备查,如有未尽事宜,协商解决。
甲方:__________
乙方:_________
日期:_________
公司买卖合同汇编 篇18
本协议于_________年_________月_________日由下列各方签订:
转让方:_____________________________(以下简称甲方)
受让方:_____________________________(以下简称乙方)
据此,双方达成以下条款:
1.释义
除非协议另有所指,以下词语和语句在本协议及各附件具有以下的含义:
1.1 “转让”或“该转让”指本协议第2条所述甲、乙双方就_________股份所进行的转让。
1.2 “被转让股份”指依据本协议,甲方向乙方转让的_________公司_________%的股份。
1.3 “转让成交日”指依本协议3.1款的规定,双方将转让的有关事宜记载于股东名册并办理完毕工商登记手续或在股份托管机构办理完毕转让手续并完成相应的工商登记之日。
2.股份转让
2.1 甲方依据本协议,将其持有的_________公司______%的股份计______股及其依该股份享有的相应股东权益一并转让给乙方
2.2 乙方同意受让上述被转让股份,并在转让成交后,依据受让的股份享有相应的股东权益并承担相应的义务。
3.成交
3.1 本协议签订后,双方应当就该转让的有关事宜要求公司将乙方的名称、住所、受让的出资额记载于股东名册并办理完毕工商登记手续,甲方应就该转让已记载于股东名册并办理完毕工商登记手续的事实向乙方出具书面的证明。如公司的股份已进行了集中托管,则双方应当在股份托管机构办理完毕转让手续并完成相应的工商登记手续。
3.2 从本协议签订之日起,如_______日内不能办理完毕前款规定的成交手续乙方有权解除本协议,拒绝支付转让价款。如乙方已支付了相应款项,则甲方应将乙方已支付的款项退还乙方。
4.价款支付方式
4.1 甲、乙双方同意甲方转让_________公司_________%股份的价款为人民币_________元。
4.2 支付方式
4.2.1 自甲方出具其持有________公司______%股份的合法、有效的证明之日起_____日内,乙方向甲方支付人民币________元
4.2.2 乙方于转让成交日向甲方支付人民币_________元。
5.补充付款及其它费用
5.1 如果_________公司获准向社会公开发行股票并上市,同时按照经证监会批准的_________公司首次向社会公开发行股票的招股说明中显示的净资产额的______%高于_________元时,差额款项作为乙方向甲方支付该转让的补充付款。
5.2 乙方于_________公司上市之日起________日内将依款确定的款项支付予甲方。
5.3 乙方依前款规定支付补充付款时,应同时向甲方支付人民币_________元,该款项作为对甲方为_________公司上市而支出的`各项费用的补偿。
5.4 双方依5.3款所确定的补偿费用,在本协议签订后非经乙方同意不得作任何变更。
6.董事的委派权
6.1 从转让成交日起,乙方享有对_________公司的董事委派权。
6.2 甲方保证乙方可向_________公司委派叁名董事,依据公司法及公司章程行使董事权利。
6.3 甲方应依法召集临时股东大会,确认董事人选的变动。
7.声明、保证和承诺
甲方特此向乙方作出以下声明、保证和承诺:
7.1 甲方已合法地成为_________公司的股东,全权和合法拥有本协议项下被转让的_________公司_____%的股份,并具备相关的有效法律文件。
7.2 甲方承诺未以被转让股份为其自身债务或第三方提供任何形式的担保。
7.3 甲方履行本协议的行为不会导致任何违反其作为一方当事人与他人签署的合同、协议或单方作出的承诺、保证等。
7.4 甲方已取得签订并履行本协议所需的一切批准、授权或许可。
7.5 甲方承认乙方系以以上声明、保证和承诺为前提条件同意与甲方签订本协议。
7.6 以上声明、保证和承诺,在本协议签订后将持续全面有效。
8.不可抗力
任何一方由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本协议的义务的行为将不视为违约,但应在条件允许下采取一切合理及实际可行的补偿措施,以减少因不可抗力造成的损失。
9.争议解决
凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,应提请____________仲裁委员会仲裁。仲裁的裁决是终局的,对双方都有约束力。
10.一般规定
10.1 本协议自生效之日起对双方均有约束力。非经双方书面同意,本协议项下的权利义务不得变更。
10.2 本协议项下部分条款或内容被认定为无效或失效,不影响其他条款的效力。
10.3 本协议中的标题,只为阅读方便而设,在解释本协议时并无效力。
10.4 本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
10.5 本协议一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
_________年____月____日
公司买卖合同汇编 篇19
卖方:(以下简称甲方)
买方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就本合同所涉房地产转让事宜,达成如下协议:
第一条 【转让标的】
卖方所转让房地产(下称该房产)坐落于: 。 土地使用权证号: ,房产权证号: ,登记建筑面积为:平方米。套内建筑面积为:平方米。 该房地产土地使用权年限自 年 月 日至 年 月 日止。 该房地产约定交付的附属设施设备、装饰装修、相关物品等在签订本协议前,已经双方现场确认,均无异议。
第二条 【房地产产权现状】
该房地产没有设定抵押也未被查封,卖方对该房地产享有完全的处分权。
第三条 【房地产租约现状】
该房地产所附租约现状为第 项:
1、该房地产没有租约;
2、该房地产之上存有租约,卖方须于本合同签订时将承租人放弃优先购买权的书面文件及租赁合同交予买方。
第四条 【附着于该房地产之上的户口】
如该房地产所附着有卖方户口,基于保证买方办理房产过户登记后,应享有完全的处分权,卖方保证于收到房地产转让总价款之日起 日内迁出,逾期则以该房地产转让总价款为基数按日万分之 向买方支付违约金。
第五条 【转让价款】
该房地产转让总价款为人民币: 元。
第七条 【税费承担】
双方约定,由买方承担办理相关过户手续双方按规定应缴纳的一切可能产生的税、费。 买方不按约定缴纳相关税费,导致交易不能继续进行的,买方不得因此解除合同,本合同应继续履行,但违约方应承担违约责任,赔偿给守约方造成的损失。
第八条 【付款方式】
买方于xx月xx日前一次性付清全部房款
第九条 【买方逾期付款的违约责任】
买方逾期付款的,卖方有权要求买方要求买方以未付款项为基数,按日万分之 支付违约金,合同继续履行。
第十条 【房地产交付】
卖方应当于 年 月 日将该房地产交付买方,并履行下列手续:
1、买卖双方共同对该房地产及附属设施设备、装饰装修、相关物品等事项进行验收,记录水、电、气表的读数,并办理交接手续;
2、交付该房地产钥匙;
第十一条 【延迟交房的违约责任】
除本合同另有约定外,卖方未按合同约定的期限将该房地产交付买方,自约定的交付期限届满次日起至实际交付日止,卖方以该房地产转让总价款为基数按日万分之 向买方支付违约金,合同继续履行。
第十二条 【附随债务的处理】
卖方在交付该房地产时,应将附随的水费、电费、煤气费、电话费、有线电视费、物业管理服务费、垃圾清运费等费用结清,单据交买方确认,否则买方有权从交房保证金中抵扣上述欠费。
第十三条 【产权转移登记】
买卖双方须在签订本合同 日内,共同向房地产权登记机关申请办理转移登记手续,卖方应按照行政机关的登记手续要求积极协助。在收文回执载明的回复日期届满之日起 日内,买方须按本约定办理交纳税费的手续。
第十四条 【其他违约责任】
任何一方不履行本合同约定义务,致合同目的不能实现,守约方有权选择定金罚则或要求对方支付该房地产总价款百分之 的违约金。
第十五条 【不可抗力】
因不可抗力不能履行本合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人,并自不可抗力结束之日起 日内向另一方提供证明。
第十六条 【本合同与其他文件的冲突解决】
买卖双方在本合同签订之前的承诺及协议,如有与本合同不相符的,以本合同为准。
第十七条 【法律适用与纠纷解决】
因本合同发生纠纷,由买卖双方协商解决。协商不成时,依据中华人民共和国法律,采取下列第 种方式解决:
1、向成都仲裁委员会申请仲裁;
2、向房产所在地人民法院起诉。
第十八条 【合同数量及持有】
本合同一式 份,卖方 份,买方 份,其他交有关部门,均具同等法律效力。
第十九条 【合同生效】
本合同自买卖双方签署后立即生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
公司买卖合同汇编 篇20
合同编号:__________________________
日期:__________________________
签订地点:__________________________
卖方:__________________________
地址:__________________________
电话:__________________________
传真:__________________________
电子邮箱:__________________________
买方:__________________________
地址:__________________________
电话:__________________________
传真:__________________________
电子邮箱:__________________________
买卖双方经协商同意按下述条款成交:__________________________
1.货物名称、规格型号、质量和包装
2.数量
3.单价、总价及价格条款
上述价格内包括给买方佣金______%按______值计算。
4.装运期限:__________________________
5.装运口岸:__________________________
6.目的口岸:__________________________
7.运输费用:__________________________
8.保险:由按发票金额%投保险。
9.付款方式及条件:买方在本合同签订时预付卖方总价款的____________%作为预付款。
买方应通过买卖双方同意的银行,开立以卖方为受益人的、可保兑的、不可撤销的、可转让和可分割的、允许分批装运和转船的即期付款信用证开到卖方。该信用证凭装运单据在_国的__银行见单即付。
该信用证必须在______前开出。信用证有效期为装船后15天在_国到期。
买方未在规定的时间内开出信用证,卖方有权发出通知取消本合同,或接受买方对本合同未执行的全部或部分、或对因此遭受的损失提出索赔。
10.单据:卖方应向银行提供已装船清洁提单、发票、装箱单/重量单如果本合同按条件,应再提供可转让的保险单或保险凭证。
11.装运条件:
.载运船只由卖方安排,允许分批装运并允许转船。
.卖方在货物装船后,应将合同号码、品名、数量、船只、装船日期以
通知买方。
12.品质、数量/重量的异议与索赔:
货到目的口岸后,买方如发现货物品质或数量与合同规定不符,除属于保险公司、船运公司或其它有关运输机构的责任外,买方可以凭双方同意的检验机构出具的检验证明向卖方提出异议。品质异议须于货到目的口岸之日起30天内提出,数量异议须于货到目的口岸之日起15天内提出,卖方应于收到异议后30天内答复买方。
13.设备售后服务:
14.不可抗力:
由于不可抗力致使卖方不能在本合同规定期限内交货或者不能交货,卖方不负责任。但卖方必须立即通知买方。如果买方提出要求,卖方应以向买方提供由有关机构出具的事故的证明文件。本合同所指的不可抗力系指不可干预、不可避免且不能克服的客观情况。
15.争议解决途径
因执行本合同有关事项所发生的一切争执,应由双方通过友好方式协商解决。如果不能取得协议时,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。仲裁决定是终局的,对双方具有同等的约束力,仲裁费用除非仲裁机构另有决定外,均由败诉一方负担。
16.本合同为中英文两种文本,两种文本具有同等效力。如有文字翻译冲突,以中文解释为准。本合同一式份,双方各执份,自双方签字盖章之日起生效。
卖方:______________
代表人:______________
买方:__________________
代表人:________________
日期:________________
公司买卖合同汇编 篇21
出卖人:(以下简称甲方)
买受人:(以下简称乙方)
根据买受人和卖受人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖达成如下协议:
第一条:具体项目出卖金额明细如下
出让人以 出卖 方式给买受人,将属于位于公司,以现金交易形式出让给买受人,其中所含买卖项目明细如下:
(一)公司土地
公司地块土地面积为亩(实际为亩),价格万元/亩,合计:亩万元=万元。
(二)交通用具
1、轿车辆:价格万元/辆,合计金额为: 万元辆=万元;
2、轿车辆:价格万元/辆,合计金额为: 万元辆=万元;
3、货车两辆:价格万元/辆,合计金额为: 万元辆=万元;
(三)厂房、办公室合计万;
(四)燃料万元;
(五)机械万元。
以上五项总合计万元。
第二条:付款方式及期限
买受人须按以下方式按期付款:
付款方式按总价50%付出,应本人周转经济不到位,现在年月日已付人民币万元整给卖受人,在50%剩余款到年月日包括车辆万一次付清万元,总价剩余款在年月日付清万元。
第三条:买受人逾期付款的违约责任
买受人如未按本合同规定的时间付款给卖受人,买受人已付给卖受人所有的款,卖受人有权一律不予退款给买受人,并同时收回本公司的一切财产。
买受人符合本合同约定的付款日期,到时卖受人按卖公司手续办理全交给买受人名下。
关于公司所有员工由买受人处理,包括过户费用一切由买受人承担。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
公司买卖合同汇编 篇22
出卖人:
买受人:
签订地点:
签订时间:
第一条标的,数量,价款及交货时间:
第二条质量标准:按国家标准。
第三条出卖人对质量负责的条件及期限:质保一年。
第四条包装标准,包装物的供应与回收:满足设备运输要求,包装物不回收。
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:按出厂标准。
第六条标的物所有权自到货验收合格起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于所有,买受人应尽到保管、维护责任。
第七条交货方式、地点:买受人所在地。
第八条运输方式及到达站和费用负担:汽运,费用出卖人承担。
第九条检验标准、方法、地点及期限:货到后由出卖人按标准验收。
第十条成套设备的安装与调试:。
第十一条付款方式:货到付款。
第十二条担保方式
第十三条本合同解除对条件:双方协商解决。
第十四条违约责任:按《民法典》执行。
第十五条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决也可由当地工商行政管理部门调解协商或调解不成的,按下列第一种方式解决:
(1)提交当地仲裁委员会仲裁
(2)依法向人民法院起诉。
第一十六条本合同自双方签字盖章起生效。
第一十七条其他约定事项:
出卖人:买受人:
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
税号:税号:
编码:编码:
日期:日期:
公司买卖合同汇编 篇23
甲方:
乙方:
根据国家现行的农副产品的收购政策,经双方商定,签订以下条款,以共同遵守执行。
一、乙方向甲方交售茶叶品名,数量如下:
品名
项目
名茶鲜叶
春毛茶
夏、秋毛茶
细茶小计
粗茶
合计
数量
参考均价
合计金额
二、结算办法:批货批款、当天兑现。
三、交售地点:茶叶收购站或甲方所属收购站点。
四、甲乙双方必须严格执行国家的样价政策;在各基层收购站张榜公布国家规定的评茶等级标准、价格和样茶;坚持对样评茶,按质论价,不得压级压价和提级提价。
五、乙方交售的茶叶,不得掺杂使假,要表里合一。
六、乙方向甲方按合同交售名茶原料和春毛茶,甲方将保证收购乙方生产的低档茶,如乙方不按合同执行,向它方交售茶叶,甲方可不收乙方的低档茶叶。
七、除不可抗拒的原因外,任何一方都不得违反合同,如有违反《民法典》规定的'有关情形,违约方应承担未履行合同部分金额10%的违约金。
八、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:
提交仲裁委员会仲裁;
依法向人民法院起诉。
九、其他约定事项:
十、本合同一式四份,甲乙方各执一份。乡政府和当地工商部门各一份。本合同自双方签字生效。 年 月 日终止
甲方:茶厂站代表
乙方:乡村组
签订日期: 年 月 日
公司买卖合同汇编 篇24
公司买卖合同最新范文
出卖人_____________(以下简称甲方)、买受人_____________(以下简称乙方)、保证人_____________(以下简称为丙方)兹为工厂及机器连同附属物件买卖经居间人_____________、_____________之介绍各方面同意议定买卖协议条件如下:
第一条甲方愿将其独资设置于_____________市_____________区_____________路_____________号_____________工厂及厂内设备生产机器连同附属物件,(详细如后附加税买卖标示记载)全部出卖与乙方而乙方愿依约付价承买。
第二条本件买卖价金经双方协议分别订定如下:
(一)连同附属建筑物全部议价为人民币_____________元整。
(二)厂房连同附属物件全部议价为人民币_____________元整。
(三)发电机议价为人民币_____________元整。
(四)厂内水电设施工费补贴金议定为人民币_____________元整。
共计价金人民币_____________元整。
前项价金于协议订立同日由乙方全部一次付清与甲方,经居间人等见证之下甲方亲自点收足讫并以价金项下盖章为据而不另立收据。
第三条甲方授受前条价金同日由甲方会同乙方及保证人、居间人至协议第一条所载工厂地址,将工厂建筑物(包括所著门窗户、扇厂、内隔屏、添造物、电气、自来水设施等在内)及生产机器连同附属物件全部逐件验对交乙方前去营业收益纳课清楚。
第四条甲方对于买卖标的物交付同时已告知乙方并经乙方验明所接交的标的物理学件以为完整确认,交无物上任何的瑕疵。
嗣后乙方不得主张标的物件的瑕疵为由,向甲方请求减少价金而退还部分价金等情况。
第五条甲方于协议成立同日将出卖工厂的工商登记证(字号)及_____________政府的商业营业登记证(字号),并其他有关证件全部移交乙方以便名义变更或继受的手续。
第六条本件买卖成立后甲方对于买卖标的工厂建筑物应备齐有关产权登记文件于乙方,指定日时会同向管辖地产事务管理机构申请办理所有权移转登记,或向税捐稽征机关申请房捐纳税义务人变更手续的义务。倘若手续上应另出立字据,或需要甲方的签盖等时;甲方应无条件应付,不得刁难推诿或借故向乙方要求补贴加价等情况。
第七条本件买卖标的物于甲方保证为自己所有,确与他人毫无交加不明事情。
倘日后如有人第三人出为异议或发生故障时,甲方自应出来抵御并据理排除一切障碍,绝不得使乙方蒙受任何亏损。
第八条甲方保证本件买卖标的物全部所有权并无与他人经过订立买卖协议及抵押权典权、质权等他项权利的设定,抑或供为任何债权的担保等瑕疵在前无讹。
第九条如于甲方违反前二条协议条件之一时,乙方除依债务不履行的规定行使其权利外,并得依法追究甲方的刑事责任,丙方愿与乙方负连带履行债务的责任非至乙方的债务完全履行后丙方的保证责任不归消灭。
第十条本件买卖标的物及工厂有关营业水电以及人事费或应缴税捐工会费,自_____________年_____________月_____________日以后则归乙方负责缴纳。但以前的部分由甲方负责完纳,否则甲方应赔偿因此致乙方受损害的责任。
第十一条甲方自本买卖协议订立日起,不得借用_____________厂号或以该厂关系任何名份对外交涉事宜。若甲方违背前项约定乙方受有损害时,乙方得请求损害赔偿甲方不得异议。
第十二条甲方出卖工厂以前厂方有对内外未清的债权债务,乙方不为承担或受让,该项债权债务仍由甲方取得或偿还。
但乙方不得代甲方收取该项债权,否则甲方得追究责任。
第十三条本件买卖费用议定负担如下:_______________
(一)本买卖协议印花及公证费增值税均由甲方负担。
(二)本买卖工厂建筑物产权移转登记及工厂名义变更登记诸费用则归乙方负担。
第十四条本件买卖嗣后不论任何理由于一方不得解除协议或主张买回等情况。
第十五条本件买卖标的物如下:_______________。
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。
卖方(甲方)(签章):_______________
身份证统一号码:_______________
地址:___________
买方(乙方)(签章):_______________
身份证统一号码:_______________
地址:___________
保证人(丙方)(盖章):___________
身份证统一号码:_______________
公司买卖合同汇编 篇25
甲方:
乙方:
为了互惠、互利、平等原则,经甲、乙、丙三方反复协商,甲方自愿将本社土地 现达成买卖合同如下:
一、甲方将本社土地 亩卖给乙方亿有,每亩价额为 元(大写: 万元正)。
二、付款办法:
乙方一次性付给甲方60%的土地款,付丙方一次性40%的土地款。
三、甲、丙方出卖土地四至界限:
东至:
南至:
西至:
北至:
四、甲、丙方将土地出卖给乙方后,乙方在所买的土地上有 自主经营权,甲丙方不得以任何 理由干涉乙方自主经营权。
如甲、丙方阻止、干扰乙方自主经营,造成后果由甲、丙方 承担全部责任。
五、违约责任:
甲、乙、丙方任何一方违约,则按卖价总金额的两倍赔偿对方。
六、本合同经甲、乙、丙三双自愿达成,无任何欺哄行为。系甲、乙、丙三方的真实意思表示,永不翻悔,经甲、乙、丙三方签字捺印后生效。
七、本合同一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。
甲方:
乙方:
丙方
公司买卖合同汇编 篇26
卖方:_______________(简称甲方) 身份证号码:_____________________
买方:_______________(简称乙方) 身份证号码:_____________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条 乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。
第二条 上述房产的交易价格为:单价:人民币________元/平方米,总价:人民币___________元整(大写:____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币 __________元整,作为购房定金。
第三条 付款时间与办法:
1.甲乙双方同意以银行按揭方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付
首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度,乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方),并于银行放款当日付给甲方。
2.甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。
第四条 甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将_________等费用结清。
第五条 税费分担 甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由_______方承担,中介费及代办产权过户手续费由______方承担。
第六条 违约责任 甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
第七条 本合同主体
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八条 本合同如需办理公证,经国家公证机关____ 公证处公证。
第九条 本合同一式 份。甲方产权人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,厦门市房地产交易中心一份、________ 公证处各一份。
第十条 本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十一条 本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
第十二条 双方约定的其他事项:
出卖方(甲方):_________ 购买方(乙方):__________
身份证号码: ____________ 身份证号码: _____________
地址:___________________ 地址:____________________
邮编:___________________ 邮编:____________________
电话:___________________ 电话:____________________
代理人(甲方):_________ 代理人(乙方): _________
身份证号码: _____________ 身份证号码: _____________
见证方:_________________ 鉴证机关:________________
地址:___________________ 鉴证日期:____年___月___日
邮编:___________________
电话:___________________
法人代表:_______________
代表:___________________
经办人:_________________
日期:_____年____月____日
公司买卖合同汇编 篇27
卖方:上海传送设备有限公司
买方:
鉴于卖方同意出售并且买方同意购买本合同约定的设备,买卖双方经过友好协商,现就设备买卖的相关条款和条件达成如下协议:
一、设备(标的物)、数量及价款等
项次名称型号规格数量单位单价总价
二、付款方式
买方向卖方支付多少预付货款;出货时买方到卖方初验支付多少货款;货到后当场或多长时间内支付多少货款;安装调试后当场或多长时间内支付多少货款;验收合格后当场或多长时间内支付多少货款;剩余货款(作为质保金)多长时间内支付。以上付款进度可根据实际情况单独使用,也可混合使用。因买方原因造成的交货、安装、验收延迟不影响付款进度。货款未付清,标的物所有权仍归卖方所有。
三、交货方式
自接预付款之日起(自合同生效之日起)。买方于多长时间到卖方提货;卖方以买方指定的方式于什么时间代理买方从什么地方出货;卖方以什么方式于多长时间从什么地方出货,买方自提或送到买方指定地点买方负责卸货;卖方以什么方式于多长时间交付到买方指定地点,买方负责卸货。如实际交货时间有变,买卖双方需通过书面方式确认。
四、包装方式
卖方负责以适合设备特性及运输方式相符合的包装;卖方负责以买方指定的方式包装。
五、安装方式
买方自行安装,正常安装时间为多长时间,自货到日起多长时间内开始安装;卖方指导买方安装,正常安装时间为多长时间,自货到日起多长时间内开始安装;卖方安装,买方协助,正常安装时间为多长时间,自货到日起多长时间内开始安装。如实际安装时间有变,买卖双方需通过书面方式确认。
六、验收方式
自设备安装调试完毕多长时间内,买方自行验收或在卖方的协同下组织验收;验收时,依据合同及附件作为验收标准,合同及附件未说明清楚的,依据行业标准;合同及附件未约定的要求不在验收范围内。验收不合格买方需在三日内书面通知卖方,否则,视作验收合格。对于不合格的部分,卖方需及时予以维修或改进。
七、培训方式
卖方可根据买方的实际需要,通过合理方式对买方相关人员进行基本的操作、保养、维修等方面的培训工作。
八、质量保证
在正常的使用情况下,自验收合格之日起,设备的保修期为一年(易损件另行约定)。人为损坏和操作不当造成损坏不在保修范围内。质保期内,卖方提供免费的维修和配件更换服务,并确保在接到买方书面报修通知后第一时间(多长时间内)解决问题。
九、合同附件
技术协议、图纸、设备清单、备品备件清单、设备验收单样本、合同执行联络单等各一份。
十、随货文件
出库单、总装图、电气控制图(含操作说明)、水汽管路图(含操作说明)、零配件清单等各一份。
十一、违约责任
1、卖方未按交货进度交付货物,每延期一天,卖方递延支付买方未交付货物货款总额的0.5%滞纳金,因不可抗因素、经买方书面同意延迟交货或不影响安装进度的情况除外。卖方的安装人员在规定的时间没有到买方现场,每延期一天,卖方递延赔偿买方货款总额的0.5%违约赔偿金,因不可抗因素、经买方书面同意延迟安装或不影响安装进度的情况除外。卖方质量未达到验收标准,整改费用由卖方承担,买方有权顺延付款日期至整改验收完毕,整改后尚达不到验收标准,买方有权要求退货。
2、买方未按付款进度支付卖方货款,每延期一天,买方递延赔偿卖方货款总额的0.5%违约赔偿金,因不可抗因素或经卖方书面同意延迟付款除外。
十二、争议解决
本合同在履行过程中发生争议,买卖双方协商解决;协商解决不了的,提交卖方所在地仲裁机构或人民法院裁决。
十三、其他事项
合同未明确约定的,由买卖双方另行协商约定或参照国家有关法律法规。
十四、生效条件
本合同一式_________份,买方执_________份,卖方执_________份,自买卖双方签盖之日起生效,双方认可传真件具有法律效力。
卖方(章): 买方(章):
委托代理人: 委托代理人:
公司买卖合同汇编 篇28
卖方(以下简称甲方): 住址:
身份证号: 联系电话:
买方(以下简称乙方):
法定代表人:
根据中华人民共和国《旧机动车交易管理规定》、《二手车流通管理办法》,甲、乙双方本着自愿、公平、诚实信用之原则,就车辆交易事宜,双方协商一致,签订本合同。
一、 甲方同意将自己购买的 车出售给乙方。 该车基本情况如下:
厂牌型号 车身颜色 发动机号 车牌号码 首次落籍时间 车架号
二 、甲方同意将此车以人民币 转让给乙方。
三 、甲方将下列手续,随车证件一起交给乙方。【机动车登记证书 行车证 购置附加费 养路费 保险单 合格证 身份证复印件】
四 、车辆过户由 乙方 负责办理。过户费用由甲方负责, 甲方无条件协助乙方办理。甲方保证此车无盗抢,及任何经济问题,若存在次情况甲方将车款全额返还给乙方,并包赔全部经济损失。
五、 此合同书签字生效之日起,以前此车涉及的交通违章事故,所欠费用及经济纠纷由甲方负责,并即日结清。以后此车所有事务由乙方负责。
六、 违约责任
①若第三人主张权利或非乙方的原因致使该车辆无法过户,甲方应承担由此给乙方造成的一切损失。
②甲方不履行本合同,双倍返还定金给乙方;乙方不履行本合同,无权要求返还定金。
七、若为此发生纠纷,双方可协商解决,也可由甲方或乙方所在地法院管辖。
八、 本合同一式两份。甲乙双方各执一份,签字后生效。
九、其他约定
甲方(签字、指印):
年 月 日
乙方(盖章): 年 月 日
公司买卖合同汇编 篇29
甲方(出让方):_______________乙方(受让方):_______________
地址:_______________地址:_______________
法人代表:_______________法人代表:_______________
联系电话:_______________联系电话:_______________
_______________公司(以下简称公司)于_______________年注册成立,注册资本为人民币_______________万元,经营期限为_______________年。经甲乙双方协商,就公司转让事宜达成下述一致意见。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》等法律法规、政策之规定,并本着平等互利、友好协商的原则,签订本协议。
一、转让公司的基本情况:
1、公司名称:_______________
2、公司营业执照注册号:_______________
3、公司法定代表人:_______________
4、公司地址:_______________
5、公司组织机构代码证号:_______________
6、公司税务登记证号:_______________
7、其他证件或物件:_______________
二、员工的安置:
本协议公司转让时如涉及员工的安置,经甲、乙双方约定,按如下方式处理:员工由甲方安置,由此产生的所有问题乙方不负责(包括员工的社保)。
三、保证与承诺
1、甲方保证公司已通过本年度年检,未被主管部门依法注销或撤销。
2、甲方保证对公司拥有合法所有权和处置权,并出具公司股东大会股权转让决议原件作为本协议的附件。
3、甲方承诺公司转让变更前的所有经营税费、员工工资、社会保险、货款等所有债务均由甲方承担并已经清偿完毕,公司变更完成后产生的债务由乙方承担。
甲方承诺在其经营期内及因其经营在后期产生的所有经营税费、员工工资、社会保险、贷款等所有债权债务、税务问题均由甲方承担并给予清偿,公司变更后因乙方经营产生的债权债务、税务问题由乙方承担。
4、甲方保证对所转让的企业名称没有设置任何抵押、质押或担保,并不会遭受任何第三人的追偿。
四、公司转让价款及支付方式:
1、经双方协商,甲方同意以人民币_______________元的价格转让给乙方。甲方应积极配合乙方办理公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关证照的变更登记。
2、经双方协商,乙方自签订本协议之日起日内先支付定金人民币______________元,随即甲方将上述证件及变更证件所需资料交予乙方办理变更登记。若在变更期间需甲方提供或补交一些资料,则甲方应配合乙方办理。待乙方将所有证照变更完毕后(包括上述证件及公司基本账户、贷款卡等变更),乙方一次性将余款付清。
3、甲方收取转让费应给乙方出具收款凭据。
五、产权交割
甲方与乙方签订本协议后,甲方原在公司享有的权利和应承担的义务,随企业名称转让而转由乙方享有和承担,乙方即拥有公司的所有权和处置权。甲乙双方约定在签订本协议后日内办理相关交接手续。
六、费用和税费
经甲乙双方约定,因本次转让所产生的费用和税费由乙方承担。
七、公司公章及财务用章由乙方另行刻制新章,待双方将所有变更手续办理完毕后,旧章当面销毁或交相关部门销毁。
八、争议处理
在本协议履行过程中,甲、乙双方发生争议,经协商无效时,当事人可以依法向公司所在地人民法院起诉。
九、甲方或乙方有权选择下列违约条款要求违约方承担相应的违约责任。
1、如因乙方原因导致本协议无法履行或乙方不履行协议的约定,则乙方无权要求返还定金;如因甲方原因导致本协议无法履行或甲方不履行协议的约定,甲方应双倍返还定金。
2、一方未按约定履行本协议的,守约方有权要求违约方支付违约金,违约金为本协议第四条第一款所列金额的20%。
3、一方违约给另一方造成直接经济损失,且违约方支付违约金的数额不足以补偿对方的经济损失时,违约方应偿付另一方所受损失的差额部分。
十、协议的变更和解除
当发生下列情况之一时,可以变更、解除协议;
1、因情况发生变化,当事人双方协商一致,并订立了变更或解除协议,而且未因此损害国家和社会公共利益的。
2、由于不可抗力致使本协议的条款不能履行的。
3、由于一方在协议约定的期限内因故没有履行协议,另一方予以认同的。
十一、本协议需变更或解除,甲、乙双方必须签订变更或解除协议。
十二、协议的生效
本协议由甲、乙双方当事人签字盖章后生效。
十三、其他
本协议正本一式四份,公司留存一份,甲乙双方各执一份,报工商行政管理机关一份,均具有同等法律效力。
十四、公司变更登记时甲方需将公司下列证照及资料提供给乙方。
1, 营业执照正副本原件。医疗营业执照。
2, 国税正副本原件
3, 地税正副本原件
4, 组织代码证正副本原件及IC卡。
5, 增值税专用发票领购簿一本以及防伪税控IC卡一份
6, 银行开户许可证原件
7, 验资报告。房屋租赁协议。
8, 公司章程。
9, 公章、财务章、协议章、发票专用章。人名章
10,发票领购本和支票领购本,银行存款密码。银行对账单。未用完的支票及发票。
以上资料是甲方需提供给乙方的。营业执照变更通知书、税务变更通知书、变更后的营业执照复印件,(以上资料由乙方在变更后交给甲方)
甲方:_______________乙方:_______________
法定代表人:_______________法定代表人:_______________
日期:_______________日期:_______________
公司买卖合同汇编 篇30
甲方:
乙方:
为甲方购买家具等事宜,甲乙双方经友好协商,确定如下事项:
一、甲方向乙方购买酒店餐饮、办公等家具;
共计人民币 。详见货物清单表。乙方并提供部分家具样品或图片。
二、乙方须在 年 月 日之前将送至甲方酒店,并负责运输、安装。
三、甲方对乙方所供家具产品于 年月日之前按订购清单进行交接验收,验收完毕后甲方签字认可,今后不再产生异议。
四、付款方式:甲方现金支付或转账。同时此订购的.家具,乙方只提供收据凭证。
五、本合同签订之后,甲方向乙方支付定金为人民币,在乙方送货到甲方酒店,甲方支付购货款的,余款甲方在 个月内按比例付清。扣留10%货款为一年期质量保证金。
六、违约责任:
1、签订合同后,甲方未能按时向乙方支付定金,本合同自动失效,甲乙双方互不承担违约责任。
2、乙方供货到甲方酒店后,甲方未能按时支付约定货款,乙方不承担违约责任,并将甲方支付定金作为乙方的赔偿。
3、乙方须按甲方要求时间将全部家具运输、安装到位,如乙方不能履行,乙方向甲方支付总货款的,(计人民币: )作为违约金赔偿给甲方。如甲方原因耽误供货时间,乙方不承担违约责任。
4、乙方保证向甲方提供的产品质量符合合同要求;货物在运输、安装过程中损坏的由乙方自行负责,甲方验收后,造成人为损坏时,由甲方负责。由于产品在路途运输中损坏等因素,个别产品更换延期时,乙方不承担责任,但乙方须在双方约定的时间内调换新的产品。
5、供货完毕后,甲方须按合同约定时间分期付款,未能及时付款时,甲方向乙方支付应付货款的滞纳金,滞纳金按每天500元支付,直到该货款付清时。
七、甲、乙双方必须严格认真地履行合同,如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同,经双方协商或有关机关证明,可免予承担经济责任。
八、 本合同如有未尽事宜,须经双方协商修订,协商不成按经济合同法有关规定执行。本合同一式贰份,双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
甲方代表:
乙方代表 :
年 月 日
标签:
公司买卖合同汇编 篇31
出让方(甲方):
受让方(乙方):
出让方 (以下简称甲方)与受让方 (以下简称乙方)经友好协商,为了 (以下简称公司)更好的发展业务,甲方同意将公司的所有权转让给乙方,特签订如下协议:
第一条 公司所有权过渡
甲方同意根据本合同所规定的条件将 的所有权过渡给乙方,乙方同意接收该公司。
第二条 双方责任与义务
1、 甲方保证该公司为甲方合法拥有,甲方拥有完全、有效的处分权,并保证甲方转让之前没有以该公司的名义或股权等其他资产设置任何贷款、抵押、担保等其他债务;公司所有权变更之后,乙方经营期间所发生的各种贷款、抵押、担保等其他债务与甲方无关。
2、 甲方在签订本合同时,需将公司目前的所有债务状况如实告知乙方,如果甲方隐瞒债务,乙方可免遭任何债务人的追索,而且甲方将承担由此而引起的所有经济和法律责任,乙方因此造成的损失,全部由甲方承担。
3、乙方保证尽快完成公司法人的各项变更手续。
4、 公司转让完成之后,在甲方经营期间所发生的一切经济、法律问题,由甲方自行处理解决,于乙方无关;在乙方经营期间所发生的一切经济、法律问题,由乙方自行处理解决,于甲方无关。
5、如果任何一方未按本合同的规定,适当地、全面地履行其义务,应该承担违约责任。未违约一方由此产生的损失,应由违约一方赔偿。
6、本合同未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。 公司所有权的变更时间以本合同签订时间为准。 本合同一式两份,甲乙双方各存一份,签字生效。
甲方(签字): 乙方(签字):
日期:日期:
公司买卖合同汇编 篇32
出卖人:
买受人:
签订地点:
签订时间:
第一条标的,数量,价款及交货时间:
第二条质量标准:按国家标准。
第三条出卖人对质量负责的条件及期限:质保一年。
第四条包装标准,包装物的供应与回收:满足设备运输要求,包装物不回收。
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:按出厂标准。
第六条标的物所有权自到货验收合格起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于所有,买受人应尽到保管、维护责任。
第七条交货方式、地点:买受人所在地。
第八条运输方式及到达站和费用负担:汽运,费用出卖人承担。
第九条检验标准、方法、地点及期限:货到后由出卖人按标准验收。
第一十条成套设备的安装与调试:。
第一十一条付款方式:货到付款。
第一十二条担保方式
第一十三条本合同解除对条件:双方协商解决。
第一十四条违约责任:按《民法典》执行。
第一十五条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决也可由当地工商行政管理部门调解协商或调解不成的,按下列第一种方式解决:
提交当地仲裁委员会仲裁
二)依法向人民法院起诉。
第一十六条本合同自双方签字盖章起生效。
第一十七条其他约定事项:
出卖人买受人
出卖人:买受人:
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
税号:税号:
公司买卖合同汇编 篇33
出卖人:_____(以下简称甲方)
买受人:_____(以下简称乙方)
根据买受人和卖受人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖达成如下协议:_____
第一条:_____具体项目出卖金额明细如下
出让人______以 出卖 方式给买受人______,将属于______位于____________公司,以现金交易形式出让给买受人______,其中所含买卖项目明细如下:_____
(一)公司土地
公司地块土地面积为____亩(实际为____亩),价格______万元/亩,合计:_________亩______万元=______万元。
(二)交通用具
1、______轿车__辆:_____价格____万元/辆,合计金额为:_____ ____万元____辆=______万元;
2、______轿车__辆:_____价格____万元/辆,合计金额为:_____ ____万元____辆=____万元;
3、____货车两辆:_____价格____万元/辆,合计金额为:_____ ____万元____辆=______万元;
(三)厂房、办公室合计______万;
(四)燃料____万元;
(五)机械________万元。
以上五项总合计__________万元。
第二条:_____付款方式及期限
买受人须按以下方式按期付款:_____
付款方式按总价50%付出,应本人周转经济不到位,现在__年__月__日已付人民币______万元整给卖受人______,在50%剩余款到__年__月__日包括车辆______万一次付清______万元,总价剩余款在__年__月__日付清______万元。
第三条:_____买受人逾期付款的违约责任
买受人如未按本合同规定的时间付款给卖受人,买受人已付给卖受人所有的款,卖受人有权一律不予退款给买受人,并同时收回本公司的一切财产。
买受人符合本合同约定的付款日期,到时卖受人______按卖公司手续办理全交给买受人______名下。
关于公司所有员工由买受人______处理,包括过户费用一切由买受人______承担。
甲方(公章):______________乙方(公章):______________
法定代表人(签字):______________法定代表人(签字):______________
_________年____月____日_________年____月____日
公司买卖合同汇编 篇34
合同编号:
甲方:__________________有限公司;电话:_________
乙方:__________________有限公司;电话:_________
一、甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,经双方协商,就甲方向乙方购买产品,特签订本合同,以便共同遵守。产品具体参数如下:
序号名称规格参数数量单价总金额(元)
合计金额(大写)
(以上单价含运费、16%增值税费等其他一切费用在内)
二、质保期限:年。(乙方保证所提供的产品质保期为自产品交货验收之日起年。质保期内出现质量问题的,由乙方负责免费维修或更换产品,所产生的费用均由乙方承担。)
三、交货时间及方式:合同签订后三个工作日内,由乙方发货到甲方指定地点。
四、本合同付款方式为:在甲方收货后七个工作日内,甲方支付给乙方货款的100%(甲方付款前须收到乙方开具的全额增值税专用发票及双方签字盖章的送货单)。
五、乙方保证其产品的各项指标需满足国家规定标准,及不侵犯任何第三方的合法权益,否则由此造成一切的后果及损失由乙方承担。
六、本合同自双方签字、盖章后成立生效,自双方义务履行完毕后合同终止。此合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。
七、其他未尽事宜按《合同法》有关规定及双方交易习惯进行解释、说明、履行。
八、双方对于合同的履行、解释等发生争议的,应先友好协商解决;如协商不成,任意一方可向甲方所在地人民法院提出诉讼。
甲方(盖章)_________乙方(盖章)__________________
签署人:_________签署人:__________________
日期:_________ 日期:__________________