《施工合作协议书集合【汇总16篇】》
施工合作协议书集合（精选16篇）
施工合作协议书集合 篇1
甲方：______
身份证号码：______
乙方：______
身份证号码：______
甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工（具体内容以分包合同为准），经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议：
一、项目概况及合作条件
1、本工程项目总建筑面积为_____平方米，工程总价为_____万元人民币。
2、经过双方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右，因此本工程项目计划投资_____万元。
3、本工程项目的投资、股份比例分配如下：
（1）甲方_____投资_____万元，占_____%。
（2）乙方_____以工程项目及技术投资，占_____%。
（3）业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。
（4）投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户_____上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
二、工程管理责任及分工
1、责任及分工如下：
（1）该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管。
（2）该项目的会计日常工作由_____负责管理，出纳日常工作由_____方负责管理。
2、材料采购及其他
（1）在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。
（2）在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。
（3）合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
三、利益分享和风险承担
1、利润、风险分配：该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方各________%比例分享承担。
2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。
四、其他
1、资金和管理
（1）该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。
（2）该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实，并存在开立专用账户上，专款专用。
（3）该项目运营后，每个月号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。
2、出纳与财务管理
财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双方股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
3、合同争议与免责
（1）该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
（2）在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。
4、本协议生效、终止及其他
（1）与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
（2）本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
（3）本协议一式_______份，合作各方各执_______份，本协议自双方签字盖章之后生效。
（4）本协议于_____年_____月_____日，由合作双方在中国_____市签字。
甲方：______（盖章）乙方：______（盖章）
______年______月______日______年______月______日
施工合作协议书集合 篇2
甲方：
乙方：
一、工程概况：
1 、工程名称：
2 、工程地点：
3 、工程内容：
二、承包内容：
1、工程量乙方按甲方提供的中标价为 （小写： ），甲方收取管理费000%,若结算工程量超出合同工程量，其超出合同工程量部分甲方收取000%的管理费。
2、甲乙双方各负责税金50%；若结算工程量超出合同工程量，超出合同工程量部分税金由乙方支付。
3、乙方承包范围按业主提供的图纸范围、中标分部、分项清单中所包含的全部内容。
4、乙方必须按业主提供的设计施工图纸及技术规范进行施工，保证按时、按质完成本工程分部分项任务。工程质量达到合格，并通过业主竣工验收。
三、甲方责任
l 、在施工前甲方应协调业主做到水通、电通、路通到施工现场，协助乙方签证工程量及一切事项。
2 、不可抗拒的自然灾害损失，甲方协助乙方与业主补偿。
3 、工程竣工后，达到验收条件，甲方在15日内协调相关单位进行验收，并协助办理结算。
四、付款方式
l 、针对本工程量大、时间紧，在乙方签定合同起30天内，乙方支付工程
保证金人民币为贰佰万元整（小写：2014000.00元），在管理费中扣除。
2 、根据乙方实际完成工程量，每月28日前报量进度款，工程款到甲方账户后7天内除扣管理费后支付给乙方。
3、甲方支付乙方工程款时，甲方在工程款汇中代扣代缴税金。
五、施工工期为180天，以开工令下发当日算起，若工期延误，乙方承担一切责任。
六、乙方需为施工过程中的安全负全责。
七、未尽事宜经双方协商解决，协商解决不了的送相关法律部门仲裁。
八、本合同双方应共同遵守履行，中标分部、分项工程量清单附后双方签字盖章。
九、本合同一式肆份，双方各持两份。
甲方： 乙方
签字（盖章） : 签字（盖章）
年 月 日
施工合作协议书集合 篇3
发包方：________________
承包方：________________
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，甲方将____农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。
一、工程概况
工程名称：____农村公路建设项目
1、路基长5公里,路面宽3.5米，总计整修面积17500平方米，中标价3万元。
2、路面长5公里,路面沙化宽3.5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。
3、铺设涵洞4道，涵洞深3.5米，中标价2万元。
工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。
二、工程承包范围
承包范围：施工设计全部内容。
三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）：____（人民币）￥：____万元。
工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。
四、双方的权利义务：
1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。
2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。
3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。
4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。
5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。
6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。
7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。
8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。
五、违约责任：
1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按1000元/天支付违约金。
2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。
3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。
4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。
六、合同工期：
开工日期：____。
竣工日期：____。
合同工期总日历天数____天。
七、质量标准
工程质量标准：合格。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的'款项。
十、合同生效
合同订立时间：____。
合同订立地点：____镇。
本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人：____（公章）
承包人：____（公章）
时间：
施工合作协议书集合 篇4
甲方：
乙方：
甲乙双方共同参与投标的___________工程施工合同（以下简称主合同），在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。
第一条：工程实施责任及要求
1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担（包括该合同项下的全部变更工程）。
2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。
第二条：甲方责任
1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。
2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。
3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。
4、负责在乙方所做计量支付申报工作上，及时办理需要自身完成的工作。
5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。
第三条：乙方责任
1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。
2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。
3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。
4、负责自本协议签字之日起______日内，向甲方交纳：甲方为办理主合同保函而向银行交纳的抵押金______元及相应的'财务费______元。
5、负责自本协议签字之日起______日内，向甲方交纳：本协议履约保证金______元。
6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。
7、未经甲方许可，不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给第三方。
8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务，及时支付民工工资。
9、每月______日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。业主计量支付报表批复后______日内传至甲方。
10、工程结束后，除向业主提交完整的竣工资料外，还需向甲方提交业主终期支付报表，交工证书、施工总结等。
11、负责为甲方派遣到本工程从事本工程管理、或解决需由甲方出面解决的问题的人员提供必要的工作和生活条件。
第四条：印章管理项目
经理部印鉴由甲方授权代表管理，用印范围只对业主和监理以及当地政府的各种报表、文件、资料、证明、工程结算及费用拨付等。因乙方组织施工所需的劳务合同、机械设备购置和租赁合同、各种材料采购和加工合同、临时征地合同等确实需要使用项目经理部名称和印鉴时，须经甲方代表同意，用印人必须是乙方或乙方授权代表。
第五条：费用、结算与支付
1、业主支付给本工程的动员预付款、材料预付款、工程结算款、奖金一律归乙方所有，相应的罚金亦由乙方承担。
2、甲方收取管理费为主合同总价的______%（含变更、索赔费用）。施工过程收取的费用以乙方当月统计产值为基数进行计算，最终收取管理费总额以业主终期计量支付工程款为基数进行计算。乙方应在每月______日前将本月管理费汇至甲方指定账户。
3、甲方收到银行保函抵押金后______日内支付乙方。
4、业主履行了工程缺陷修复责任的前提下，甲方收到业主返还的质量保证金后______日内支付乙方。
5、乙方负责承担本工程所发生的各种税赋，并按有关规定纳税。
6、乙方负责承担甲方派出人员的工资，标准为：于每月______日前汇至甲方指定账户，由甲方负责给派出人员发放工资，时间从本协议签订之日起至工程交工验收后______个月止。
第六条：违约责任
1、对于主合同所规定的甲方的合同责任，双方按本协议规定的各自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约，违约方不得要求另一方共同承担违约责任。
2、进度与质量不符合业主要求，乙方应无条件整改，直至满足业主要求，否则，甲方有权解除本协议，部分或全部没收乙方的履约保证金、质量保证金，并承担由此给甲方造成的一切经济损失。
3、若乙方施工造成环境污染，乙方须及时自费清除污染，赔偿受污染方的经济损失。
4、由于乙方自身原因产生安全事故，导致乙方、甲方或第三方人身财产受损，乙方须自费承担事故处理费用，向受损方赔偿。
5、若乙方未能按期完工，并因此招致业主对甲方的处罚，应全部由乙方承担，并加倍赔偿甲方的损失。
6、若乙方未及时向甲方交纳管理费，则乙方应按延迟付款总额的______‰每日向甲方支付滞纳金。
7、未足额缴纳各种保证金，甲方有权终止本协议并将本工程施工权收回。
8、若乙方擅自将本工程分包转包或以甲方名义从事于本工程无关的经济活动，甲方有权终止合同收回工程，乙方应承担由此给甲方造成的一切经济损失。
9、若乙方未及时清偿本工程实施所产生的债务，则乙方须承担由此给甲方造成的一切法律责任、经济和名誉损失。
第七条：其他未尽事宜，双方友好协商，并签订补充协议。补充协议作为本协议的补充，不得与本协议相抵触，应与本协议一起共同执行。
第八条：因履行本协议所引起的一切争议，双方应在诚信原则基础上协商解决。如协商不成，双方均可到甲方所在地人民法院起诉。
第九条：附则
1、本协议经双方签字盖章后生效。履行完本协议约定的全部义务、工程竣工验收达标，移交全部工程资料，保修期满，结清各项费用后终止。
2、本协议一式______份。甲方______份，乙方______份。
甲方：
乙方：
日期：
施工合作协议书集合 篇5
甲方：
乙方：
甲乙双方经友好协商，一致同意，终止二期项目高层5、6、7号楼和XX项目三期别墅28栋楼的施工合作。本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则，现达成如下撤场协议，以资共同遵守：
一、甲乙双方一致同意授权委托各自代表、监理公司在政府相关部门监管下共同协商解决前期施工过程业已形成的工程量、工程结算及其有关技术档案资料的移交、变更等事宜。
二、甲乙双方一致同意对已完工程量和工程质量由双方和监理公司现场代表进行共同认定和检测，三方代表须签字确认。在 日内核实确认后甲方立即组织人员进场施工，乙方不得以任何理由阻挠。
三、双方确认，乙方对已完工程的质量负责，具体修复、整改的范围、期限、费用及责任承担等由三方书面确认。乙方对已完工程质量问题的解决，不得影响双方撤场协议的履行。
四、工程界面确认后，前期由乙方施工所涉及的所有材料款、劳务工资、费用由乙方承担并一次性全部清算解决。
五、为了减少劳务分包交接成本，乙方推荐由原劳务分包单位继续分包该项目的劳务施工，甲方同意在同等条件下与原劳务分包单位继续合作，但乙方承诺其与原劳务分包单位的任何纠纷不得影响甲方与原劳务分包单位的合作。双方一致同意，乙方与原劳务分包单位清算后，若乙方欠原劳务分包单位劳务工资，如乙方在甲方尚有余款并足够支付的情况下，由乙方委托甲方代付；若乙方对原劳务分包单位超付劳务工资，如原劳务分包单位在甲方尚有余款并余额足够情况下，由甲方代为乙方扣回。
六、乙方现场剩余的钢材等材料，双方现场核实后，由双方协商处理。
七、双方一致同意为了加快交接进度，将先对已完工程进行实体交接，双方同意工程款的计价方式及结算可以另行协商，但双方不能以此阻碍或影响本合同项下工程的撤场和交接。
八、双方一致同意对工程款的支付时间将根据已完工程造价决算金额的大小另行商定。
九、清场完毕，双方须办理工程移交手续，甲、乙双方应与第三方施工单位签订三方协议，乙方与第三方应就质量责任的界限、保修期限等进行明确。
十、本协议未尽事宜，双方协商解决。本合同履行过程中，双方及其授权代表的签字确认的补充协议及其他书面文件作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
十一、本协议由双方签字盖章后生效，协议一式三份，双方各执一份，监理公司存留一份，具有同等法律效力。
以下无正文，修改涂抹无效。
甲方：
乙方：
日期：
施工合作协议书集合 篇6
甲方：
乙方：
甲乙双方本着平等互利的原则，在诚信友好的前提下对乙方承接的 项目达成如下协议条款：
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程范围：
3、工程地点：
4、项目业主：
第二条 工程管理
1、该工程按甲方与业主方洽谈签定的合同总价承包项目和单价承包项目由乙方组织施工，由乙方进行独立核算，自负盈亏，风险自担；乙方应遵从甲方与业主所签订的工程施工合同招标、投标文件及本协议条款。并对该项工程的实施承担一切法律、经济和安全责任。甲方有权对该工程的施工全过程进行监督。
2、乙方组成项目经理部，人员和机构设置需按施工管理要求配备。需甲方出面和业主、监理、设计等部门联系业务所发生的费用由乙方负责。
3、技术与质量：乙方必须按照施工图纸和现行施工规范施工，严格控制工程质量。若出现技术及质量问题所发生的各种费用（含：返工费用）由乙方负责；对于工程施工过程中出现的技术及质量问题，乙方应根据业主和监理的要求采取相应的措施。按国家规定实行质量终身负责制，乙方承担质量终身负责责任。本工程质量验收标准按甲方向业主方签定的本工程质量验收标准执行。
4、施工安全：本着安全第一的原则，乙方应杜绝伤亡事故，若出现安全事故，所发生的一切费用概由乙方承担，并由乙方处理终结，由乙方承担该项工程建设所引起的一切经济和法律责任，乙方不得因安全问题而影响甲方的声誉，否则由此造成的后果由乙方承担。
5、工程进度：乙方应严格按照施工工期和进度要求组织施工。因乙方原因造成的进度滞后而影响工期造成经济损失等情况，乙方承担全部责任。
第三条 税金及管理费的扣缴
1、乙方全额承担该项工程营业税及附加税费、个人所得税、企业所得税的缴纳。
2、甲方按照工程合同总价 %（即人民币小写：大写： 元整）元在第一次拨款时一次性向乙方收取证照管理费（最终按审计金额的 %收取管理费）。
3、项目部公章由甲方人员管理，盖章应实行登记制度。但项目部公章不得对外签订施工合同、供销合同以及赊账签章、民工工资欠付抵押、担保等签章，只能用于乙方向业主报送相关技术和施工计量文件。若超出以上用章使用范围，甲方有权拒绝加盖项目公章，由此所引起的经济、法律责任全部由乙方承担。
第四条 工程款的收取与支付
工程款收取：业主所拨付的工程款或预付款划至甲方在下列地点开户的银行： ；帐号： ；收款单位全称： 。如需开设临时帐户，由双方共同管理。
工程款的支付按甲方与业主签订的施工合同中相应的条款执行，业主月进度实际付款打入甲方项目部帐户后，甲方在三日内及时拨付给乙方供其工程使用，甲方不能以任何理由挤占或挪用乙方剩余工程款，乙方也同时保证工程款的专用。如果甲方发现乙方有将本工程资金挪作他用的情况，甲方有权责成乙方整改，乙方拒绝整改或整改不彻底，甲方有权采取相应措施监控乙方的资金使用，直至终止本协议，后果由乙方承担。甲方扣除款项的支付划出与甲方向乙方支付计量款同步。
第五条 其它有关问题
1、本着诚信合作、互惠互利的原则，乙方必须全力维护甲方的企业形象和信誉。搞好安全文明施工以及公司形象宣传工作。凡因工程施工外欠材料、机具、设备和拖欠民工工资、工伤安全等费用，甲方不负任何责任，一律由乙方偿还并妥善处理，并承担相应责任。
2、乙方必须配备其有任职资格的常务项目负责人、技术、质量、试验、安全、设备等管理人员及工程所需的机械设备、施工队伍；本着诚信守法的原则履行施工合同，确保工程质量、进度、安全、环保、文明施工。
3、乙方采购的材料必须选购合格产品，具备出厂合格证，并按规定进行原材料试验，杜绝不合格材料进入工地，由于材料不合格而引起的一切后果由乙方负责。
4、在施工过程中，乙方应做到竣工资料的收集整理与工程同步进行，工程竣工后按时作好竣工资料，并按业主要求移交有关单位。
6、本工程乙方必须独立组织施工，不得分包，更不得转包。
7、乙方应遵循《劳动法》的规定，因工程需聘用的员工必须签订劳动合同，购买劳动安全保险，聘用期间的工资、福利，保险、工作、安全等方面的法律、经济责任均由乙方负责。
8、本工程业主的资信情况、资金情况、工程手续的完备性、合法性由乙方负责核实，并由乙方承担因核实不清或不详引发的一切责任：如果在本工程的施工过程中，因业主资金不到位或其它原因延误工期所造成的后果均由乙方负责处理终结，甲方有义务协助乙方处理，但所发生的一切费用由乙方承担。
9、甲方负责提供承接该工程的营业执照、资质证书、税务证书、机构代码证、取费许可证和安全许可证，甲方须保证以上证书的合法性，否则，由此造成的后果由甲方负责。
第六条 甲方与业主方签定的施工合同书作为本协议的组成部分。本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决，签署的补充协议。甲方同业主方签定主合同为本协议的重要组成部分。
第七条 合同纠纷处理，双方友好协商并签订补充协议，协商不成时，可向成都市人民法院提出诉讼。
第八条 本协议一式肆份，甲方、乙方各执贰份。
甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）：
甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：
甲方公司联系电话： 乙方联系电话：
甲方公司联系人： 身份证号码：
施工合作协议书集合 篇7
发包方（以下称甲方）：______
承包方（以下称乙方）：______
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本协议。
第一条工程项目
一、工程名称：山西侯马市车务段人行道铺设
二、工程地点：山西侯马市
三、工程内容：人行道铺设
第二条工程期限
合同工期:总日历天数______天
开工日期：______年______月______日
竣工日期：______年______月______日
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为130元/平方米（包括所有材料和人工费）。
1、本合同签订后10日内，甲方支付x元生活款；
2、工程竣工验收合格，车务段支付后，甲方支付全部余款；
第四条建筑材料、设备的供应和采购
工程材料由甲方提供（包括路沿石、盲道石、隔断石、釉面砖、树坑围、商混、石子、沙子、水泥等），所有施工设备由乙方自行承担。
第五条工程质量管理及验收
一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
二、工程具备竣工验收条件，验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
第六条安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第七条违约责任
一、乙方未能按时竣工的，每延期一日罚款x元；
二、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金，此外应赔偿因此给甲方造成的损失。
第八条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条附则
一、甲方代表为______，乙方代表为______。
二、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字后生效。
甲方：______（盖章）乙方：______（盖章）
______年______月______日______年______月______日
施工合作协议书集合 篇8
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：
根据有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：发电项目光伏板安装工程
二、工程地点：_______
三、承包方式：包工、包机械、包安全。
第二条工程期限
合同工期总日历天数10天。
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.
第四条甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工
乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任
1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：__________乙方：_______
代表：__________代表：_______
年_____月_____日_______年_____月_____日
施工合作协议书集合 篇9
甲方：
乙方：
甲乙双方共同参与投标的___________工程施工合同（以下简称主合同），在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。
第一条：工程实施责任及要求
1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担（包括该合同项下的全部变更工程）。
2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。
第二条：甲方责任
1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。
2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。
3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。
4、负责在乙方所做计量支付申报工作上，及时办理需要自身完成的工作。
5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。
第三条：乙方责任
1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。
2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。
3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。
4、负责自本协议签字之日起______日内，向甲方交纳：甲方为办理主合同保函而向银行交纳的抵押金______元及相应的财务费______元。
5、负责自本协议签字之日起______日内，向甲方交纳：本协议履约保证金______元。
6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。
7、未经甲方许可，不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给第三方。
8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务，及时支付民工工资。
9、每月______日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。业主计量支付报表批复后______日内传至甲方。
10、工程结束后，除向业主提交完整的竣工资料外，还需向甲方提交业主终期支付报表，交工证书、施工总结等。
11、负责为甲方派遣到本工程从事本工程管理、或解决需由甲方出面解决的问题的人员提供必要的工作和生活条件。
第四条：印章管理项目
经理部印鉴由甲方授权代表管理，用印范围只对业主和监理以及当地政府的各种报表、文件、资料、证明、工程结算及费用拨付等。因乙方组织施工所需的劳务合同、机械设备购置和租赁合同、各种材料采购和加工合同、临时征地合同等确实需要使用项目经理部名称和印鉴时，须经甲方代表同意，用印人必须是乙方或乙方授权代表。
第五条：费用、结算与支付
1、业主支付给本工程的动员预付款、材料预付款、工程结算款、奖金一律归乙方所有，相应的罚金亦由乙方承担。
2、甲方收取管理费为主合同总价的______%（含变更、索赔费用）。施工过程收取的费用以乙方当月统计产值为基数进行计算，最终收取管理费总额以业主终期计量支付工程款为基数进行计算。乙方应在每月______日前将本月管理费汇至甲方指定账户。
3、甲方收到银行保函抵押金后______日内支付乙方。
4、业主履行了工程缺陷修复责任的前提下，甲方收到业主返还的.质量保证金后______日内支付乙方。
5、乙方负责承担本工程所发生的各种税赋，并按有关规定纳税。
6、乙方负责承担甲方派出人员的工资，标准为：于每月______日前汇至甲方指定账户，由甲方负责给派出人员发放工资，时间从本协议签订之日起至工程交工验收后______个月止。
第六条：违约责任
1、对于主合同所规定的甲方的合同责任，双方按本协议规定的各自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约，违约方不得要求另一方共同承担违约责任。
2、进度与质量不符合业主要求，乙方应无条件整改，直至满足业主要求，否则，甲方有权解除本协议，部分或全部没收乙方的履约保证金、质量保证金，并承担由此给甲方造成的一切经济损失。
3、若乙方施工造成环境污染，乙方须及时自费清除污染，赔偿受污染方的经济损失。
4、由于乙方自身原因产生安全事故，导致乙方、甲方或第三方人身财产受损，乙方须自费承担事故处理费用，向受损方赔偿。
5、若乙方未能按期完工，并因此招致业主对甲方的处罚，应全部由乙方承担，并加倍赔偿甲方的损失。
6、若乙方未及时向甲方交纳管理费，则乙方应按延迟付款总额的______‰每日向甲方支付滞纳金。
7、未足额缴纳各种保证金，甲方有权终止本协议并将本工程施工权收回。
8、若乙方擅自将本工程分包转包或以甲方名义从事于本工程无关的经济活动，甲方有权终止合同收回工程，乙方应承担由此给甲方造成的一切经济损失。
9、若乙方未及时清偿本工程实施所产生的债务，则乙方须承担由此给甲方造成的一切法律责任、经济和名誉损失。
第七条：其他未尽事宜，双方友好协商，并签订补充协议。补充协议作为本协议的补充，不得与本协议相抵触，应与本协议一起共同执行。
第八条：因履行本协议所引起的一切争议，双方应在诚信原则基础上协商解决。如协商不成，双方均可到甲方所在地人民法院起诉。
第九条：附则
1、本协议经双方签字盖章后生效。履行完本协议约定的全部义务、工程竣工验收达标，移交全部工程资料，保修期满，结清各项费用后终止。
2、本协议一式______份。甲方______份，乙方______份。
甲方：（盖章）
代表：
______年______月______日
乙方：（盖章）
代表：
______年______月______日
施工合作协议书集合 篇10
甲方：__________有限公司（以下简称甲方）
地址：__________
乙方：__________（以下简称乙方）
地址：__________
甲乙双方共同参与投标的___________工程施工合同（以下简称主合同），在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。
第一条：工程实施责任及要求
1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担（包括该合同项下的全部变更工程）。
2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。
第二条：甲方责任
1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。
2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。
3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。
4、负责在乙方所做计量支付申报工作上，及时办理需要自身完成的工作。
5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。
第三条：乙方责任
1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。
2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。
3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。
4、负责自本协议签字之日起______日内，向甲方交纳：甲方为办理主合同保函而向银行交纳的抵押金______元及相应的财务费______元。
5、负责自本协议签字之日起______日内，向甲方交纳：本协议履约保证金______元。
6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。
7、未经甲方许可，不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给第三方。
8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务，及时支付民工工资。
9、每月______日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。业主计量支付报表批复后______日内传至甲方。
10、工程结束后，除向业主提交完整的竣工资料外，还需向甲方提交业主终期支付报表，交工证书、施工总结等。
11、负责为甲方派遣到本工程从事本工程管理、或解决需由甲方出面解决的问题的人员提供必要的工作和生活条件。
第四条：印章管理项目
经理部印鉴由甲方授权代表管理，用印范围只对业主和监理以及当地政府的各种报表、文件、资料、证明、工程结算及费用拨付等。因乙方组织施工所需的劳务合同、机械设备购置和租赁合同、各种材料采购和加工合同、临时征地合同等确实需要使用项目经理部名称和印鉴时，须经甲方代表同意，用印人必须是乙方或乙方授权代表。
第五条：费用、结算与支付
1、业主支付给本工程的动员预付款、材料预付款、工程结算款、奖金一律归乙方所有，相应的罚金亦由乙方承担。
2、甲方收取管理费为主合同总价的______%（含变更、索赔费用）。施工过程收取的费用以乙方当月统计产值为基数进行计算，最终收取管理费总额以业主终期计量支付工程款为基数进行计算。乙方应在每月______日前将本月管理费汇至甲方指定账户。
3、甲方收到银行保函抵押金后______日内支付乙方。
4、业主履行了工程缺陷修复责任的前提下，甲方收到业主返还的质量保证金后______日内支付乙方。
5、乙方负责承担本工程所发生的各种税赋，并按有关规定纳税。
6、乙方负责承担甲方派出人员的工资，标准为：于每月______日前汇至甲方指定账户，由甲方负责给派出人员发放工资，时间从本协议签订之日起至工程交工验收后______个月止。
第六条：违约责任
对于主合同所规定的甲方的合同责任，双方按本协议规定的各自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约，违约方不得要求另一方共同承担违约责任。
甲方签名：__________
乙方签名：__________
签约日期：__________
施工合作协议书集合 篇11
甲方：
乙方：
乙方因生意周转需要，向甲方借款，甲、乙双方协商一致，依法订立本合同，以期共同遵守。
一、借款本金
人民币(大写)：_____________________元整，(小写)：______________元整。
二、借款日期
本合同签订之日起到___________年________月________日。
三、借款利息
月利率________%，乙方应于借款期限届满归还本金的同时支付利息，乙方逾期归还借款的构成违约。
四、如乙方逾期归还借款的按照每日借款本金总额的________%支付。
五、借款期限届满，乙方归还甲方的款项按以下次序扣除：
1、借款本金;
2、借款利息;
3、逾期违约金;
4、本合同第六条约定对经济损失。
六、如乙方逾期违约导致诉讼的，由合同签订地人民法院管辖，乙方应当承担，为此诉讼支出的经济损失，包括但不限于：诉讼费、律师代理费、差旅费等。
七、本合同自双方签字时生效，本合同签订于___________________，担保人对以上借款合同应认真阅读，内容清楚，同意为乙方向甲方借款承担连带责任，担保的范围包括：借款合同的本金、利息、违约金，担保人期限为两年。
甲方：
乙方：
日期：
施工合作协议书集合 篇12
甲方：______
乙方：______
甲乙双方经过友好协商，在诚实、信任、相互合作的基础上，本着以人为本，一生关爱，共同促进计生事业，为广大育龄妇女提供完善优质的服务为宗旨，就甲、乙双方正式合作事宜，达成如下合作意向：
一、甲方的权利和义务
1、甲方负责计生优质服务卡的宣传、设计和印刷；
2、甲方负责计生优质服务卡的信息采集和发放；
3、甲方负责计生优质服务卡内六项免费服务；
4、遵守本合作协议中的各项条款，诚信服务，群众至上。
二、乙方的权利和义务
1、乙方对计生优质服务卡内五项服务实行八折优惠；
2、乙方根据服务项目要求，负责落实服务到位；
3、乙方根据服务项目的原则，负责对服务的组织和实施；
4、乙方为计生优质服务提供专用诊室，开设绿色通道，张贴就诊指南；
5、遵守本合作协议中的各项条款，诚信服务，群众至上。
三、其它
1、双方定期交流，互通信息，共同做好此项合作业务的服务工作。
2、在合作过程中，如有违约，违约方负责。
3、协议中未及事宜，甲乙双方协商解决。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字生效，并遵照执行。
甲方：______（盖章）乙方：______（盖章）
______年______月______日______年______月______日
施工合作协议书集合 篇13
甲方：______
乙方：______
甲乙双方本着平等互利的原则，在诚信友好的前提下对乙方承接的______项目达成如下协议条款：
第一条工程概况
1、工程名称：______
2、工程范围：______
3、工程地点：______
4、项目业主：______
第二条工程管理
1、该工程按甲方与业主方洽谈签定的合同总价承包项目和单价承包项目由乙方组织施工，由乙方进行独立核算，自负盈亏，风险自担；乙方应遵从甲方与业主所签订的工程施工合同招标、投标文件及本协议条款。并对该项工程的实施承担一切法律、经济和安全责任。甲方有权对该工程的施工全过程进行监督。
2、乙方组成项目经理部，人员和机构设置需按施工管理要求配备。需甲方出面和业主、监理、设计等部门联系业务所发生的费用由乙方负责。
3、技术与质量：乙方必须按照施工图纸和现行施工规范施工，严格控制工程质量。若出现技术及质量问题所发生的各种费用（含：返工费用）由乙方负责；对于工程施工过程中出现的技术及质量问题，乙方应根据业主和监理的要求采取相应的措施。按国家规定实行质量终身负责制，乙方承担质量终身负责责任。本工程质量验收标准按甲方向业主方签定的本工程质量验收标准执行。
4、施工安全：本着安全第一的原则，乙方应杜绝伤亡事故，若出现安全事故，所发生的.一切费用概由乙方承担，并由乙方处理终结，由乙方承担该项工程建设所引起的一切经济和法律责任，乙方不得因安全问题而影响甲方的声誉，否则由此造成的后果由乙方承担。
5、工程进度：乙方应严格按照施工工期和进度要求组织施工。因乙方原因造成的进度滞后而影响工期造成经济损失等情况，乙方承担全部责任。
第三条税金及管理费的扣缴
1、乙方全额承担该项工程营业税及附加税费、个人所得税、企业所得税的缴纳。
2、甲方按照工程合同总价______%（即人民币小写：大写：______元整）元在第一次拨款时一次性向乙方收取证照管理费（最终按审计金额的______%收取管理费）。
3、项目部公章由甲方人员管理，盖章应实行登记制度。但项目部公章不得对外签订施工合同、供销合同以及赊账签章、民工工资欠付抵押、担保等签章，只能用于乙方向业主报送相关技术和施工计量文件。若超出以上用章使用范围，甲方有权拒绝加盖项目公章，由此所引起的经济、法律责任全部由乙方承担。
第四条工程款的收取与支付
工程款收取：业主所拨付的工程款或预付款划至甲方在下列地点开户的银行：______；帐号：______；收款单位全称：______。如需开设临时帐户，由双方共同管理。
工程款的支付按甲方与业主签订的施工合同中相应的条款执行，业主月进度实际付款打入甲方项目部帐户后，甲方在三日内及时拨付给乙方供其工程使用，甲方不能以任何理由挤占或挪用乙方剩余工程款，乙方也同时保证工程款的专用。如果甲方发现乙方有将本工程资金挪作他用的情况，甲方有权责成乙方整改，乙方拒绝整改或整改不彻底，甲方有权采取相应措施监控乙方的资金使用，直至终止本协议，后果由乙方承担。甲方扣除款项的支付划出与甲方向乙方支付计量款同步。
第五条其它有关问题
1、本着诚信合作、互惠互利的原则，乙方必须全力维护甲方的企业形象和信誉。搞好安全文明施工以及公司形象宣传工作。凡因工程施工外欠材料、机具、设备和拖欠民工工资、工伤安全等费用，甲方不负任何责任，一律由乙方偿还并妥善处理，并承担相应责任。
2、乙方必须配备其有任职资格的常务项目负责人、技术、质量、试验、安全、设备等管理人员及工程所需的机械设备、施工队伍；本着诚信守法的原则履行施工合同，确保工程质量、进度、安全、环保、文明施工。
3、乙方采购的材料必须选购合格产品，具备出厂合格证，并按规定进行原材料试验，杜绝不合格材料进入工地，由于材料不合格而引起的一切后果由乙方负责。
4、在施工过程中，乙方应做到竣工资料的收集整理与工程同步进行，工程竣工后按时作好竣工资料，并按业主要求移交有关单位。
6、本工程乙方必须独立组织施工，不得分包，更不得转包。
7、乙方应遵循《劳动法》的规定，因工程需聘用的员工必须签订劳动合同，购买劳动安全保险，聘用期间的工资、福利，保险、工作、安全等方面的法律、经济责任均由乙方负责。
8、本工程业主的资信情况、资金情况、工程手续的完备性、合法性由乙方负责核实，并由乙方承担因核实不清或不详引发的`一切责任：如果在本工程的施工过程中，因业主资金不到位或其它原因延误工期所造成的后果均由乙方负责处理终结，甲方有义务协助乙方处理，但所发生的一切费用由乙方承担。
9、甲方负责提供承接该工程的营业执照、资质证书、税务证书、机构代码证、取费许可证和安全许可证，甲方须保证以上证书的合法性，否则，由此造成的后果由甲方负责。
第六条甲方与业主方签定的施工合同书作为本协议的组成部分。本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决，签署的补充协议。甲方同业主方签定主合同为本协议的重要组成部分。
第七条合同纠纷处理，双方友好协商并签订补充协议，协商不成时，可向成都市人民法院提出诉讼。
第八条本协议一式肆份，甲方、乙方各执贰份。
甲方：______（盖章）乙方：______（盖章）
______年______月______日______年______月______日
施工合作协议书集合 篇14
甲方：__________（以下简称甲方）
地址：______
乙方：__________（以下简称乙方）
地址：______
甲乙双方共同参与投标的___________工程施工合同（以下简称主合同），在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。
第一条：工程实施责任及要求
1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担（包括该合同项下的全部变更工程）。
2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。
第二条：甲方责任
1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。
2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。
3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。
4、负责在乙方所做计量支付申报工作上，及时办理需要自身完成的工作。
5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。
第三条：乙方责任
1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。
2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。
3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。
4、负责自本协议签字之日起______日内，向甲方交纳：甲方为办理主合同保函而向银行交纳的抵押金______元及相应的财务费______元。
5、负责自本协议签字之日起______日内，向甲方交纳：本协议履约保证金______元。
6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。
7、未经甲方许可，不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给第三方。
8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务，及时支付民工工资。
9、每月______日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。业主计量支付报表批复后______日内传至甲方。
10、工程结束后，除向业主提交完整的竣工资料外，还需向甲方提交业主终期支付报表，交工证书、施工总结等。
11、负责为甲方派遣到本工程从事本工程管理、或解决需由甲方出面解决的问题的人员提供必要的工作和生活条件。
第四条：印章管理项目
经理部印鉴由甲方授权代表管理，用印范围只对业主和监理以及当地政府的各种报表、文件、资料、证明、工程结算及费用拨付等。因乙方组织施工所需的劳务合同、机械设备购置和租赁合同、各种材料采购和加工合同、临时征地合同等确实需要使用项目经理部名称和印鉴时，须经甲方代表同意，用印人必须是乙方或乙方授权代表。
第五条：费用、结算与支付
1、业主支付给本工程的动员预付款、材料预付款、工程结算款、奖金一律归乙方所有，相应的罚金亦由乙方承担。
2、甲方收取管理费为主合同总价的______%（含变更、索赔费用）。施工过程收取的费用以乙方当月统计产值为基数进行计算，最终收取管理费总额以业主终期计量支付工程款为基数进行计算。乙方应在每月______日前将本月管理费汇至甲方指定账户。
3、甲方收到银行保函抵押金后______日内支付乙方。
4、业主履行了工程缺陷修复责任的前提下，甲方收到业主返还的质量保证金后______日内支付乙方。
5、乙方负责承担本工程所发生的各种税赋，并按有关规定纳税。
6、乙方负责承担甲方派出人员的工资，标准为：于每月______日前汇至甲方指定账户，由甲方负责给派出人员发放工资，时间从本协议签订之日起至工程交工验收后______个月止。
第六条：违约责任
1、对于主合同所规定的甲方的合同责任，双方按本协议规定的各自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约，违约方不得要求另一方共同承担违约责任。
2、进度与质量不符合业主要求，乙方应无条件整改，直至满足业主要求，否则，甲方有权解除本协议，部分或全部没收乙方的履约保证金、质量保证金，并承担由此给甲方造成的一切经济损失。
3、若乙方施工造成环境污染，乙方须及时自费清除污染，赔偿受污染方的经济损失。
4、由于乙方自身原因产生安全事故，导致乙方、甲方或第三方人身财产受损，乙方须自费承担事故处理费用，向受损方赔偿。
5、若乙方未能按期完工，并因此招致业主对甲方的处罚，应全部由乙方承担，并加倍赔偿甲方的损失。
6、若乙方未及时向甲方交纳管理费，则乙方应按延迟付款总额的______‰每日向甲方支付滞纳金。
7、未足额缴纳各种保证金，甲方有权终止本协议并将本工程施工权收回。
8、若乙方擅自将本工程分包转包或以甲方名义从事于本工程无关的经济活动，甲方有权终止合同收回工程，乙方应承担由此给甲方造成的一切经济损失。
9、若乙方未及时清偿本工程实施所产生的债务，则乙方须承担由此给甲方造成的一切法律责任、经济和名誉损失。
第七条：其他未尽事宜，双方友好协商，并签订补充协议。补充协议作为本协议的补充，不得与本协议相抵触，应与本协议一起共同执行。
第八条：因履行本协议所引起的一切争议，双方应在诚信原则基础上协商解决。如协商不成，双方均可到甲方所在地人民法院起诉。
第九条：附则
1、本协议经双方签字盖章后生效。履行完本协议约定的全部义务、工程竣工验收达标，移交全部工程资料，保修期满，结清各项费用后终止。
2、本协议一式______份。甲方______份，乙方______份。
甲方：______（盖章）乙方：______（盖章）
______年______月______日______年______月______日
施工合作协议书集合 篇15
甲方：_________ 身份证号码：_________
乙方：_________ 身份证号码：_________
为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。
第一条、项目概况及合作条件
1、本工程的项目总建筑面积为_____平方米，工程总价为_____万元人民币。
2、经过双方方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右，因此在本工程项目计划投资_____万元。
3、本工程项目的投资、股份比例分配如下：
(1)甲方_____投资_____万元，占_____%;
(2)乙方_____以工程项目及技术投资，占_____%;
4、业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，任何一方不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。
5、投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户_____上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
第二条、工程管理责任及分工
1、该项目工程管理责任及分工如下：
(1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管;
(2)该项目的会计日常工作由_____负责管理，出纳日常工作由_____方负责管理。
2、材料采购及其他
(1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。
(2)在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。
(3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
第三条、利益分享和风险承担
1、利润、风险分配
该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方各按照50%比例分享承担。
2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。
第四条、资金及管理
1、该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。
2、该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。
3、该项目运营后，每个月 号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。
4、财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
第五条 违约责任
甲乙任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的，违约方需赔偿守约方违约金人民币_____元，该违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应赔偿守约方所有实际损失。
第六条、争议纠纷解决
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。
第七条、免责声明
在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围，不用承担相应的违约责任。
第八条、其他约定
1、与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
2、本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
3、本协议一式二份，合作各方各执一份，本协议自合作双方签字盖章之后生效。
4、本协议于_____年_____月_____日，由合作双方在_____市签字。
甲方：(签字)_________
乙方：(签字)_________
_____年_____月_____日
施工合作协议书集合 篇16
甲方：
乙方：
甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工（具体内容以分包合同为准），经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议：
一、项目概况及合作条件
1、本工程项目总建筑面积为_____平方米，工程总价为_____万元人民币。
2、经过双方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右，因此本工程项目计划投资_____万元。
3、本工程项目的投资、股份比例分配如下：
（1）甲方_____投资_____万元，占_____%。
（2）乙方_____以工程项目及技术投资，占_____%。
（3）业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。
（4）投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户_____上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
二、工程管理责任及分工
1、责任及分工如下：
（1）该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管。
（2）该项目的会计日常工作由_____负责管理，出纳日常工作由_____方负责管理。
2、材料采购及其他
（1）在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。
（2）在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。
（3）合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
三、利益分享和风险承担
1、利润、风险分配：该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方各________%比例分享承担。
2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。
四、其他
1、资金和管理
（1）该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。
（2）该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实，并存在开立专用账户上，专款专用。
（3）该项目运营后，每个月号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。
2、出纳与财务管理
财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双方股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
3、合同争议与免责
（1）该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
（2）在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。
4、本协议生效、终止及其他
（1）与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
（2）本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
（3）本协议一式_______份，合作各方各执_______份，本协议自双方签字盖章之后生效。
（4）本协议于_____年_____月_____日，由合作双方在中国_____市签字。
甲方：
乙方：
日期：