《施工项目合作协议书(通用35篇)》
施工项目合作协议书（精选35篇）
施工项目合作协议书 篇1
甲方：
乙方：
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
二、承包内容：
1、工程量乙方按甲方提供的中标价为___（小写：），甲方收取管理费000%，若结算工程量超出合同工程量，其超出合同工程量部分甲方收取000%的管理费。
2、甲乙双方各负责税金50%；若结算工程量超出合同工程量，超出合同工程量部分税金由乙方支付。
3、乙方承包范围按业主提供的图纸范围、中标分部、分项清单中所包含的全部内容。
4、乙方必须按业主提供的设计施工图纸及技术规范进行施工，保证按时、按质完成本工程分部分项任务。工程质量达到合格，并通过业主竣工验收。
三、甲方责任
1、在施工前甲方应协调业主做到水通、电通、路通到施工现场，协助乙方签证工程量及一切事项。
2、不可抗拒的自然灾害损失，甲方协助乙方与业主补偿。
3、工程竣工后，达到验收条件，甲方在15日内协调相关单位进行验收，并协助办理结算。
四、付款方式
1、针对本工程量大、时间紧，在乙方签定合同起30天内，乙方支付工程
保证金人民币为贰佰万元整（小写：2014000.00元），在管理费中扣除。
2、根据乙方实际完成工程量，每月28日前报量进度款，工程款到甲方账户后7天内除扣管理费后支付给乙方。
3、甲方支付乙方工程款时，甲方在工程款汇中代扣代缴税金。
五、施工工期为180天，以开工令下发当日算起，若工期延误，乙方承担一切责任。
六、乙方需为施工过程中的安全负全责。
七、未尽事宜经双方协商解决，协商解决不了的送相关法律部门仲裁。
八、本合同双方应共同遵守履行，中标分部、分项工程量清单附后双方签字盖章。
九、本合同一式肆份，双方各持两份。
甲方：
乙方
签字（盖章）：
签字（盖章）
日期：
施工项目合作协议书 篇2
甲方(工程总承包方)：
地址:
法人代表:
乙方(工程土建方)：
地址:
法人代表:
为了发挥各自技术优势，完成环境污染防治工程目标，加强工程质量及安全管理，双方决定进行紧密的技术合作；为了明确甲、乙双方的责任、权利和义务，搞好协作配合，促进合同工程保质、保量按期完成，提高经济效益，特签订本协议，以供双方共同遵守。特签定以下合作协议，合作条款如下：
1、甲方负责环保工程项目的前期勘察、工程方案设计及与建设单位的洽谈等工作，将所承接的工程的土建部分委托给有建设资质的乙方进行施工，甲方负责工程的调试和验收工作。
2、乙方应完全按照甲方提供的设计方案和施工图纸施工，做到安全施工、按时完工，价格参照有关规定执行。
3、本协议未尽事宜或履行本协议时发生争议，双方应本着平等互利的原则协商解决。
4、本协议自双方签定之日起生效。本协议正本一式二份，双方各执一份正本。
5、本协议由甲乙双方的代表人正式签字并加盖单位公章后生效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法人代表或法人代表或
委托代理人（签字）：
委托代理人（签字）：
日期：
日期：
施工项目合作协议书 篇3
建设单位（以下简称甲方）：__________________
承包单位（以下简称乙方）：__________________
工程名称：__________________
工程地点：__________________
为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、甲方的权利、责任和义务：
1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。
9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
二、乙方的权利、责任和义务：
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。
5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。
三、协议内容：
（一）登高上架要求
1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设，由项目经理（工地负责人）组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后，方可投入使用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。
2、高空作业时，严禁立体交叉作业。水平作业时，各工位间必须有一定的距离，作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确使用，施工作业现场周边设置相关安全标志牌，并设专人巡查。
3、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。
4、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。
5、特殊工程施工项目如；电气、易燃、易爆容器、管道等，必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。
6、拆除施工现场，必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。
7、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。
8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。
9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。
10、面砖搬运、安装时应注意安全，防止因面砖翻倒而受伤。
11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。
12、施工现场各周边洞口，必须有符合安全规范要求的安全防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，立即恢复。
13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。
14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳；不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走；不准站在小推车等不稳定的物件上操作；不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下；井架吊篮禁止乘人。
15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶；手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。
16、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。
17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。
18、手持电动工具使用前应进行检查，空载试验运转正常合格后方可使用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁使用手持式电动工具。
19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。
（二）用电要求
1、配电箱的箱柜门处应有名称，用途，分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。
2、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。
3、电工和用电人员用电时，必须按规定穿戴绝缘，防护用品，使用绝缘工具。
4、施工现场下班停止工作时，必须将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停止工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，暂时不用的配电装置也应断电上锁。
5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。
6、配电装置的漏电保护器，应每次使用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可继续使用。
7、用电设备的保护接地线应并联接地，并严禁串联接地或接零。
8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态，严禁带故障运行。
9、现场临时用电及照明必须由项目经理同意，由专业电工按JGJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。
10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接，禁止将线头直接插入插线板。
（三）电焊机使用要求
1、操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。
2、所有交、直流电的金属外壳，都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。
3、电焊机二次焊把线，地线需接长使用时，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶带包裹好，地线良好不能有破皮裂口存在。
4、遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工安全时应停止室外焊接，雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。
5、焊接时，操作人员应穿戴好所有防护用具。
6、各种用电设备，照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必须齐全。
7、无铬牌的电气设备不得随意接通电源，各种电气设备应铬牌齐全。
（四）动火要求
1、进入施工现场，必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。
2、施工现场严禁吸烟及随意动火，如需动火必须向项目经理提出申请，经项目经理同意签字后方可使用。
3、施工中所需使用的易燃物品，如，汽油、汽瓶等，必须设专门的临时存放库房并设置灭火器，沙袋等，由专人管理。
4、施工现场认真执行“三清，五好”管理制度，尤其对木制品的刨花、锯末、料头，作到每天工完场清，各类材料都要码放成垛，整齐堆放。
5、电焊、气焊作业前要明确作业任务，认真了解作业环境，确定出动火危险区域，并立出明显标志，危险区内的一切易燃品都必须移走，对不能移走的可燃物，采取可靠的保护措施。
6、焊工必须持证上岗，无证者不能进行操作。
7、属一、二、三级防火范围的焊割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊割作业。
8、五级风以上禁止动用电气焊。
（五）室外吊篮施工要求
1、施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和生锈，如存在则必须进行除锈补焊、更换等，方可使用。
2、上架的施工人员，必须穿工作服、防滑鞋，并正确佩带安全带，并与钢丝绳稳固连接。
3、吊篮内的施工人员，只能保持三人，携带的油漆、涂料等不得多于2桶，并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。
4、进入施工现场的`操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工，严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。
5、上吊蓝进行上下移动操作时，必须有两人协同操作。
6、吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板，且用结实的绳索捆扎牢固。
7、吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板，并用安全网将篮身围护严密。
8、篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。
（六）文明施工要求
1、进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。
2、寝室休息时间，除夜间加班外，必须保证晚上十点后休息，以保证第二天的工作精神状况。
3、严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身安全。
4、施工现场严禁随地大小便。
5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须清除现场，并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。
6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。
7、进入施工现场不得违反所有规章制度，如有违反，视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。
（七）施工现场环境要求
1、施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站，定期清理外运施工垃圾。
2、施工现场细颗散体材料装卸运输时，必须采取遮盖等有效措施，材料入库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。
3、施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必须做防水处理，容量必须做到不慎不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。
4、施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施，降低噪声频率，对强噪声机械采取封闭措施。
5、在容易产生粉尘的场所，施工人员必须佩带防护口罩，并采取有效地除尘、降尘措施，保障施工人员的身体健康。
（八）工程质量的要求
工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业安全技术标准）、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。
本协议与双方签定的施工合同时效相同，本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份，签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。
甲方单位（章）
代表人：_________
项目负责人：_________
日期：__________________
乙方单位（章）
代表人：_________
项目负责人：_________
日期：__________________
施工项目合作协议书 篇4
甲方：__________身份证号码：_______________
乙方：__________身份证号码：_______________
丙方：__________身份证号码：_______________
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、丙三方共同承包____________工程项目的施工（具体内容以承包合同为准），经三方友好、坦诚协商，现达成如下协议：
第一章项目概况及合作条件
1、本工程项目名称：__________，中标造价约/万元人民币。
2、经过三方协商，三方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息，月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息；利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息，如果超过三个月未结算利息，则未结算的利息计入投资款本金。
3、本工程项目的股份比例分配如下：
甲方股份比例占40%；
乙方股份比例占30%；
丙方股份比例占30%；
4、在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者追加投资。业主所支付的工程款，应优先按比例支付甲乙丙三方的投资款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，必须经三方同意后方可付款。
5、为了工程的顺利完工，如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位，三方应共同承担利息及相关费用。
第二章工程管理责任及分工
1、该项目工程管理责任及分工如下
1）该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由乙丙双方共同辅助管理。
2）该项目的会计日常工作由乙负责管理；出纳日常工作由乙负责管理。
3）施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工人管理执行；采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐。
2、管理人员的选用、待遇
该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由三方共同协商确定。
3、材料采购及其他
1）在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经三方共同意确认后方可进行。
2）在该项目工程中所需聘用的施工工组应由三方共同协商确定。
3）合作三方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
第三章利益分享和风险承担
1、利润、风险分配
该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照占股比例分享承担。甲方分享承担40%；乙方分享承担30%；丙方分享承担30%。
第四章其他
1、资金和管理
1）该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由三方签字确认后方可支付。
2）该项目的工程进度往来款由甲·乙·丙三方共同负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。
2、出纳与财务管理
1）出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财务，并随时接受合作三方股东的银行资金查询，以便安排资金投放。
2）财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作三方股东，并经三方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
3）合同争议与免责
（1）该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
（2）在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。
4、本协议生效、终止及其他
1）与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
2）工程结束后，如有后续工程甲乙丙三方不愿合作，在本次施工中采购的设备、机械、材料等，双方协商折旧价款后按投资的比例分摊，分配。最后利润分配在工程项目全部结束后，付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。
3）本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
4）本协议一式三份，甲，乙，丙合作三方各执一份，签字后生效；本协议未尽事宜，经甲，乙，丙三方友好协商解决。
甲方：
_____年_____月_____日
乙方：
_____年_____月_____日
丙方：
_____年_____月_____日
施工项目合作协议书 篇5
甲方 (简称甲方)： 身份证号码：
乙方(简称乙方)： 身份证号码：
甲、乙双方方为共同承包建设__________工程及相关得配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准)，经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议：
第一章 项目概况及合作条件
1.1 本工程的项目总建筑面积为_____平方米，工程总价为_____万元人民币。
1.2 经过双方方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右，因此在本工程项目计划投资 _____万元。
1.3 本工程项目的投资、股份比例分配如下：
1.3.1 甲方_____投资_____万元，占_____ %;
1.3.2 乙方_____以工程项目及技术投资，占_____ %;
1.4 业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，任何一方不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。
1.5 投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户_____上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
第二章 工程管理责任及分工
2.1 该项目工程管理责任及分工如下
2.1.1 该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____ 主管;
2.1.3 该项目的会计日常工作由_____负责管理，出纳日常工作由_____方负责管理。
2.3 材料采购及其他
2.3.1 在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。
2.3.2 在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。
2.3.3 合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
第三章 利益分享和风险承担
3.1 利润、风险分配
3.1. 该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成 本费用后，按照甲、乙双方各按照50%比例分享承担。
3.2 本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。
第四章 其 他
4.1 资金和管理
4.1.1 该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。
4.1.2 该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实，并存在开 立专用帐户上，专款专用。
4.1.3该项目运营后，每个月 号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。
4.2 出纳与财务管理
4.2.1财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
4.3 合同争议与免责
4.3.1 该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违 约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所 发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商 解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
4.3.2 在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。
4.4 本协议生效、终止及其他
4.4.1 与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
4.4.2 本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
4.4.3 本协议一式二份，合作各方各执一份，本协议自合作双方签字盖章之后生效。
4.4.4本协议于_____年_____月_____日，由合作双方在中国_____市签字。
甲 方： (签字)
乙 方： (签字)
日 期：20xx年xx月xx日
施工项目合作协议书 篇6
甲方：_________
乙方：_________
按照平等互利、团结协作、优势互补、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，达成如下协议条款：
第一条总则
1、本协议为双方长期性合作协议。
2、各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。
3、合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
第二条工程项目合作的形式及收费标准
1、工程项目由甲乙双方共同努力承接，工程合同签定后双方视具体工程对象，商定由甲方或乙方施工。
2、施工方负责向另一方交纳管理费(管理费率标准，单列条款约定);并负责承揽工程应该支付的前期费用。工程应付税、费等由施工方负责。
3、管理费率视结算值由施工方向另一方缴纳，管理费用收取分别为：
a：结算值为5000——万元(含5000——万元)以下收取2%管理费用;
b：结算值为5000——万元至1亿元。分别按5000——万元以下部分收取2%管理费用，超过5000——万元至1亿元部分收取1.5%管理费用;
c：结算值为1亿元以上。分别按5000——万元以下部分收取2%管理费用，超过5000——万元至1亿元部分收取1.5%管理费用，超过1亿元部分收取1%管理费用。
4、双方在工程所在地设立银行共管账户，共同控制工程款的走向，取款或转账时需经一方加盖公章一方加盖财务主管章(皆为银行预留印鉴)共同掌控。工程款到位后，按到位额扣除相应的管理费用，余款在三日内拨付给施工方用于工程施工。
5、施工方对所承担工程的工期、质量、安全文明施工等承担全部经济及法律责任，施工方不能拖欠农民工工资，承担工程所在地政府及业主规定的各项规费。
第三条甲方职责
1、甲方负责市场开发，信息跟踪筛选，并承担所发生的费用。
2、为便于双方联系及业务开展，乙方在北京设立建设有限责任公司办事处，委派相关人员具体负责合作及日常业务。
3、甲方派员有权按乙方聘用的职务及权限范围，依托乙方驻京办事处对外开展业务，乙方驻京办事处费用由甲方负责(具体费用另议)。
第四条乙方职责
1、乙方应充分发挥企业优势，在联合开发市场及项目合作中竭尽全力。
2、乙方对所承担的工程任务应具有强烈的责任感，以维护双方的信誉。
3、各方所提供的人员，在合作过程中因业务素质低，不能胜任其工作的，对方有权撤换，并由提供方更换。
第五条违约责任
任何方不得违约，否则将由违约方赔偿因违约而与对方带有的损失。
本协议一式四份，甲乙双方各执二份，签字盖章后生效。
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________
法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
施工项目合作协议书 篇7
发包单位：
施工单位：
根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致，达成如下协议：
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围：根据基坑的设计范围内的全部内容（毛石挤淤、毛石基础、撼沙层）。
4、工程量：结算时按现场实际工程量计算。
5、质量目标：基础持力层承载力特征值fak大于160kpa。
第二条合同工期
1、开工日期：（以实际进场时间为准）_____年_____月_____日。
2、竣工日期：（即完工时间）_____年_____月_____日。
3、该工程工期不予调整，除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响，可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。
4、承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣除工期违约金，拖延一天罚金1000元，以此类推，最高不超过总价的10%。
第三条工程造价及付款方式
1、合同价款：以实际完成工程量结算，执行_____辽宁省建设工程计价定额。
2、此工程单独结算，不予广告牌工程挂钩。
3、承包方向发包方提交工程进度表，发包方向承包方支付工程进度款。
第四条双方的工作和义务
1、甲方的工作义务
（1）甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事宜。
（2）负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。
（3）负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。
（4）负责本工程的对外联系工作。
2、乙方的工作义务
（1）乙方派驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切适宜。
（2）保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。
（3）服从甲方管理，执行发包方各部门制定的各项管理规定。
（4）严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。
（5）施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。
第五条关于工程验收的约定
1、本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。
2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
3、双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。
4、由于乙方原因造成质量或人员事故，其一切后果由乙方承担，工期不顺延。
5、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。
6、工程竣工后，乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意
第六条违约责任
1、若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000违约金。
2、乙方除自然力（台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等）、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外，应按本协议约定之要求，完成各项工作，否则视为乙方违约。
3、如甲方未能按本协议约定的时间内付款，使乙方不能及时开展各项工作，因此而给乙方造成的工作延误或影响，乙方不承担任何损失或责任，乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。
第七条争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。
第八条附则
1、本合同一式两份，双方各持1份，均具有同等法律效力。
2、在合作过程中如有未尽事宜，可另行签定补充协议，并具有同等法律效率。
发包方：
_____年_____月_____日
承包方：
_____年_____月_____日
施工项目合作协议书 篇8
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
为加快__________县经济社会发展步伐，提升农业产业化水平，按照互惠互利的原则，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就乙方在平乡建设规模化种植、养殖基地项目，达成以下协议：
一、建设项目基本情况
（一）项目名称：__________项目。
（二）项目选址：项目位于__________乡（镇）__________村。
（三）项目规模及内容：项目总投资__________万元，占地_____亩，建设等。
（四）建设周期：个月。
二、甲方的义务和责任
1、甲方负责为乙方提供项目用地，协调签订土地租赁协议，将位于__________县乡村亩（以实地丈量为准）租赁给乙方使用，第一承包期自_____年_____月_____日至______年_____月______日止，承包期满后资金评估及补偿问题由双方协议解决。如出租方继续出租，乙方具有优先承租权，如乙方不需要延租，则需恢复土地原貌。
2、负责将路、电、水等配套设施铺设到项目所租土地内指定地点。保障乙方用电用水价格享受当地生活用电用水待遇，不得收取任何价外费用。配合乙方在承包土地上建设生产生活用电用水设施。
3、项目上缴省、市的行政事业性收费及经营性收费按最低标准收取，免收县级权限范围内的地方行政性收费（工本费除外）。
4、成立项目领导小组为项目建设期间提供“一条龙”服务和
“一站式”审批，全程跟踪服务，协助办各种证照手续。
5、甲方负责协助乙方争取上级扶贫、开发、龙头企业申报等农业项目资金政策方面的支持。
三、乙方权利与义务
1、乙方于合同签定之日起日内，将项目一期租用土地第一年租金及附着物补偿费、青苗补偿金交付甲方。
2、享受《_______________县关于招商引资工作的五十条规定（试行）》相关优惠政策。
3、享受国家和省、市政府对项目建设的'优惠政策和补贴政策。
4、乙方在甲方完成清场1个月内进场动工建设，超过3个月不动工，本协议自行终止。
5、乙方依法享受承包土地权益，但该土地仅限于本项目产品及相关产品的生产经营，不经甲方同意，不得随意改变土地用途。
6、乙方在承包期间要合理利用所承包土地，享有对属甲方所有的公共设施的使用权；经甲方及出租方同意后，乙方可以在所租赁土地上建设与生产生活有关的、必须的相关设施，但必须遵守国土资发【__________】155号文件，以及国土资源部、农业部《关于完善设施农用土地管理有关问题的通知》中的规定。
7、经甲方及出租方同意后，乙方可以将项目转让给第三方经营，第三方的权利、义务与乙方相同。届时，由第三方依本合同向甲方支付土地租赁费，项目转让的其他收益由乙方享有。
8、依法取得土地使用权，达到正常的施工条件后，按照项目建设计划进行施工，保证项目建设资金投入和工程进度。如达不到上述约定内容，优惠政策另议。
9、乙方应在约定时间内（一般为18个月）完成全部投资。
10、乙方在建设和经营中要遵守国家法律、法规，服从甲方的整体规划。
四、租赁费用与交付方式
自协议签订之日起，土地租赁费为每亩每年均价按斤小麦（按每年7月1日国家小麦挂牌价折合人民币支付租金，每斤小麦价格低于1元时按1元计算）。乙方负责于每年的9月底前向土地出租方缴付清当年租金。如乙方逾期30日未支付当年租金，甲方督促乙方除及时缴纳该阶段的租金外，乙方还应按时支付相应租金1.2‰的滞纳金。逾期六个月仍未支付的，甲方有权解除合同。
五、争议解决
对本协议产生的任何争议由双方协商解决，协商不成时，由合同履行地方人民法院审理裁决。
六、具体投资事宜由所在地乡镇政府和所属村委会与乙方签订补充协议。
七、本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。
甲方：（盖章）
乙方：（盖章）
法定代表人（或授权人）签字：
法定代表人（或授权人）签字：
_____年_____月_____日
施工项目合作协议书 篇9
甲方：
身份证号码：
乙方：
身份证号码：
甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工（具体内容以分包合同为准），经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议：
一、项目概况及合作条件
1、本工程项目总建筑面积为_____平方米，工程总价为_____万元人民币。
2、经过双方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右，因此本工程项目计划投资_____万元。
3、本工程项目的投资、股份比例分配如下：
（1）甲方_____投资_____万元，占_____%。
（2）乙方_____以工程项目及技术投资，占_____%。
（3）业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。
（4）投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户_____上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
二、工程管理责任及分工
1、责任及分工如下：
（1）该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管。
（2）该项目的会计日常工作由_____负责管理，出纳日常工作由_____方负责管理。
2、材料采购及其他
（1）在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。
（2）在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。
（3）合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
三、利益分享和风险承担
1、利润、风险分配：该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方各________%比例分享承担。
2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。
四、其他
1、资金和管理
（1）该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。
（2）该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实，并存在开立专用账户上，专款专用。
（3）该项目运营后，每个月号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。
2、出纳与财务管理
财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双方股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
3、合同争议与免责
（1）该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
（2）在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。
4、本协议生效、终止及其他
（1）与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
（2）本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
（3）本协议一式_______份，合作各方各执_______份，本协议自双方签字盖章之后生效。
（4）本协议于_____年_____月_____日，由合作双方在中国_____市签字。
甲方：（签字）
代表人：
住址：
联系方式：
乙方：（签字）
代表人：
住址：
联系方式：
____年__月__日
施工项目合作协议书 篇10
协议书是契约文书的一种。是当事人双方(或多方)为了解决或预防纠纷，或确立某种法律关系，实现一定的共同利益、愿望，经过协商而达成一致后，签署的具有法律效力的记录性应用文。远程教学系统合作项目协议书范本，我们来看看下文。
甲方：_________ 乙方：_________ 为满足地方经济建设和社会发展对人才的需求，依据相关的法律法规，经甲乙双方商定后，乙方在__...
甲方：_________
乙方：_________
为满足地方经济建设和社会发展对人才的需求，依据相关的法律法规，经甲乙双方商定后，乙方在_________（城市）开展_________远程教学项目。双方就开展远程教学合作事宜，达成如下协议：
第一条 双方权利和义务：
经_________全权委托，_________，负责_________培训项目远程教学的对外合作、推广、管理方面的相关工作。
1、甲方的权利和义务：
1.1 负责提供市场推广中所需要的_________项目的冠名；地方工作站经_________学院批准后正式成立，可称为_________。
1.2 负责向乙方一次性收取“项目保证金”，具体为每个地方站点_________元人民币，合作终止后，如乙方在合作期间无违约行为并上交甲方费用超过_________元时，该保证金如数退还。
1.3 甲方委托卫星运营公司建设教学所需要的网络条件，提供远程教育（包括卫星通信、互联网、vod、流媒体技术、无线局域网等）技术手段和传输条件，实现图象、声音、数据的远距离传输，由卫星运营公司独立对卫星传输网络和相关设备（主要指地方卫星信号接收设备）进行维护，保障教学正常进行；甲方保证卫星运营公司和乙方签订地方站点卫星信号接收设备维护协议。所需费用由乙方负责。
1.4 负责提供教学源头的师资、场地及主播教室的建设和教学管理工作。
1.5 负责确定当年教学项目及负责制定各项目的教学计划，督导教学计划和教学环节的执行情况，对教育质量进行评估。
1.6 负责制定地方工作站辅导课程的最低收费标准。
1.7 参与对乙方教学管理人员和教辅人员的资格审查认定。
1.8 支持和监督乙方远程教学项目的推广工作。
1.9 负责及时传达国家有关现代远程教育的方针、政策，组织地方工作站进行教育技术、办学经验的培训和交流，不断提高办学水平。
2、乙方权利和义务：
2.1 乙方必须持有“中华人民共和国社会力量办学许可证”或地方省市级政府部门允许办学的批准文件。
2.2 使用_________名称，组织好当地远程教学的市场推广、招生工作。
2.3 在宣传推广过程中所有印刷性文字材料及宣传广告必须先经甲方批准备案后方可使用，否则将承担由此引起的一切法律责任。
2.4 选派专人负责卫星信号的接收，做好卫星远程教学工作。
2.5 教学场地及设施必须符合甲方提出的远程教学条件需求。
2.6 负责组织好管理人员进行教学教务管理，保证教学工作正常进行。
2.7 负责统筹安排和管理地方工作站的财务，严格按照乙方物价部门收费规定及甲乙双方商定的学员收费标准进行收费，同时严格履行国家规定的财务规章制度，给学员开具发票，并向当地税务机关交纳税金等。
2.8 未经甲方书面同意，乙方不得在合同规定范围外使用_________品牌，乙方工作人员不得做出有损于_________名誉的言行，否则将承担由此引起的一切法律责任。
2.9 双方合作项目里所有的教师授课课件、录像资料及相关资料的版权归甲方所有，未经甲方书面授权，乙方不得对外有出租、出售、出借等任何侵权行为，否则甲方将追究其法律责任和经济责任。
第二条 收入分配方式：
1、开班条件：乙方在每期辅导班开课七天前，将《课程确认单》填写完整并传真至甲方，确认后方能保证课程如期播出。如因乙方未能及时准确填写《课程确认单》而造成的一切后果由乙方独立承担。
2、分成比例：乙方全年收费的百分之_________为乙方收入；乙方全年收费的百分之_________为上交甲方费用；税费由乙方承担。
3、利益实现：在每期辅导班开班前七日内，乙方应将该期辅导班学费的百分之_________汇至甲方指定的账户；剩余的甲方应得款项（乙方在汇款后所增收的该期辅导班的学费中属于甲方的部分）应于当期辅导班开班后一周内由乙方汇至甲方指定账户。乙方在未取得甲方同意的情况下，未按规定时间付款，甲方有权向乙方收取一定的滞纳金（按每天千分之_________计算），若超出课程播出周期一半仍未付款，甲方有权即刻停止播出课程，一切后果由乙方承担。
第三条 变更和解除
双方合作期间遇有问题应友好协商。协议中未尽事宜，由合作双方共同协商，可立补充协议。补充协议和本协议具备同等法律效力。
第四条 不可抗力
人力不可抗拒并不能避免的事件发生（如战争、疫情、地震、火灾、水灾、风暴罢工、政府干预等）构成不可抗力。因不可抗力事件发生而导致《协议书》上的义务的延迟履行、或不能履行、或者部分不能履行，甲乙任何一方均不承担法律责任，甲乙双方应根据实际情况协商决定是否部分履行，延期履行或终止履行本《协议书》。
第五条 保密条款
签订本协议所涉及的.各种文件、协议本身、技术资料、图表等影响双方利益的商业秘密双方应严格保密，未经对方书面许可不得向第三人泄密。
第六条 违约责任
合作期间，如单方违反上述规定，另一方有权追究违约方相应的经济责任和法律责任。
第七条 争议解决办法
因履行本协议引起的争议及纠纷，双方将本着互谅互让、友好协商的原则解决；不能协商解决时，应诉讼至_________人民法院。
第八条 合作期限
本协议一式三份，双方各执一份，_________备案一份。本协议自签订之日起有效，有效期至_________年_________月_________日止。协议期满，合作双方若无异议，签订延续协议书后，继续进行合作。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
负责人（签字）：_________ 负责人（签字）：_________
地址：_________ 地址：_________
电话：_________ 电话：_________
传真：_________ 传真：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工项目合作协议书 篇11
甲方：
身份证号码：（以下简称甲方）
乙方：
身份证号码：（以下简称乙方）
丙方：
身份证号码：(以下简称丙方）
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、丙三方共同承包工程项目的施工（具体内容以承包合同为准），经三方友好、坦诚协商，现达成如下协议：
第一章项目概况及合作条件
1.1本工程项目名称：，中标造价约/____万元人民币。
1.2经过三方协商，三方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息，月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息；利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息，如果超过三个月未结算利息，则未结算的利息计入投资款本金。
1.3本工程项目的股份比例分配如下：
甲方股份比例占40%；
乙方股份比例占30%；
丙方股份比例占30%；
1.4在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者追加投资。业主所支付的工程款，应优先按比例支付甲乙丙三方的投资款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，必须经三方同意后方可付款。
1.5为了工程的顺利完工，如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位，三方应共同承担利息及相关费用。
第二章工程管理责任及分工
2.1该项目工程管理责任及分工如下
2.1.1该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由乙丙双方共同辅助管理。
2.1.2该项目的会计日常工作由乙负责管理；出纳日常工作由乙负责管理。
2.1.3施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工人管理执行；采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐。
2.2管理人员的选用、待遇
2.2.1该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由三方共同协商确定。
2.3材料采购及其他
2.3.1在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经三方共同意确认后方可进行。
2.3.2在该项目工程中所需聘用的施工工组应由三方共同协商确定。
2.3.3合作三方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
第三章利益分享和风险承担
3.1利润、风险分配
3.1.1该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照占股比例分享承担。甲方分享承担40%；乙方分享承担30%；丙方分享承担30%。
第四章其他
4.1资金和管理
4.1.1该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由三方签字确认后方可支付。
4.1.2该项目的工程进度往来款由甲·乙·丙三方共同负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。
4.2出纳与财务管理
4.2.1出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财务，并随时接受合作三方股东的银行资金查询，以便安排资金投放。
4.2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作三方股东，并经三方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
4.3合同争议与免责
4.3.1该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
4.3.2在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。
4.4本协议生效、终止及其他
4.4.1与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
4.4.2工程结束后，如有后续工程甲乙丙三方不愿合作，在本次施工中采购的设备、机械、材料等，双方协商折旧价款后按投资的比例分摊，分配。最后利润分配在工程项目全部结束后，付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。
4.4.3本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
4.4.4本协议一式三份，甲，乙，丙合作三方各执一份，签字后生效；本协议未尽事宜，经甲，乙，丙三方友好协商解决。
甲方：
乙方：
丙方：
日期：
日期：
施工项目合作协议书 篇12
甲方：
乙方：
鉴于乙方拥有___________产品完整的所有权和知识产权、且至本协议签订之日未与任何他方就本产品、知识产权有任何形式的合作，乙方也未以任何方式生产和销售本产品；甲、乙双方经协商一致，在平等、自愿的基础上，就合作生产、销售由乙方自主研制的___________产品项目达成本协议，以资共信守。
一、合作内容
本项目合作的内容为：生产、销售由乙方自主研制的___________产品。首批生产________套（其中________系统_____套），以后批产品生产量根据市场销售情况待定。
二、合作期限
__________年_____月_____日到__________年_____月_____日，共_____年。
三、合作体制
在甲方框架内成立由乙方组建，甲方派员监督的________产品项目部，其权限为负责本项目产品的生产、销售及售后服务。项目部设立独立账户，实行独立核算。
四、知识产权
本项产品的生产、销售可使用乙方提供的中文：__________；英文：__________的注册商标。也可以使用甲方所提供的商标及冠名。
五、权益平衡
自本协议签订之日起，乙方不得独立或以任何方式与第三方合作生产、销售___________产品。
甲方从合作之日起，按月向乙方提供资金__________万元，持续时间不超过_____个月，且该资金纳入本项目产品的生产总成本。
六、甲方职责
1、提供本合同项目生产、销售及售后服务的所需资金，前期投入不低于人民币__________万元（以后根据市情况待定）的基本运作资金，在本协议签订生效后的十个工作日内存入开列的________项目部的独立账户内，实行专款专用，保证该资金的投放与生产、销售及售后服务的进程同步，并即时派出财务人员管理并建立独立的账目，及时制作月报及年报等财务文件交双方备案。
2、提供本项目产品必需的生产场地（__________㎡标准厂房）。
3、监督本项目产品的生产、销售及售后服务的全过程。
4、与乙方共同制定项目产品的销售计划、共同进行本项目产品的销售及售后服务工作。
5、与乙方共同做好产品销售资金的回笼工作。
6、负有对本项目产品的技术、生产及销售等资料及信息的保密义务。
七、乙方职责
1、负责制订生产实施方案，并按照实施方案组织生产。
2、负责定制及采购产品零部件。
3、项目产品的总成本控制在人民币__________元/套内，其中________产品在__________元/套内。
4、负责项目产品的生产技术、技术升级、技术更新换代及产品质量保证。
5、与甲方共同制定本项目产品的销售计划，共同进行产品的销售及售后服务。
6、与甲方共同做好产品的货款的回笼工作。
7、对项目部独立账号中的资金运作进行监督；对项目部独立财务核算及财务文件进行监督、审核。
八、项目资金支配权限及销售收入的支配
1、为不影响项目产品的生产及销售进程，项目产品生产和销售所需的当前资金先由项目部负责人提出，经甲方本项目指定负责人核实后即行兑付。
2、项目生产、管理及销售人员的每月工资经项目部负责人根据预先核准的人员和数额核实后，经甲方本项目指定负责人核实后即行兑付，并纳入项目总成本。
3、项目生产、管理及销售人员的差旅费及招待费等由项目部负责人核准后，经甲方本项目指定负责人核实后即行支付，并纳入项目总成本。
4、项目产品将全部以甲方名义对外销售及结算。销售及售后服务的全部收入必须进入________项目部所开列的独立账户内。
5、甲方不得随意抽回初期投入基本资金，货款回笼的资金在确保本项目产品的持续生产、销售及售后服务的前提下，在征得乙方的认可后，甲方可以逐步收回初期投入的__________万元基本资金。增值部分资金必须经过乙方本项目部负责人及甲方本项目负责人共同签字、认可后方能动用（包括本项目的利润分配等）。
6、甲、乙双方其同制订本项目产品的销售价格及税务策略。
7、指纹产品项目部所有财务文件需经乙方本项目部负责人及甲方本项目负责人共同审核、签字后方能生效。
九、利润分配
1、本项目和税后利润核算时间以年度为单位。
2、本项目的税后利润分配的前提为：在甲方收回初始投入资金（按实际投入资金）的_____%（以账面统计为准）后。
3、本项目的税后利润分配比例为：甲、方双方各占_____%。
4、甲、乙双方每期所得的利润扣除_____%留作本项目发展基金外，其余_____%应及时划入各自账户。
十、争议的解决
甲乙双方如有争议，则双方友好协商；如不能解决，则提请________市仲裁委员会仲裁。
十一、违约责任
任何一方违约，应赔偿另一方由此所受的全部损失。
十二、其他事宜
甲乙双方如有未尽事宜，可另行订约；合作期满后，在同等条件下，甲方有优先的合作权和续约权。
十三、法律效力
本协议一式________份，同具法律效力，甲乙双方各执________份，经双方法定代表人委托人签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
日期：
施工项目合作协议书 篇13
授权方：（以下称“甲方”）被授权方：
（以下称“乙方”）甲、乙双方本着真诚合作、利益共享的原则，就甲方授权乙方在甲方授权区域内开展本项目推广事宜达成如下协议，并共同遵守：
第一条：组织1。甲方主导本事业，并拥有“植树芳香教育培训项目（以下简称本项目）”系列教育培训产品的一切知识产权（专利、商标徽记、专有技术等。）。
2。乙方无权以甲方的名义签订任何形式的协议或合同，使甲方在任何方面对第三人承担责任，或由甲方负担费用，承担义务。
第二条：批准与授权1。在本协议约定的授权期限内，甲方授权乙方在2。授权期限为省市（不包括其所属和/或管辖的区、县）范围内，作为本项目的发展和管理机构。
年，自20____年____月____日起，至20___年____月____日止。
3。乙方是国家法规允许的法人单位或自然人，自负盈亏，依法经营。维持不接受第三方经营的制约体制，依照甲方标准化计划，保持甲方规定的统一运营结构。
第三条双方的权利与义务1
甲方的义务
（1）全面负责本项目的组织建设，为共赢商提供培训支持，不断完善管理制度和经营技巧，对共赢商开展日常经营活动提供有效指导、支持和管理服务。
（2）甲方有义务为乙方提供现行有效的宣传文本、图片、影音资料的电子样本。
（3）不定期组织经验研讨会，促进各地共赢商之间的合作、沟通和交流。
2。甲方的权利
（1）甲方对乙方的经营管理有监督权、指导权和指导市场定价的权利。
（2）严格禁止乙方跨区域经营，如有发现，甲方有权立即终止本协议，届时甲方除了不退还乙方已支付各项费用外，还有权要求乙方另行支付区域合作费用三倍的违约金。
（3）甲方拥有乙方经营相关的文字、声音、图片、录像、图表等资料作为宣传素材的无偿使用权。
（4）如乙方未按本协议及甲方要求的规范进行运作，侵犯甲方合法权益，损害甲方声誉或经营不善不能达到考核标准的，甲方有权单方终止协议，并要求乙方赔偿相应损失。
3。乙方的义务
（1）乙方必须拥有独立的办公、教学场地和必备的电话、电脑、投影、传真、1灯光、音响、空调等办公、教学设备，并确保正常使用。
（2）乙方应自行办理、完善经营本项目的各类手续，自主经营，自负盈亏。
（3）乙方具有自己的师资人员，并符合甲方师资培训要求，能够通过甲方培训，达到独立授课水平。确保培训教育教学质量，及时处理学员和客户投诉。
（4）除非材料是由甲方提供的，其他任何形式的广告或宣传、及招生简章都必须经甲方事先书面批准后方可制作。因此产生的费用由乙方自行承担。
（5）按时向甲方支付本协议中约定的全部费用。
4。乙方的权利
（1）乙方有权获得甲方在日常经营管理中的专业服务和经营指导。
（2）自愿参加甲方进行的促销、宣传等活动，费用由参与者分摊。
（3）在本协议授权期限到期时，乙方在同等条件下有权优先获得本项目的代理权。
（4）乙方根据自己的意愿，在距协议期满日3个月前以书面形式向甲方提出续签或自然终止协议的申请或函告。
第四条：知识产权的使用和保护
1。甲方对其所拥有的商标/标志、vi系统、专利、管理和技术诀窍、商业秘密、单店经营模式、单店营运管理系统等具有绝对的独占和垄断的权利。
2。在授权期限内对本项目及与本项目有关的文件、信息、资料进行开发和改进所产生的任何知识产权和所有权均归甲乙双方共同所有。
3。乙方承诺不将本项目和其有关任何文件、资料、标志等与乙方承办的其他项目或产品进行混合或重置。乙方需保护在本项目运作过程中甲方相关知识产权不受侵犯。
4。乙方有义务保护总部许可使用的知识产权在本区域内不受侵犯，并应对侵权行为采取相应行动。
乙方对制止本区域内发生的侵权总部知识产权的行为，负有主要职责，应当按照总部的规定履行有关义务，行使有关诉权。
第五条：甲方提供的服务
1。协助乙方对办公、经营及授课地址选择、评估和商圈分析。
2。发授“植树芳香”经营授权书、授权牌各壹份。
3。提供市场运作、咨询服务、授课训练标准统一的制作流程指导。
4。在授权期限内，甲方根据运营需要对乙方进行培训，负责为乙方免费培训名人员（培训费用：贰万捌仟元/名）。参训人员的交通、食宿、可委托甲方统一安排，费用由乙方承担，并负责对参加学习的老师进行必要的管理。乙方承诺，培训内容为甲方商业机密，乙方及参训员工予以保密。
5。乙方组织实施的市场推广活动，需要甲方派出人员协助宣传或进行授课的，需向甲方提前10个工作日提出申请，并提前支付相关人员工筹和差旅支出，具体支出标准参照《北京植树芳香教育科技有限公司—人员外派管理规定》 。经甲2方外派协助后，乙方隐瞒招生数量及金额，不能如实交纳管理费用，发现一次乙方需向甲方交纳十万元违约金。情节严重的，甲方可单方终止本协议。
第六条：保密义务
1。甲乙双方承认，甲方向乙方披露的“保密信息”（包括但不限于与本项目有关的教学资料和形式、录音、录像、运营管理文件等的所有内容。），其唯一所有人为甲方。
乙方同意对其严格保密，不得将该“保密信息”或其衍生信息向任何第三方透露。
2。乙方不得随意将有关甲方的计划及运营活动等内容向第三方泄露。否则，甲方有权立即终止本协议，并向乙方索赔。
3。本条约定的内容在本协议终止后仍将继续有效。
第七条：禁止行为乙方不得有以下行为：若发生下列行为之一，乙方无条件向甲方支付壹拾万元违约金，甲方有权单方解除协议，并追究其它法律责任。
（1）向其他从业者转让或提供甲方配送的所有类别物品、文件以及信息等（包含复制、复印等行为。
）。
（2）私自模仿制作包括但不限于甲方提供的教材、课件、文件资料等。
（3）无论以他人名义还是本人名义，对甲方造成名誉、形象、经济等方面损失的情况（包含制造、利用虚假宣传、恶意流言等妨害甲方正当经营活动的行为以及其他违法行为等。
）。
（4）将甲方授予的权利授予第三方的，或向他人转让或担保、抵押只有签订本协议才享有的权利所有权的行为。
第八条：更改劝告当乙方没有充分实行本协议的条文及与甲方的约定，或者因乙方自身经营管理不妥，甲方要以书面形式劝告更改。乙方10个工作日内对此劝告必须予以确定的答复并加以实行。否则，甲方有权取消乙方授权资格，并可另行授权。
第九条：本协议的终止除本协议约定的其他终止条件外，如发生下述任何一种情况时，宣称此种情况存在的一方应书面通知另一方存在此种情况，并终止本协议。
1。一方严重违反本协议或破产或进入清算程序或犯罪等（无论是强制还是自愿性）。
2。一方在公众场所、传媒或官方场合攻击另一方形象和声誉，妨碍品牌经营活动。
3。出现不可预见情况，以致任何一方无法达到其在本协议项下的主要目标。
4。滞付管理费用、商品货款等相关费用以及其他债务返还，或不遵守支付期限及规定的支付方法时。
5。当甲方判断乙方周边的环境不能使用，或财务明显恶化或营业陷入不景气等不能继续进行正常的经营时。3 6。因乙方的组织成员、办公地点、联系方式等的变更，使乙方实体发生变更，影响甲方的声誉或不能按甲方的授权计划进行正常经营时。
7。本协议中约定解除协议的其他事项出现时。
第十条：终止及解除
1。本协议终止后，乙方应自本协议解除之日起10个工作日内，必须履行以下事项：
（1）立即停止使用甲方的徽记以及因本协议所行使的权利。
（2）将其依据本协议获得甲方“保密信息”及其复印件和其他形式备份资料、授权书、授权牌、物资（教学、市场推广等）等全部退还给甲方，并销毁或删除已有复制件。
（3）立即清算对甲方及其他关系者的债务，并与甲方办理完毕其已招收学员的交接手续，并做好善后工作，产生的不良影响和损失由乙方承担。
2。乙方在履行本协议期间不存有违约行为时，甲方应依据本协议的约定，在乙方办理完毕第十条第1项约定的全部事项之日起十五日内，将退还乙方项目保证金。如乙方在规定时间内未办理完第十条第1项约定的全部事项，甲方有权不予退还项目保证金。
3。如因乙方违约导致本协议终止时，乙方已支付的各项费用甲方不予退还。如无法补偿甲方因此遭受的损失时，甲方有权继续要求乙方赔偿损失。
4。本协议解除或被终止后，乙方不得以任何方式自行或与第三方合作开展与本项目有关的任何培训和经营。如果乙方违反此约定应向甲方支付伍拾万元违约金。
5。相关解约的其他应尽事宜。
第十一条：本协议的变更1。对本协议的变更，均应由甲乙双方协商一致后做出；甲乙任何一方无权单方或与他方订立协议或其他契约性文件对本协议加以变更，除本协议及补充协议另有约定外。
2。未经对方事先书面同意，甲乙任何一方无权有偿或无偿将本协议中的权利和义务转让给第三方，除本协议及补充协议另有约定外。
第十二条：违约责任本协议任何一方或双方不履行或不适当履行或不依约履行本协议及其附件约定之任何义务或责任的行为，包括作为或不作为，均构成本协议项下的违约行为。
1。乙方在本项目运营过程中应正确、准确的向用户介绍本项目的性能和特点，不得在本项目运营过程中误导购买者，损害甲方的形象，否则乙方将向购买者承担相应法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。甲方有权单方随时解除本协议。
2。如乙方在授权期限内有违约行为，甲方有权单方面终止该协议，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失。
该等损失金额包括且不限于甲方因要求乙方停止违约行为，支付有关补偿金所支付的仲裁费用、律师费、差旅费等费用，和/或甲方因乙方的违约行为而支付给第三方的违约金、赔偿费、因此引起的诉讼费用、律师费等费用。
3。责任限制
（1）甲方对根据本协议所提供的资料和物品有关的任何事宜（包括但不限于所有权、知识产权、适用性和不侵权），不存在任何明示、暗示或法定的保证。甲方基于本协议对乙方所承担的责任，以甲方根据本协议及其附件所应获得的全部费用为最高限额。
（2）任何情况下，甲方均不对由于适用或无法使用甲方提供的资料和物品造成的任何后果性、间接的、偶然的、惩罚性或特殊的损害赔偿（包括且不限于营业干扰、利润损失或业务信息损失的损害赔偿）承担责任。
第十三条：争议的解决方式甲乙双方因履行本协议产生的任何争议，均应通过友好协商的方式解决，如协商不成时，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，除双方存有分歧正在诉讼的约定外，甲乙双方应继续履行本协议的其他约定。
第十四条：各种费用及支付方式
1。乙方应于本协议签订之日起3个工作日内向甲方支付项目保证金（大写）元人民币。
该项费用在本协议约定的授权期限内仅交一次，如乙方不存有任何违约行为，甲方应将该等保证金无息退还给乙方。否则，甲方有权相应扣留该等保证金不予退还。
2。乙方应于本协议签订之日起3个工作日内，向甲方支付3。签约合作当天，不满意，无条件全额退款。
4。续约相关费用：经甲乙双方达成一致续约的，授权期限内，乙方应自20____年起于每年的____月____日前，向甲方支付（大写）元人民币作为管理费用。否则甲方可视为乙方自动放弃合作，本协议自动终止。
5。其他费用：在授权期限内，如根据项目需要发生的其他费用，其收费标准和支付方式由甲乙双方另行协商解决。补充如下：
（大写）元人民币，作为项目合作权益金。否则，甲方可视为乙方自动放弃合作，本协议自动终止。第十五条：共赢配送。
1。提供植树芳香经典PPT课件。
（价值50万元）2。经营秘籍之观摩会全套实施方案。
（价值10万元）3。总部支持师资培训名额：两名。
（价值2。8万元/名）4。市场宣传：提供实战型已产生短期创富市场价值的市场方案和运营工具【系列电视宣传片、平面广告等线上线下综合宣传参考资料。
（价值10万元）5。启动必备物资：运营手册、教材、统一VI标识等样品。
6。品牌使用授权：商标、图文、音像等使用授权。
7。方案支持：区域专属运营方案、区域专属宣传策划方案和广告推广方案。
第十六条：其他5本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决，并订立补充协议，该等补充协议是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。如本协议与其补充协议约定不一致的，以补充协议为准。
本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第十七条：协议附件协议附件一：保密协议协议附件二：人员外派管理规定协议附件三：培训体系管理条例协议附件四：集训营开课标准以上共赢商合作协议详细条款，经双方仔细阅读，自愿同意签署，履行各自权利和义务，承担相应责任。甲方：北京植树芳香教育科技有限公司乙方：授权代表：
联系方式：
地日址：：授权代表：
施工项目合作协议书 篇14
发包单位：
施工单位：
根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致，达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3承包范围：根据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、撼沙层)。
1.4工程量：结算时按现场实际工程量计算。
1.5质量目标：基础持力层承载力特征值fak大于160kpa。
第二条 合同工期
2.1开工日期：(以实际进场时间为准)XX年6月5日。
2.2竣工日期：(即完工时间)XX年7月5日。
2.3该工程工期不予调整，除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响，可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。
2.4承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣除工期违约金，拖延一天罚金1000元，以此类推，最高不超过总价的10%。
第三条 工程造价及付款方式
3.1合同价款：以实际完成工程量结算，执行辽宁省建设工程计价定额。
3.2此工程单独结算，不予广告牌工程挂钩。
3.3承包方向发包方提交工程进度表，发包方向承包方支付工程进度款。
第四条 双方的工作和义务
4.1甲方的工作义务
(1)甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事宜。
(2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。
(3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。
(4)负责本工程的对外联系工作。
4.2乙方的工作义务
(1)乙方派驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切适宜。
(2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。
(3)服从甲方管理，执行发包方各部门制定的各项管理规定。
(4)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。
(5)施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。
第五条 关于工程验收的约定
5.1本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。
5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
5.3双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。
5.4由于乙方原因造成质量或人员事故，其一切后果由乙方承担，工期不顺延。
5.5工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。
5.6工程竣工后，乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。
第六条 违约责任
6.1若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000违约金。
6.2乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外，应按本协议约定之要求，完成各项工作，否则视为乙方违约。
6.3如甲方未能按本协议约定的时间内付款，使乙方不能及时开展各项工作，因此而给乙方造成的工作延误或影响，乙方不承担任何损失或责任，乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。
第七条 争议或纠纷处理
7.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
7.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。
第八条 附则
8.1本合同一式两份，双方各持1份，均具有同等法律效力。
8.2在合作过程中如有未尽事宜，可另行签定补充协议，并具有同等法律效率。
发包方：
承包方：
日期：
日期：
施工项目合作协议书 篇15
甲方：
乙方：
甲乙双方本着平等互利的原则，在诚信友好的前提下对乙方承接的 项目达成如下协议条款：
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程范围：
3、工程地点：
4、项目业主：
第二条 工程管理
1、该工程按甲方与业主方洽谈签定的合同总价承包项目和单价承包项目由乙方组织施工，由乙方进行独立核算，自负盈亏，风险自担；乙方应遵从甲方与业主所签订的工程施工合同招标、投标文件及本协议条款。并对该项工程的实施承担一切法律、经济和安全责任。甲方有权对该工程的施工全过程进行监督。
2、乙方组成项目经理部，人员和机构设置需按施工管理要求配备。需甲方出面和业主、监理、设计等部门联系业务所发生的费用由乙方负责。
3、技术与质量：乙方必须按照施工图纸和现行施工规范施工，严格控制工程质量。若出现技术及质量问题所发生的各种费用（含：返工费用）由乙方负责；对于工程施工过程中出现的技术及质量问题，乙方应根据业主和监理的要求采取相应的措施。按国家规定实行质量终身负责制，乙方承担质量终身负责责任。本工程质量验收标准按甲方向业主方签定的本工程质量验收标准执行。
4、施工安全：本着安全第一的原则，乙方应杜绝伤亡事故，若出现安全事故，所发生的一切费用概由乙方承担，并由乙方处理终结，由乙方承担该项工程建设所引起的一切经济和法律责任，乙方不得因安全问题而影响甲方的声誉，否则由此造成的后果由乙方承担。
5、工程进度：乙方应严格按照施工工期和进度要求组织施工。因乙方原因造成的进度滞后而影响工期造成经济损失等情况，乙方承担全部责任。
第三条 税金及管理费的扣缴
1、乙方全额承担该项工程营业税及附加税费、个人所得税、企业所得税的缴纳。
2、甲方按照工程合同总价 %（即人民币小写：大写： 元整）元在第一次拨款时一次性向乙方收取证照管理费（最终按审计金额的 %收取管理费）。
3、项目部公章由甲方人员管理，盖章应实行登记制度。但项目部公章不得对外签订施工合同、供销合同以及赊账签章、民工工资欠付抵押、担保等签章，只能用于乙方向业主报送相关技术和施工计量文件。若超出以上用章使用范围，甲方有权拒绝加盖项目公章，由此所引起的经济、法律责任全部由乙方承担。
第四条 工程款的收取与支付
工程款收取：业主所拨付的工程款或预付款划至甲方在下列地点开户的银行： ；帐号： ；收款单位全称： 。如需开设临时帐户，由双方共同管理。
工程款的支付按甲方与业主签订的施工合同中相应的条款执行，业主月进度实际付款打入甲方项目部帐户后，甲方在三日内及时拨付给乙方供其工程使用，甲方不能以任何理由挤占或挪用乙方剩余工程款，乙方也同时保证工程款的专用。如果甲方发现乙方有将本工程资金挪作他用的情况，甲方有权责成乙方整改，乙方拒绝整改或整改不彻底，甲方有权采取相应措施监控乙方的资金使用，直至终止本协议，后果由乙方承担。甲方扣除款项的支付划出与甲方向乙方支付计量款同步。
第五条 其它有关问题
1、本着诚信合作、互惠互利的原则，乙方必须全力维护甲方的企业形象和信誉。搞好安全文明施工以及公司形象宣传工作。凡因工程施工外欠材料、机具、设备和拖欠民工工资、工伤安全等费用，甲方不负任何责任，一律由乙方偿还并妥善处理，并承担相应责任。
2、乙方必须配备其有任职资格的常务项目负责人、技术、质量、试验、安全、设备等管理人员及工程所需的机械设备、施工队伍；本着诚信守法的原则履行施工合同，确保工程质量、进度、安全、环保、文明施工。
3、乙方采购的材料必须选购合格产品，具备出厂合格证，并按规定进行原材料试验，杜绝不合格材料进入工地，由于材料不合格而引起的一切后果由乙方负责。
4、在施工过程中，乙方应做到竣工资料的收集整理与工程同步进行，工程竣工后按时作好竣工资料，并按业主要求移交有关单位。
6、本工程乙方必须独立组织施工，不得分包，更不得转包。
7、乙方应遵循《劳动法》的规定，因工程需聘用的员工必须签订劳动合同，购买劳动安全保险，聘用期间的工资、福利，保险、工作、安全等方面的法律、经济责任均由乙方负责。
8、本工程业主的资信情况、资金情况、工程手续的完备性、合法性由乙方负责核实，并由乙方承担因核实不清或不详引发的一切责任：如果在本工程的施工过程中，因业主资金不到位或其它原因延误工期所造成的后果均由乙方负责处理终结，甲方有义务协助乙方处理，但所发生的一切费用由乙方承担。
9、甲方负责提供承接该工程的营业执照、资质证书、税务证书、机构代码证、取费许可证和安全许可证，甲方须保证以上证书的合法性，否则，由此造成的后果由甲方负责。
第六条 甲方与业主方签定的施工合同书作为本协议的组成部分。本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决，签署的补充协议。甲方同业主方签定主合同为本协议的重要组成部分。
第七条 合同纠纷处理，双方友好协商并签订补充协议，协商不成时，可向成都市人民法院提出诉讼。
第八条 本协议一式肆份，甲方、乙方各执贰份。
甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）：
甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：
甲方公司联系电话： 乙方联系电话：
甲方公司联系人： 身份证号码：
签订时间：____年__月__日
施工项目合作协议书 篇16
甲方：
乙方：
一、工程概况：
1 、工程名称：
2 、工程地点：
3 、工程内容：
二、承包内容：
1、工程量乙方按甲方提供的中标价为 （小写： ），甲方收取管理费000%,若结算工程量超出合同工程量，其超出合同工程量部分甲方收取000%的管理费。
2、甲乙双方各负责税金50%；若结算工程量超出合同工程量，超出合同工程量部分税金由乙方支付。
3、乙方承包范围按业主提供的图纸范围、中标分部、分项清单中所包含的全部内容。
4、乙方必须按业主提供的设计施工图纸及技术规范进行施工，保证按时、按质完成本工程分部分项任务。工程质量达到合格，并通过业主竣工验收。
三、甲方责任
1 、在施工前甲方应协调业主做到水通、电通、路通到施工现场，协助乙方签证工程量及一切事项。
2 、不可抗拒的自然灾害损失，甲方协助乙方与业主补偿。
3 、工程竣工后，达到验收条件，甲方在15日内协调相关单位进行验收，并协助办理结算。
四、付款方式
1 、针对本工程量大、时间紧，在乙方签定合同起30天内，乙方支付工程保证金人民币为贰佰万元整（小写：2014000.00元），在管理费中扣除。
2 、根据乙方实际完成工程量，每月28日前报量进度款，工程款到甲方账户后7天内除扣管理费后支付给乙方。
3、甲方支付乙方工程款时，甲方在工程款汇中代扣代缴税金。
五、施工工期为180天，以开工令下发当日算起，若工期延误，乙方承担一切责任。
六、乙方需为施工过程中的安全负全责。
七、未尽事宜经双方协商解决，协商解决不了的送相关法律部门仲裁。
八、本合同双方应共同遵守履行，中标分部、分项工程量清单附后双方签字盖章。
九、本合同一式肆份，双方各持两份。
甲方： 乙方
签字（盖章） : 签字（盖章）
____年__月__日
施工项目合作协议书 篇17
甲方：____________________乙方：_________________________
地址：______________________________地址：_________________________
按照平等互利、团结协作、优势互补、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，达成如下协议条款：
第一条总则
1、本协议为双方就（项目名称）的工程合作协议。
2、各项条款均遵守国家颁布的各项法律、法规。
3、合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工开展合作事宜。
第二条工程项目合作的形式及收费标准
1、工程项目由乙方独立承接，签订工程合同，乙方单独施工。
2、甲乙双方共同设计施工方案，乙方按照双方共同制定的设计方案实施工程安装项目。
3、甲方就设计方案向乙方提供智能家居产品（产品均以调试好）。
4、乙方支付货款的当日或次日，甲方向乙方发货。
5、甲方提高给乙方的智能家居产品，乙方可以向业主自行报价，报价不得高于甲方提供的市场参考价。
6、甲方无需支付乙方安装费用。
第三条甲方职责
1、甲方负责智能家居产品调试，对产品安装提供技术指导。
2、甲方对产品质量提供保证。
3、甲方提供给乙方的智能家居产品保修期为一年，非人为损坏，一个月内包换。
第四条乙方职责
1、乙方应充分发挥自身优势，在开发市场及项目合作中竭尽全力。
2、乙方独立与业主签订合同，合同条款不涉及甲方。
3、乙方在施工过程中，不得有任何损害甲方品牌的行为。
4、乙方承担甲方所供智能家居产品的售后服务，甲方提供技术支持。
第五条违约责任
任何方不得违约，否则将由违约方赔偿因违约而与对方带有的损失。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。
甲方：____________________（盖章）乙方：_________________________（盖章）
负责人：____________________（签字）负责人：____________________（签字）
_______年____月____日_______年____月____日
施工项目合作协议书 篇18
甲方：身份证号码：(以下简称甲方)
乙方：身份证号码：(以下简称乙方)
丙方：身份证号码：(以下简称丙方)
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、丙三方共同承包__________________________________________________工程项目的施工(具体内容以承包合同为准)，经三方友好、坦诚协商，现达成如下协议：
第一章项目概况及合作条件
1、本工程项目名称：________________________________________，中标造价约/万元人民币。
2、经过三方协商，三方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息，月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息;利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息，如果超过三个月未结算利息，则未结算的利息计入投资款本金。
3、本工程项目的股份比例分配如下：
（1）甲方股份比例占40%;
（2）乙方股份比例占30%;
（3）丙方股份比例占30%;
（4）在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者追加投资。业主所支付的工程款，应优先按比例支付甲乙丙三方的投资款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，必须经三方同意后方可付款。
（5）为了工程的顺利完工，如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位，三方应共同承担利息及相关费用。
第二章工程管理责任及分工
（一）该项目工程管理责任及分工如下
1、该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由乙丙双方共同辅助管理。
2、该项目的会计日常工作由乙负责管理;出纳日常工作由乙负责管理。
3、施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工人管理执行;采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐。
（二）管理人员的选用、待遇
该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由三方共同协商确定。
（三）材料采购及其他
1、在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经三方共同意确认后方可进行。
2、在该项目工程中所需聘用的施工工组应由三方共同协商确定。
3、合作三方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
第三章利益分享和风险承担
1、利润、风险分配
2、该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照占股比例分享承担。甲方分享承担40%;乙方分享承担30%;丙方分享承担30%。
第四章其他
（一）资金和管理
1、该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由三方签字确认后方可支付。
2、该项目的工程进度往来款由甲·乙·丙三方共同负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。
（二）出纳与财务管理
1、出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财务，并随时接受合作三方股东的银行资金查询，以便安排资金投放。
2、财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作三方股东，并经三方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
（三）合同争议与免责
1、该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
2、在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。
（四）本协议生效、终止及其他
1、与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
2、工程结束后，如有后续工程甲乙丙三方不愿合作，在本次施工中采购的设备、机械、材料等，双方协商折旧价款后按投资的比例分摊，分配。最后利润分配在工程项目全部结束后，付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。
3、本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
4、本协议一式三份，甲，乙，丙合作三方各执一份，签字后生效;本协议未尽事宜，经甲，乙，丙三方友好协商解决。
甲方：
乙方：
丙方：
______年______月______日
______年______月______日
______年______月______日
施工项目合作协议书 篇19
甲方：
乙方：
甲乙双方本着平等互利的原则，在诚信友好的前提下对乙方承接的 项目达成如下协议条款：
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程范围：
3、工程地点：
4、项目业主：
第二条 工程管理
1、该工程按甲方与业主方洽谈签定的合同总价承包项目和单价承包项目由乙方组织施工，由乙方进行独立核算，自负盈亏，风险自担；乙方应遵从甲方与业主所签订的工程施工合同招标、投标文件及本协议条款。并对该项工程的实施承担一切法律、经济和安全责任。甲方有权对该工程的施工全过程进行监督。
2、乙方组成项目经理部，人员和机构设置需按施工管理要求配备。需甲方出面和业主、监理、设计等部门联系业务所发生的费用由乙方负责。
3、技术与质量：乙方必须按照施工图纸和现行施工规范施工，严格控制工程质量。若出现技术及质量问题所发生的各种费用（含：返工费用）由乙方负责；对于工程施工过程中出现的技术及质量问题，乙方应根据业主和监理的要求采取相应的措施。按国家规定实行质量终身负责制，乙方承担质量终身负责责任。本工程质量验收标准按甲方向业主方签定的本工程质量验收标准执行。
4、施工安全：本着安全第一的原则，乙方应杜绝伤亡事故，若出现安全事故，所发生的一切费用概由乙方承担，并由乙方处理终结，由乙方承担该项工程建设所引起的一切经济和法律责任，乙方不得因安全问题而影响甲方的声誉，否则由此造成的后果由乙方承担。
5、工程进度：乙方应严格按照施工工期和进度要求组织施工。因乙方原因造成的进度滞后而影响工期造成经济损失等情况，乙方承担全部责任。
第三条 税金及管理费的扣缴
1、乙方全额承担该项工程营业税及附加税费、个人所得税、企业所得税的缴纳。
2、甲方按照工程合同总价 %（即人民币小写：大写： 元整）元在第一次拨款时一次性向乙方收取证照管理费（最终按审计金额的 %收取管理费）。
3、项目部公章由甲方人员管理，盖章应实行登记制度。但项目部公章不得对外签订施工合同、供销合同以及赊账签章、民工工资欠付抵押、担保等签章，只能用于乙方向业主报送相关技术和施工计量文件。若超出以上用章使用范围，甲方有权拒绝加盖项目公章，由此所引起的经济、法律责任全部由乙方承担。
第四条 工程款的收取与支付
工程款收取：业主所拨付的工程款或预付款划至甲方在下列地点开户的银行： ；帐号： ；收款单位全称： 。如需开设临时帐户，由双方共同管理。
工程款的支付按甲方与业主签订的施工合同中相应的条款执行，业主月进度实际付款打入甲方项目部帐户后，甲方在三日内及时拨付给乙方供其工程使用，甲方不能以任何理由挤占或挪用乙方剩余工程款，乙方也同时保证工程款的专用。如果甲方发现乙方有将本工程资金挪作他用的情况，甲方有权责成乙方整改，乙方拒绝整改或整改不彻底，甲方有权采取相应措施监控乙方的资金使用，直至终止本协议，后果由乙方承担。甲方扣除款项的支付划出与甲方向乙方支付计量款同步。
第五条 其它有关问题
1、本着诚信合作、互惠互利的原则，乙方必须全力维护甲方的企业形象和信誉。搞好安全文明施工以及公司形象宣传工作。凡因工程施工外欠材料、机具、设备和拖欠民工工资、工伤安全等费用，甲方不负任何责任，一律由乙方偿还并妥善处理，并承担相应责任。
2、乙方必须配备其有任职资格的常务项目负责人、技术、质量、试验、安全、设备等管理人员及工程所需的机械设备、施工队伍；本着诚信守法的原则履行施工合同，确保工程质量、进度、安全、环保、文明施工。
3、乙方采购的材料必须选购合格产品，具备出厂合格证，并按规定进行原材料试验，杜绝不合格材料进入工地，由于材料不合格而引起的一切后果由乙方负责。
4、在施工过程中，乙方应做到竣工资料的收集整理与工程同步进行，工程竣工后按时作好竣工资料，并按业主要求移交有关单位。
6、本工程乙方必须独立组织施工，不得分包，更不得转包。
7、乙方应遵循《劳动法》的规定，因工程需聘用的员工必须签订劳动合同，购买劳动安全保险，聘用期间的工资、福利，保险、工作、安全等方面的法律、经济责任均由乙方负责。
8、本工程业主的资信情况、资金情况、工程手续的完备性、合法性由乙方负责核实，并由乙方承担因核实不清或不详引发的一切责任：如果在本工程的施工过程中，因业主资金不到位或其它原因延误工期所造成的后果均由乙方负责处理终结，甲方有义务协助乙方处理，但所发生的一切费用由乙方承担。
9、甲方负责提供承接该工程的营业执照、资质证书、税务证书、机构代码证、取费许可证和安全许可证，甲方须保证以上证书的合法性，否则，由此造成的后果由甲方负责。
第六条 甲方与业主方签定的施工合同书作为本协议的组成部分。本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决，签署的补充协议。甲方同业主方签定主合同为本协议的重要组成部分。
第七条 合同纠纷处理，双方友好协商并签订补充协议，协商不成时，可向成都市人民法院提出诉讼。
第八条 本协议一式肆份，甲方、乙方各执贰份。
甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）：
甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：
甲方公司联系电话： 乙方联系电话：
甲方公司联系人： 身份证号码：
签订时间：20 年 月 日 签订地点：
施工项目合作协议书 篇20
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本协议。
第一条工程项目
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：
第二条工程期限
合同工期:总日历天数_____天开工日期：_____年_____月_____日
竣工日期：_____年_____月_____日
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为130元/平方米（包括所有材料和人工费）。
1、本合同签订后10日内，甲方支付x元生活款；
2、工程竣工验收合格，车务段支付后，甲方支付全部余款；
第四条建筑材料、设备的供应和采购
工程材料由甲方提供（包括路沿石、盲道石、隔断石、釉面砖、树坑围、商混、石子、沙子、水泥等），所有施工设备由乙方自行承担。
第五条工程质量管理及验收
一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收
记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
二、工程具备竣工验收条件，验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
第六条安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第七条违约责任
一、乙方未能按时竣工的，每延期一日罚款x元；
二、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金，此外应赔偿因此给甲方造成的损失。
第八条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条附则
一、甲方代表为_____，乙方代表为_____。
二、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字后生效。
甲方代表：
乙方代表：
日期：
施工项目合作协议书 篇21
甲方：________
乙方：__________
就双方提前终止《__________灯箱》协议相关事宜达成事项，经甲乙双方协商订立《终止合作协议书》。
____年10月1日，甲方与乙方签署了《____________灯箱广告项目合作协议》，约定由甲乙双方共同承担该项目的经营。双方的合作期限为5年，协议有效期为____年10月1日至____年9月30日.甲乙双方经协商一致，同意于____年9月20日提前终止协议，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、互谅、互让的原则。达成如下条例，双方共同恪守：
第一条 甲、乙双方同意，提前终止双方于____年10月1日签订的《__________负一层灯箱广告项目合作协议》。
第二条 乙方终止一切关于《______________灯箱广告项目合作协议书》上注明的甲乙双方合作权利和义务。
第三条 签定本协议后《____________灯箱广告项目》由甲方独立经营，盈利亏损均与乙方无关。
第四条 如乙方后期需要使用____________灯箱广告，视一般客户同等对待。
第五条 协议提前终止后，知识产权及保密条款继续有效，双方需严格遵守执行。
（例如：投标价格、租金、内部设备的购置、安装价格等）。
价款结算及支付方式：
第一条 乙方于____年10月1日，出资25万元（人民币大写：贰拾伍万元整），用作投资。甲方返还乙方投资成本，之前一切盈利与亏损由甲方负责。
第二条 甲方分 3期付款，至____年12月30日前支付30%，即（小写）7.5万元（大写）柒万伍仟元整。 至____年6月1日前支付30%即（小写）7.5万元，（大写）柒万伍仟元整。 至____年12月30日前支付40%即（小写）10万元，（大写）壹拾万元整。 乙方在收到每笔款项后，应向甲方开具等额收据。
第三条 乙方在收完笔款项后，甲乙双方协议期间及提前终止本协议所产生的所有债权债务，全部结清。
违约责任：
第一条 甲乙双方应共同遵守本协议，任何一方违反本协议的约定，依法承担相应赔偿责任。
第二条 乙方违反本协议约定，侵犯了甲方知识产权及商业秘密等有关事项，给甲方造成损害的，应承担因此给甲方造成的全部经济损失；乙方利用甲方上述秘密信息牟取的全部收益无偿归甲方所有。
第三条 自本协议签订之日起，乙放不得就协议存续期间及提前终止本协议所产生的任何事宜，提起仲裁、诉讼、申诉、信访；否则，视为乙方根本性违约，乙方应双倍退还甲方已支付的投资成本。
争议解决：
因本协议所引起的或与本协议有关的争议，双方应友好协商解决；违约方应承担守约方因处理本协议项下纠纷所产生的仲裁费、律师费、差旅费等一切损伤。
其他：
本协议自双方签字、盖章之日起生效，本协议一式二份，双方各执一份为证，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
___年 ___月 ___日
施工项目合作协议书 篇22
发包方：____________________
承包方：____________________
甲、乙双方为完成本工程，明确各自在施工过程中的权利、义务和经济责任，依照《中华人民共和国合同法》，结合本工程的具体情况，本着平等互利的原则，经双方协商，达成如下：
一、工程概况
1、工程名称：阜宁实验小学新建砼场地
2、工程地点：阜宁实验小学石字路校区园内
3、工程内容及承包范围：详见施工说明
4、承包方式：包工包料
5、开工日期：见开工通知
6、质量等级：合格
二、合同文件使用的标准和适用法律
1、适用法律法规：国家有关法律、法规和地方规章对本合同有约束力。
2、适用标准、规范：按国家、本省、市现行质量评定标准和施工验收规范执行。
三、甲乙双方驻工地代表
1、甲方工地代表人为戚思标，具体负责工程质量验收、变更单的签发、工程施工进度的督促。
2、乙方工地代表为________，具体负责按施工图纸及批准的施工方案要求组织施工。
四、甲方工作
1、解决施工水源、电源（水电费乙方自理）
2、提供本工程所必须的技术资料，并及时提供设计变、工艺更改通知。
五、乙方工作
1、安全施工：施工前请到甲方安监部门签订安全施工合同。
2、文明施工：现场施工机械、材料堆放整齐、有序，每天收工前场地清扫干净，垃圾堆放到指定地点。
3、按规定保护施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线。
4、男女宿舍楼面前及围墙等部分约1700㎡新建砼场地。做法：参照原场地周边的水泥地坪标高适当取土（挖出的土方均由乙方负责外运），并平整压实。上铺碎砖层厚10cm压实，上浇筑C25商品砼厚8cm，震动、压实、抹光，并每6m对方切一道缝，基本与楼前场地持平并做到周边浇线平直，与原场地连接处切直并能很好的吻合。新浇筑的砼场地必须平整，不起砂、不积水、无裂纹，养护到位，并做好防刮风下雨的准备，保留原下水道，拆除平整时破坏原水下道，由乙方恢复原样。
六、施工进度
乙方严格按照承诺工期进行施工，每逾期竣工一天，应交200元/天违约金；如遇有人力不可抗拒的自然灾害和非乙方责任造成的工期延误除外。
七、检查和返工：
甲方在验收工程中，发现施工质量问题，乙方必须无条件的进行返工处理，并承担一切经济损失。
八、合同价款及调整：
本工程合同价为预算造价。
九、工程付款：
本工程无预付款，工程款待工程竣工验收合格，结算审定后一次性结清。
十、本合同双方签字：
盖章后生效，一式二份，甲乙双方各持一份，本合同具有同等法律效力。
发包方：______________承包方：______________
委托代理人：______________委托代理人：______________
20____年__月__日
施工项目合作协议书 篇23
甲方：身份证号码：(以下简称甲方)
乙方：身份证号码：(以下简称乙方)
丙方：身份证号码：(以下简称丙方)
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、丙三方共同承包__________________________________________________工程项目的施工(具体内容以承包合同为准)，经三方友好、坦诚协商，现达成如下协议：
第一章项目概况及合作条件
1.1本工程项目名称：________________________________________，中标造价约/万元人民币。
1.2经过三方协商，三方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息，月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息;利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息，如果超过三个月未结算利息，则未结算的利息计入投资款本金。
1.3本工程项目的股份比例分配如下：
甲方股份比例占40%;
乙方股份比例占30%;
丙方股份比例占30%;
1.4在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者追加投资。业主所支付的工程款，应优先按比例支付甲乙丙三方的投资款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，必须经三方同意后方可付款。
1.5为了工程的顺利完工，如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位，三方应共同承担利息及相关费用。
第二章工程管理责任及分工
2.1该项目工程管理责任及分工如下
2.1.1该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由乙丙双方共同辅助管理。
2.1.2该项目的会计日常工作由乙负责管理;出纳日常工作由乙负责管理。
2.1.3施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工人管理执行;采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐。
2.2管理人员的选用、待遇
2.2.1该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由三方共同协商确定。
2.3材料采购及其他
2.3.1在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经三方共同意确认后方可进行。
2.3.2在该项目工程中所需聘用的施工工组应由三方共同协商确定。
2.3.3合作三方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
第三章利益分享和风险承担
3.1利润、风险分配
3.1.1该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照占股比例分享承担。甲方分享承担40%;乙方分享承担30%;丙方分享承担30%。
第四章其他
4.1资金和管理
4.1.1该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由三方签字确认后方可支付。
4.1.2该项目的工程进度往来款由甲·乙·丙三方共同负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。
4.2出纳与财务管理
4.2.1出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财务，并随时接受合作三方股东的银行资金查询，以便安排资金投放。
4.2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作三方股东，并经三方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
4.3合同争议与免责
4.3.2在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。
4.4本协议生效、终止及其他
4.4.1与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
4.4.2工程结束后，如有后续工程甲乙丙三方不愿合作，在本次施工中采购的设备、机械、材料等，双方协商折旧价款后按投资的比例分摊，分配。最后利润分配在工程项目全部结束后，付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。
4.4.3本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
4.4.4本协议一式三份，甲，乙，丙合作三方各执一份，签字后生效;本协议未尽事宜，经甲，乙，丙三方友好协商解决。
甲方：乙方：丙方：
年月日年月日年月日
施工项目合作协议书 篇24
甲方：石井街计生办
乙方：石井人民医院
甲乙双方经过友好协商，在诚实、信任、相互合作的基础上，本着以人为本，一生关爱，共同促进计生事业，为广大育龄妇女提供完善优质的服务为宗旨，就甲、乙双方正式合作事宜，达成如下合作意向：
一、甲方的权利和义务
1、甲方负责计生优质服务卡的宣传、设计和印刷；
2、甲方负责计生优质服务卡的信息采集和发放；
3、甲方负责计生优质服务卡内六项免费服务；
4、遵守本合作协议中的各项条款，诚信服务，群众至上。
二、乙方的权利和义务
1、乙方对计生优质服务卡内五项服务实行八折优惠；
2、乙方根据服务项目要求，负责落实服务到位；
3、乙方根据服务项目的原则，负责对服务的组织和实施；
4、乙方为计生优质服务提供专用诊室，开设绿色通道，张贴就诊指南；
5、遵守本合作协议中的各项条款，诚信服务，群众至上。
三、其它
1、双方定期交流，互通信息，共同做好此项合作业务的服务工作。
2、在合作过程中，如有违约，违约方负责。
3、协议中未及事宜，甲乙双方协商解决。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字生效，并遵照执行。
甲方负责人： 乙方负责人：
联系电话：联系电话：
年月日年月日
施工项目合作协议书 篇25
甲方：
乙方：
一、项目名称及地址
1、项目名称：
2、项目地址：
二、项目开发内容基地规划用地为3000亩，其中种植中药材亩，种植经果林1000亩，________年规划种植中药材1000亩，种植经果林500亩。
三、经营期限：经营期限：为________年。
四、土地租赁的方式和期限
1、甲方协调村村委会采用流转的方式将土地租赁给乙方。
2、租期为________年，自________年____月____日始至________年____月____日止;
五、权利和义务
(一)甲方的权利及义务
1、负责监督协调土地流转和租金的分配工作;做好乙方的建设生产过程中的矛盾纠纷调处工作。
2、做好项目的宣传工作，并协助乙方申报争取国家有关项目方面的优惠政策及上级资金的支持。
3、甲方应依法保障乙方员工人身、财产安全，保障乙方的合法权益，提供良好的投资环境和服务，落实好国家、省、市以及县规定的39;各项优惠政策。
4、协助乙方按合同行使土地的经营权，不得干预乙方的正常的生产经营活动;
5、在乙方扩大经营时，继续协调做好土地流转工作;
6、甲方在乙方土地租赁合同签订后，乙方盖生活住房时提供前期生活用水及照明用电设施，甲方积极协调电力、水利、国土等部门为乙方提供快捷、优质的服务。
(二)乙方的权利及义务
1、乙方享有合同开发范围内指定的土地使用权，并按时支付土地的租赁费;
2、项目建设用工和项目区的用工在同等条件下优先考虑流转出土地的农户;
3、做好示范带动作用，积极引导农户可自愿发展同一项目的种植，乙方并进行技术指导。
4、乙方须依法建设，依法经营，企业建设和生产须符合国家产业政策，造成的一切后果概由乙方负责。
5、乙方享有独立的效益分配权。
六、合同争议解决方式本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院提起诉讼。
七、合同生效及其他
1、本合同未尽事宜，可由双方当事人协商后签订补充合同，补充合同与合同正本具有同等法律效力。
2、本合同经甲、经双方签字、盖章后生效。
3、本合同一式四份，甲、乙双、县政府办各执一份，复印件分别报送有关部门。
甲方：(盖章签字)
乙方：(盖章签字)
________年____月
施工项目合作协议书 篇26
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本协议。
第一条工程项目
一、工程名称：山西侯马市车务段人行道铺设
二、工程地点：山西侯马市
三、工程内容：人行道铺设
第二条工程期限
合同工期:总日历天数20天开工日期：20xx年11月25日
竣工日期：20xx年12月15日
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为130元/平方米（包括所有材料和人工费）。
1、本合同签订后10日内，甲方支付x元生活款；
2、工程竣工验收合格，车务段支付后，甲方支付全部余款；
第四条建筑材料、设备的供应和采购
工程材料由甲方提供（包括路沿石、盲道石、隔断石、釉面砖、树坑围、商混、石子、沙子、水泥等），所有施工设备由乙方自行承担。
第五条工程质量管理及验收
一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收
记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
二、工程具备竣工验收条件，验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
第六条安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第七条违约责任
一、乙方未能按时竣工的，每延期一日罚款x元；
二、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金，此外应赔偿因此给甲方造成的损失。
第八条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条附则
一、甲方代表为x，乙方代表为x。
二、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字后生效。
甲方代表：
乙方代表：
日期：
日期：
施工项目合作协议书 篇27
甲方：
乙方：
甲乙双方本着公平、平等、互愿合作经营________项目，总投资为________万元，甲方以人民币方式出资________万元，乙方以________方式入股。
第二条、双方共同经营，合作人执行合作事务所产生的收益归全体合作人，所产生的亏损或者民事责任由全体合作人共同承担。
第三条、项目盈余按照取得的销售净利润的甲方_______%、乙方_______%的比例分配。
第四条、项目债务按照甲方_______%、乙方_______%比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应按比例在内向对方清偿自己负担的部分。
第五条、自协议签订之日起，乙方负责技术和项目现场有关事宜，甲方负责日常管理。与业主、监理方、设计单位的各种工作联系（包括协商、签证等）及日常事务。
第六条、争议处理
1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决。
2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交_______仲裁委员会进行仲裁。
第七条、违约处理
如果一方违反本合同的任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并依法要求违约方赔偿损害。
第八条、协议解除
1、一方合作人有违反本协议的，另一方有权解除合作协议。
2、合作协议期满。
3、双方同意终止协议的。
4、一方合作人出现法律上问题及做出对企业有损害的，另一方有权解除合作协议。
第九条、本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。
第十条、本合同一式_______份，双方各执_______份，具有相同的法律效力
甲方：
乙方：
日期：
施工项目合作协议书 篇28
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本协议。
第一条工程项目
一、工程名称：__________段人行道铺设
二、工程地点：山西侯马市
三、工程内容：人行道铺设
第二条工程期限
合同工期：总日历天数20天开工日期：20_____年11月25日
竣工日期：20_____年12月15日
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为130元/平方米（包括所有材料和人工费）。
1、本合同签订后10日内，甲方支付__元生活款；
2、工程竣工验收合格，车务段支付后，甲方支付全部余款；
第四条建筑材料、设备的供应和采购
工程材料由甲方提供（包括路沿石、盲道石、隔断石、釉面砖、树坑围、商混、石子、沙子、水泥等），所有施工设备由乙方自行承担。
第五条工程质量管理及验收
一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收
记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
二、工程具备竣工验收条件，验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
第六条安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第七条违约责任
一、乙方未能按时竣工的，每延期一日罚款__元；
二、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的10—30%向甲方支付违约金，此外应赔偿因此给甲方造成的损失。
第八条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条附则
一、甲方代表为__，乙方代表为__。
二、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字后生效。
甲方代表：
年月日
乙方代表：
年月日
施工项目合作协议书 篇29
甲方：
乙方：
甲乙双方经过友好协商，在诚实、信任、相互合作的基础上，本着以人为本，一生关爱，共同促进计生事业，为广大育龄妇女提供完善优质的服务为宗旨，就甲、乙双方正式合作事宜，达成如下合作意向：
一、甲方的权利和义务
1、甲方负责计生优质服务卡的宣传、设计和印刷；
2、甲方负责计生优质服务卡的信息采集和发放；
3、甲方负责计生优质服务卡内六项免费服务；
4、遵守本合作协议中的各项条款，诚信服务，群众至上。
二、乙方的权利和义务
1、乙方对计生优质服务卡内五项服务实行八折优惠；
2、乙方根据服务项目要求，负责落实服务到位；
3、乙方根据服务项目的原则，负责对服务的组织和实施；
4、乙方为计生优质服务提供专用诊室，开设绿色通道，张贴就诊指南；
5、遵守本合作协议中的各项条款，诚信服务，群众至上。
三、其它
1、双方定期交流，互通信息，共同做好此项合作业务的服务工作。
2、在合作过程中，如有违约，违约方负责。
3、协议中未及事宜，甲乙双方协商解决。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字生效，并遵照执行。
甲方负责人：
乙方负责人：
联系电话：
联系电话：
日期：
日期：
施工项目合作协议书 篇30
合同编号：
甲方：乙方：
风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。为了使《__________________》公益活动项目顺利实施，经双方友好协商决定签订以下协议：风险提示：
应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
一、甲方权利和义务
1、甲方团队负责人员在活动期间，应遵守国家的法律法规，自觉遵守规章制度。
2、甲方有权安排管理乙方所提供人力物力资源。
3、甲方本着公益性目的进行此次活动，维护团队和合作单位名誉，不得以团队和合作单位的名义进行任何违法活动和商业行为。
二、乙方权利和义务
1、负责提供活动所需人力物力，提供必要的活动协助。
2、乙方必须根据甲方要求按时、按质、按量地完成相关任务。
3、乙方有权根据甲方活动内容及安排提出合理建议，甲方需积极与乙方进行协商，并根据协商结果作相应调整。风险提示：应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
4、乙方需对活动中涉及隐私的信息负有保密义务。
5、如因天气原因及不可抗力因素阻碍活动进行，经甲方同意后可作出适当调整。风险提示：
合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。
三、违约责任
1、甲方如违反国家有关政策法规，乙方有权中止协议，并由甲方承担相应的责任。
2、乙方除自然力等不可抗力之因素外，应按本协议或各分项合同约定之要求，完成各项工作，否则视为乙方违约；乙方如有违约，需作出相应解释，并在______新闻网公开道歉。
四、其它
1、本协议一式____份，甲乙双方各执___份。均具有同等法律效力。
2、本协议中未尽事宜，双方协商解决，并另行签订补充协议。
3、本协议自签订之日起生效。
甲方：联系电话：联系地址：编码：代表签字：________年____月____日
乙方：联系电话：联系地址：编码：代表签字：________年____月____日
施工项目合作协议书 篇31
建设单位：(以下简称“甲方”)
住所：
法定代表人：
联系电话：传真：
联系地址：
邮政编码：
总包单位：(以下简称“乙方”)
住所：
法定代表人：
联系电话：传真：
联系地址：
邮政编码：
开户银行：
帐号：
分包单位：(以下简称“丙方”)
住所：
法定代表人：
联系电话：传真：
联系地址：
邮政编码：
开户银行：
帐号：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及相关法律、法规、规章、制度等，为明确甲、乙、丙三方的安全生产责任，确保施工安全，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方协商达成一致，签订本协议。
1、工程名称：
2、本合同分包范围：(根据就本工程签订的专业分包合同)
3、本合同分包作业内容：(根据就本工程签订的专业分包合同)
分包作业之安全生产管理模式：施工现场实行总包负责制。丙方对其分包范围内的安全生产管理工作负责；乙方对现场安全生产管理工作负总责，实施全面安全管理，有权要求和监督丙方履行安全管理职责。甲方有权对乙方和丙方履行安全管理义务的行为进行监督。因丙方责任导致的安全管理事故，由丙方承担相关责任；因乙方管理不到位导致的安全事故，由乙方承担连带赔偿责任。
4、甲方的权利和义务
甲方有权督查乙方对现场实施全面安全管理的执行情况，如乙方未按甲方要求对丙方履行安全管理职责，甲方有权对乙方进行违约索赔；由于乙方对丙方安全管理缺失而导致事故(事件)发生，乙方应对事故(事件)损失承担连带赔偿责任。甲方有权对丙方编制施工组织设计、危险性较大的分部分项工程的专项施工方案、安全生产事故应急救援预案、安全教育培训、安全检查、安全生产保证体系的建立和运行等施工过程安全管理及安全资料的形成、积累、组卷进行监督检查，丙方应积极配合。甲方有权对丙方违反安全法律法规、行业性标准及双方约定的行为追究违约赔偿责任，具体执行《远洋地产安全生产管理违约赔偿协议》(见附件)。
甲方不得明示或者暗示丙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材；丙方自行购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材，因此造成的一切后果，由丙方承担全部责任。
乙方对丙方的管理费用已包含在经济合同的总包服务费中，甲方不再另行支付。甲方对丙方严重违反安全管理、文明施工、环境保护、消防、治安等规定或造成死亡及以上安全事故的，有权单方解除与丙方的《施工合同》并要求丙方支付不低于《施工合同》总价款2%的违约金。
5、乙方的权利和义务
乙方应认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和有关安全生产的方针、政策和法规，遵守甲方的制度、标准，必须严格按照国家、甲方和监理对安全生产管理的有关规定组织施工，对施工现场安全管理负总责。施工现场实行总包负责制。丙方进入现场后，乙方应将其纳入本项目安全管理体系，统一管理，对其负安全管理责任。乙方有权对丙方的资质进行审查。
乙方对丙方的施工安全管理工作具有管理、监督、检查、处罚等权利。丙方应服从乙方管理。乙方发现丙方施工作业存在安全隐患时应立即通知并督促其整改。如丙方未按期整改且未说明原因，乙方可依据乙丙双方约定的项目安全奖罚规定对丙方作出违约赔偿决定，单次违约赔偿金额不得超过1000元，累计总额不得超过50000元。违约赔偿决定经甲方安全工程师签字同意后生效实施。丙方在接到违约赔偿通知后一周内要向乙方缴纳罚款，逾期不交的加倍处罚，并从当月工程款中扣除。甲方已依据《远洋地产安全生产管理违约赔偿协议》对丙方进行了违约赔偿的不再重复计赔。
乙方负责监督检查丙方对进场人员进行入场安全教育、考核情况，在丙方人员经安全教育培训、考试合格后方可批准其进场。乙方应完善相关管理，禁止未经其批准的任何丙方人员进场。由于乙方疏于监督、管理致使丙方人员在未经乙方批准或未经入场安全教育、考试合格即进场施工的，如发生安全事故，则由乙方与丙方承担连带责任。乙方管理人员有权制止丙方人员违章作业，并按乙方管理规定给予处罚。乙方有权对安全意识差、不听从安全生产指挥的丙方人员责令退场。
6、丙方的权利和义务
丙方应认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和有关安全生产的方针、政策和法规，遵守甲方的制度、标准，必须严格按照国家、甲方、乙方和监理对安全生产管理的有关规定组织施工，确保安全生产。
丙方承诺其符合且具备下列资质条件：
持有相关部门颁发的营业执照和资质证书，安全生产许可证必须真实有效，持有法定代表人身份证明书、授权委托书。相关负责人、工程技术人员、安全管理人员和特种作业人员等与投标时丙方公司承诺的人员配置一致且持证符合安全生产要求。
应有的安全管理机构、人员和制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。
丙方对其分包范围内的安全生产管理工作负责，丙方必须遵守乙方施工现场安全生产管理规定，服从乙方对施工现场的安全生产管理，对乙方在安全检查过程中提出的问题和隐患，丙方应在限期内进行整改，对于重大隐患，乙方有权停止丙方作业，丙方必须无条件遵从。丙方承接本工程项目后必须了解并执行甲方有关安全生产、文明施工、环境保护、治安、消防的管理规定，服从甲方管理。丙方应建立健全项目安全组织机构，制定安全管理制度，按规定足额配备专(兼)职安全管理人员。丙方现场负责人、专职安全管理人员必须经过安全考核合格，持证上岗。
丙方必须备齐新入场施工人员的资料和手续，在人员进场前以书面形式报乙方，乙方书面批准后方可进场，进场后丙方应组织安全教育培训，考试合格后方可上岗作业。未经批准人员私自进场后发生安全事故，丙方承担全部责任，乙方未尽监督和管理义务的，乙方承担连带责任。
丙方在安排生产任务时，必须向作业人员进行书面技术交底，明确施工方法、操作工艺、质量标准、安全技术措施等，安全技术交底报乙方备案。未进行技术交底不得作业。因未进行安全技术交底或安全技术交底不到位导致安全事故发生，丙方承担全部责任。丙方不得违章指挥，不得强令工人违章作业，并按规定做好工人劳动保护工作，向所使用的人员提供合格的个人防护用品。丙方有权对乙方的安全管理提出合理化建议和改进意见。在日常作业中，对乙方违章指挥、强令丙方冒险作业，有权拒绝执行。
7、职工伤亡事故处理
属于乙方的责任造成伤亡事故，由乙方参照国家有关规定对丙方伤亡职工或家属进行经济补偿。属于丙方责任或丙方人员不服从管理、违章作业发生的事故，由丙方自行按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行补偿，乙方不负担任何经济和法律责任。
三方因履行本协议(包括但不限于有关本协议的生效、解释、履行、修改和终止)有关的一切争议、纠纷或索赔均应当首先通过友好协商解决。如果协商不成的，任何一方有权向项目所在地人民法院提起诉讼。本协议自签订之日起生效；本协议自丙方完成全部分包作业内容及丙方全部人员撤离施工现场且乙丙双方均履行完分包合同及本协议约定的全部义务即终止。本协议附件《远洋地产安全生产管理违约赔偿协议》、《远洋地产开发项目现场文明施工管理标准(试行)》、《远洋地产开发项目安全管理技术标准》与本协议具有同等的法律效力。
其它事宜：
本协议一式六份，甲、乙、丙三方各执两份。
甲方：
乙方：
法定代表人或委托代理人：
法定代表人或委托代理人：
日期：_____年____月____日
日期：_____年____月____日
丙方：
法定代表人或委托代理人：
日期：_____年____月____日
施工项目合作协议书 篇32
甲方：________________
乙方：________________
校企合作是高职院校办学和发展的`基本途径，为充分发挥校企双方的优势，发挥职业技术教育为社会，行业，企业服务的功能，甲方委托乙方实施本项目。双方本着互惠互利原则，经友好协商达成以下协议：
第一条：项目名称
大学生顶岗实习项目。
第二条：合作内容
甲方组织学生报名参加乙方组织的大学生顶岗实习，乙方受甲方委托统一安排学生在乙方处进行顶岗实习。
实习时间：________________
甲方：________________乙方：________________
地址：________________地址：________________
电话：________________电话：________________
联系人：________________联系人：________________
______科技有限公司所拥有的_______商务网（________），以下简称集成网，是由中国科学院东方科学仪器进出口集团公司（osic）与中国仪器仪表学会（cis）共同投资组建的中国最大的仪器仪表专业网站。为推动_______________________________________展览会的顺利召开，甲乙双方协商一致达成以下协议：
一、甲方同意将集成网做为展会的协办单位，并长期合作。
二、展会信息：时间：____年____月__日至__日，地点：___________________________。
三、双方同意针对“永不落幕的网上展会”项目进行长期合作，甲方同意将乙方下属的集成网做为展会的协办单位，乙方同意将甲方所承办的展会作为合作展会。
四、乙方负责：
1、乙方在集成网的“会展中心”频道为展会提供二级主页，拥有二级域名，主页定位为“永不落幕的网上展会”；
2、乙方负责网上展会的设计和制作，内容包括（甲方可自由选择以下内容）：
关于我们：展会、组委会及合作、协办单位的概述性背景介绍；
参展须知：展会的招展基本要素的文字介绍；
展会示意图：展会现场平面示意图，招展进展情况可通过示意图体现展位定制结果，并随招展进展情况随时更新；
新闻中心：展会招展进程、展会盛况、展中的技术交流信息等的相关报道；
企业参展注册：企业通过网上注册报名参展，定制展位，组委会可随时收到企业注册的邮件提示信息；观众观展申请：观众通过网上注册并下载打印的方式获取展会门票；
网上展厅：参加网展的企业分类目录（按照地区或字母分类，由甲方确定），每个企业有自己在展会内的网上展台，展台内容包括3要素；企业介绍1页、产品介绍≤3页、联系方式提交表格1页；
技术专题：针对展会期间的研讨会、新品发布会等进行专题报道，可集中发布每个研讨会的论文集（演讲稿）及新品信息等，组织形式灵活多样；
3、乙方负责在网上展会正式推出后直至招展工作结束以前，在网站首页进行宣传，并通过东方集成所拥有的集成快讯电子期刊（邮件列表）向行业内用户进行广泛宣传，宣传细节双方协商确定；
4、乙方在收到甲方第一部分预付款及所需全部电子版资料后，需在xx个工作日内向甲方提供网上展会的设计样稿，供甲方确认；
5、乙方在收到第二部分款项后开始制作，并在xx个工作日内完成内容制作并推出；
6、乙方负责在展会期间和展会结束之后对相关信息在集成网相关频道进行新闻或专题等形式的报道，报道资料由甲方提供；
7、乙方根据双方事先约定的时间和数量向甲方提供展会期间所需派发的全部宣传资料。
五、甲方负责：
1、根据双方合作内容，甲方总计支付乙方网上展会的设计、制作和平台软硬件基本运行费用共____元；2、在合同正式签定后，甲方需在___日内支付乙方设计及制作费用的___%作为预付款；
3、在合同签定后的___个工作日内，甲方需向乙方提供所需全部电子版展会资料，电邮至：_______；4、双方经过沟通确认设计形式和内容后，甲方需在___日内支付乙方制作费用的___%预付款；5、网上展会正式推出后，甲方需在___日内支付乙方最后___%款项；
6、甲方负责在展会期间在展会现场对网上展会进行宣传，并在展会主题展板上注明乙方下属集成网的协办身份和网上展会的网址；
7、在展会期间随展会会刊同时派发乙方的宣传资料；
8、免费为乙方在会刊上制作一个整版彩色插页，菲林由乙方提供；
9、在展会结束后___个工作日内，向乙方提供会刊___份。
六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份为证，自签字盖章之日起生效。
七、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
施工项目合作协议书 篇33
发包单位：
施工单位：
根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致，达成如下协议：
第一条工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3承包范围：根据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、撼沙层)。
1.4工程量:结算时按现场实际工程量计算。
1.5质量目标：基础持力层承载力特征值fak大于160kpa。
第二条合同工期
2.1开工日期：(以实际进场时间为准)XX年6月5日。
2.2竣工日期：(即完工时间)XX年7月5日。
2.3该工程工期不予调整，除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响，可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。
2.4承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣除工期违约金，拖延一天罚金1000元，以此类推，最高不超过总价的10%。
第三条工程造价及付款方式
3.1合同价款：以实际完成工程量结算，执行辽宁省建设工程计价定额。
3.2此工程单独结算，不予广告牌工程挂钩。
3.3承包方向发包方提交工程进度表，发包方向承包方支付工程进度款。
第四条双方的工作和义务
4.1甲方的工作义务
(1)甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事宜。
(2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。
(3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。
(4)负责本工程的对外联系工作。
4.2乙方的工作义务
(1)乙方派驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切适宜。
(2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。
(3)服从甲方管理，执行发包方各部门制定的各项管理规定。
(4)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。
(5)施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。
第五条关于工程验收的约定
5.1本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。
5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
5.3双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。
5.4由于乙方原因造成质量或人员事故，其一切后果由乙方承担，工期不顺延。
5.5工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。
5.6工程竣工后，乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意
第六条违约责任
6.1若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000违约金。
6.2乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外，应按本协议约定之要求，完成各项工作，否则视为乙方违约。
6.3如甲方未能按本协议约定的时间内付款，使乙方不能及时开展各项工作，因此而给乙方造成的工作延误或影响，乙方不承担任何损失或责任，乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。
第七条争议或纠纷处理
7.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
7.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。
第八条附则
8.1本合同一式两份，双方各持1份，均具有同等法律效力。
8.2在合作过程中如有未尽事宜，可另行签定补充协议，并具有同等法律效率。
发包方： 承包方：
年 月 日 年 月 日
施工项目合作协议书 篇34
甲方：
乙方：
甲、乙双方经商议确定，甲方授权乙方在xx地区工业园及大中型企业举办甲方成人高等教育函授、业余大专班，达成如下协议，希望双方遵守履行。
一、双方职责
（一）甲方：
1、负责招生计划和录取工作，负责学员学籍管理。
2、指导乙方按成人高等教育函授辅导站的评估指标搞好自身建设。
3、制定教学计划，并监督教学计划的实施；安排统考课程。
4、提供使用教材的版本及出版社；
5、负责对乙方聘请的任课教师资格和课程考试命题的审核工作。
6、为了保证教学质量，不定期检查师生的面授情况，并由学校督导组对主干课程进行评估；如出现重大教学事故及严重教学质量问题，保留追究责任人的权利。
7、对经成人高考录取并学完教学计划规定课程，成绩合格者，发给国家承认学历的毕业证书。
（二）乙方：
1、按我省成人高等教育函授辅导站的评估指标搞好自身建设并达到合格以上标准。
2、负责宣传发动、组织生源，组织学生参加成人高考工作。
3、按甲方制定的教学计划组织教学，安排和组织好课程实验和考试（考查）工作，并制成进程表，提交甲方备案。
4、负责日常的教育、教学及学籍管理工作，保证教育、教学工作正常进行，确保教学质量，（授课教师应具有本科毕业以上文化程度，中级以上职称，并提交甲方审核）。
5、负责日常的教育、教学及学籍管理工作，保证教育、教学工作正常进行，确保教学质量。
6、负责学生面授期间的生活安排。
7、负责所有教师授课费及其它与乙方教育教学相关的一切费用。乙方如需聘请甲方的教师，乙方则按下列标准支付其课酬及差旅费补贴：
（1）上课时间在两天内（含二天）按每次1000元计；
（2）上课时间在三天（含三天）以上的按每天400元计；
（3）伙食费标准每人每天100元（包干），住宿须提供标准房（内设独立卫生间、热水器、电视、电话、空调等），标准不低于100元。
二、利益分配
乙方要严格按甲方规定标准收费。每学年向每生收取学杂费。学费1800元/年·人。学杂费由乙方收齐后一个月进行结算，由甲方开具票据。学费按3比7分成，即甲方30%，乙方70%（作为乙方管理费和办学开支返拨乙方）。录取费50元由乙方承担。
乙方负责向学生代收教材费并支配，代收款每年200元，收齐后于开学初一个月内打入甲方指定帐户。教材费用于采购教材，每学年按码价向学生结算，毕业前实行多退少补。
三、附则
（一）、本协议自签字之日起生效，有效期一届（20xx年—20xx年）。未尽事宜由甲乙双方协商解决；执行中一方如违反本协议有关内容，另一方可以终止协议，并由违约方承担违约所引起的一切后果。
（二）本《协议书》一式四份，甲方执三份，乙方执一份，经双方代表签字并加盖公章后具有同等法律效力。
甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________
联系电话：_________________联系电话：__________________
____________年______月____日____________年______月____日
施工项目合作协议书 篇35
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本协议。
第一条工程项目
一、工程名称：山西侯马市车务段人行道铺设
二、工程地点：山西侯马市
三、工程内容：人行道铺设
第二条工程期限
合同工期:总日历天数20天开工日期：20xx年11月25日
竣工日期：20xx年12月15日
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为130元/平方米（包括所有材料和人工费）。
1、本合同签订后10日内，甲方支付x元生活款；
2、工程竣工验收合格，车务段支付后，甲方支付全部余款；
第四条建筑材料、设备的供应和采购
工程材料由甲方提供（包括路沿石、盲道石、隔断石、釉面砖、树坑围、商混、石子、沙子、水泥等），所有施工设备由乙方自行承担。
第五条工程质量管理及验收
一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收
记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
二、工程具备竣工验收条件，验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
第六条安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第七条违约责任
一、乙方未能按时竣工的，每延期一日罚款x元；
二、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金，此外应赔偿因此给甲方造成的损失。
第八条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条附则
一、甲方代表为x，乙方代表为x。
二、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字后生效。
甲方代表：乙方代表：
年月日年月日