首页 > 法律文档 > 合同书 > 装修合同 > 与装修工人签合同范本汇总16篇正文

《与装修工人签合同范本汇总16篇》

时间:

与装修工人签合同范本(精选16篇)

与装修工人签合同范本 篇1

甲方:________________________

乙方:________________________

根据施工需要,甲方将工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理,明确双方在履约过程中的权利、责任、义务,确保分项工程施工质量,加强施工进度的控制,保证工程顺利进行,经双方共同协商订立如下合同,双方共同遵照执行。

一、工程名称:____________

二、工程地点:____________

三、承包范围:____________

施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容,施工过程中的一切图纸变更,技术更改随变,已包在承包范围以内。

四、工程内容:____________

模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。

五、工程承包方式:____________

1、本工程采用包工不包料的形式承包施工。手提电动工具及手工工具乙方负责。

2、按施工图纸,包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。

六、质量要求:____________

严格要求按图施工,符合规范要求,质量等级必须满足合格。

1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性,其支架的支承部分必须有足够的支承面积。,漏浆由木工班组清理干净,浇砼时木工必须安排专人看模,漏下砼浆用水冲洗干净,否则每次罚款200元。

七、施工工期:____________

乙方施工必须满足流水作业需要,按时完成甲方进度计划安排,且不得因自身原因延误其它班组施工进度。

八、付款方式:____________

九、工程管理双方责任:____________

、甲方责任

1、提供有效的施工图纸,处理施工技术问题;

2、提供外脚手架及安全防护网;

3、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题,尽量避免因配合不到位造成返工、返修,乙方必须服从甲方的处理意见;

4、及时将支模用的材料供应至现场;

5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督,负责模板分项工程质量评定及验收;

6、根据规范、标准、合同及施工图要求,甲方为分项、分部工程质量的最终确认者;

7、组织有关人员在拆模后及时对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进行实测,按现行验收规范及评定标准进行质量评定,并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依据;

8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿;

9、按合同约定进度支付工程款。

、乙方责任

1、施工前,必须熟悉图纸,对工人进行安全技术交底,所有工人必须是熟练工人,特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例,服从甲方施工管理人员指挥,不得以任何理由为难甲方人员;

2、熟悉图纸,按图纸要求提前配好模板,尽量减少余料;

3、在施工过程中发现图纸设计问题,及时向甲方工长汇报,不得擅自更改设计;

4、甲方提供的大件施工工具、机械等,乙方在使用过程中要注意养护,操作不当和人为造成的损坏要赔偿,所发生的安全事故由乙方负责;

5、按图纸及工艺要求提前做好材料计划,报甲方工长审批;

6、乙方必须严格遵守安全技术操作规程及有关安全法规,造成的安全事故责任由乙方承担;

6、文明施工,做好施工组织、管理,切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢,堆放整齐有序。特别要注意检查柱头、梁沟等,务必清理干净;

7、提前安排好浇砼期间的木工值班工作,浇砼过程中要经常检查,如发现有变形、松动等现象要及时修补加固;

8、因质量不合格或其他过失造成的返工,属于乙方责任的,乙方应承担由此引起的工机料损失。

9、协调好流水作业相关班组的工作程序,不得故意刁难;

10、工地内不得闹事生非,不得中伤他人、打架,各项违法活动一经发现处100元罚款,情节严重者扭送公安机关处理。

11、合理使用模板,未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板,违者视其情节轻重每次罚款200元以上。

12、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同,属乙方自已责任,与甲方无关,甲方不予认可。

13、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的'一切安全事故均由乙方负责全部责任。

14、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施,以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为,发生一切后果由乙方承担。

15、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为,发生一切后果由乙方承担。

16、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带,甲方责令未改者,处以50元罚款。

17、乙方负责人必须坚守工地,安排工作,指挥管理,带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求,保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善,管理失职所造成的一切损失和不良社会影响,一概由乙方负责人承担,经三次指出而没改进的,甲方有权终止协议,余下的工程款不作结算。

十、工程变更:____________

增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大,造价增加较大,原合同条款不能言表的,可协商签订补充协议。

十一、保修责任:____________

保质、保修期内,甲方通知乙方限定时间内不整改,甲方将另派请人保修,费用在保质金中扣除。

本协议一式两份,双方各执一份,签订之日起生效。

甲方:________________________乙方:________________________

签约地点:________________________

签约日期:__________________年______月______日

与装修工人签合同范本 篇2

甲方(用人单位)乙方(劳动者)

名称:________姓名:________身份证号码:________

法定代表人(主要负责人):________住址:________

住所(地址):________通讯地址:________

联系电话:________联系电话:________

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家及省的有关规定,甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

一、劳动合同期限

㈠合同期限

双方同意签订固定期限合同,合同期限:从____年____月____日起至____年____月____日止。

㈡试用期限

双方同意试用期为________个月,从____年____月____日起至____年____月____日止。(试用期包括在合同期内):

二、工作内容和工作地点

㈠乙方的岗位(工种)为________,职务为________,从事的工作内容为________。

㈡乙方的工作地点为________。

三、工作时间和休息休假

甲方须依照法律的相关规定安排乙方的工作时间和休息休假及其它法定休假日。甲方因生产、经营(工作)需要安排乙方加班或延长工作时间的,在保障乙方身体健康的条件下,经与乙方协商后进行。

四、劳动报酬

㈠甲乙双方协商,确定按下列第________种方式

1、计时工资。乙方试用期月正常工作时间工资________元,试用期满月正常工作时间工资定为________元。

2、计件工资。甲方应当科学合理确定劳动定额和计件单价,并予以公布。乙方在正常工作时间内完成劳动定额的,其正常工作时间工资不得低于本市最低工资标准。

㈡甲方工资支付周期为________月________日至________月________日(工资支付周期不得超过1个月),定每月日为发薪日,如遇节假日或休息日,则提前到最近的工作日支付。

五、社会保险和福利待遇

㈠甲乙双方应依法参加社会保险,甲方应每月从乙方工资中代扣代缴乙方个

人应当缴纳的各项社会保险费。

㈡其它福利待遇:

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲方按国家和省有关劳动保护规定提供符合国家劳动卫生标准的劳动作业场所,切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。

七、劳动合同的变更

甲乙双方经协商一致,可以变更本合同,并应办理书面变更手续。

八、劳动合同的解除和终止

㈠劳动合同解除

经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。

有劳动法律法规规定的劳动合同解除情形发生的,甲、乙双方可以根据法律法规的.相关规定解除本合同。

㈡劳动合同终止

本合同期满或法定终止条件出现,本合同即行终止。

㈢甲方应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明,并在十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。

九、因履行本劳动合同发生纠纷的解决办法如乙方认为甲方侵害自己合法权益的,可以先向甲方提出,或者向甲方工会反映,寻求解决。无法解决的,可以向甲方所在地的劳动保障行政部门投诉。如双方因履行本劳动合同发生争议,应当先协商解决;协商不成的,可自争议发生之日起30日内向甲方所在地劳动争议调解委员会申请调解,或者在60日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

十、本劳动合同的条款与国家、省、市的新颁布的法律、法规、规章不符的,按新的法律、法规、规章执行。

十一、双方认为需要约定的其他事项:

本合同(含附件)一式两份,双方签字后,甲方必须将其中一份交给乙方持有,并按规定办理劳动合同签收手续。如甲方不把其中一份交给乙方持有的,由甲方承担相应的法律责任。

甲方(盖章):________乙方(签章):________法定代表人(签章):________

合同签订日期:________年________月________日合同签订日期:____年____月____日

与装修工人签合同范本 篇3

用人单位(甲方):

职工(乙方):

甲方(用人单位)乙方(劳动者)名称:姓名:身份证号码:法定代表人(主要负责人):住址:住所(地址):通讯地址:联系电话:联系电话:

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家及省的有关规定,甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

一、劳动合同期限

㈠合同期限

双方同意签订固定期限合同,合同期限:从年月日起至年月日止。

㈡试用期限

双方同意试用期为个月,从年月日起至年月日止。(试用期包括在合同期内):

二、工作内容和工作地点

㈠乙方的岗位(工种)为,职务为,从事的工作内容为。

㈡乙方的工作地点为。

三、工作时间和休息休假

甲方须依照法律的相关规定安排乙方的工作时间和休息休假及其它法定休假日。甲方因生产、经营(工作)需要安排乙方加班或延长工作时间的,在保障乙方身体健康的条件下,经与乙方协商后进行。

四、劳动报酬

㈠甲乙双方协商,确定按下列第

1.计时工资。乙方试用期月正常工作时间工资元,试用期满月正常工作时间工资定为元。

2.计件工资。甲方应当科学合理确定劳动定额和计件单价,并予以公布。乙方在正常工作时间内完成劳动定额的,其正常工作时间工资不得低于本市最低工资标准。

㈡甲方工资支付周期为月日至月日(工资支付周期不得超过1个月),定每月日为发薪日,如遇节假日或休息日,则提前到最近的工作日支付。

五、社会保险和福利待遇

㈠甲乙双方应依法参加社会保险,甲方应每月从乙方工资中代扣代缴乙方个

人应当缴纳的各项社会保险费。

㈡其它福利待遇:

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲方按国家和省有关劳动保护规定提供符合国家劳动卫生标准的劳动作业场所,切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。

七、劳动合同的变更

甲乙双方经协商一致,可以变更本合同,并应办理书面变更手续。

八、劳动合同的解除和终止

㈠劳动合同解除

1.经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。

2.有劳动法律法规规定的`劳动合同解除情形发生的,甲、乙双方可以根据法律法规的相关规定解除本合同。

㈡劳动合同终止

1.本合同期满或法定终止条件出现,本合同即行终止。

㈢甲方应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明,并在十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。

九、因履行本劳动合同发生纠纷的解决办法。如乙方认为甲方侵害自己合法权益的,可以先向甲方提出,或者向甲方工会反映,寻求解决。无法解决的,可以向甲方所在地的劳动保障行政部门投诉。如双方因履行本劳动合同发生争议,应当先协商解决;协商不成的,可自争议发生之日起30日内向甲方所在地劳动争议调解委员会申请调解,或者在60日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

十、本劳动合同的条款与国家、省、市的新颁布的法律、法规、规章不符的,按新的法律、法规、规章执行。

十一、双方认为需要约定的其他事项:

本合同(含附件)一式两份,双方签字后,甲方必须将其中一份交给乙方持有,并按规定办理劳动合同签收手续。如甲方不把其中一份交给乙方持有的,由甲方承担相应的法律责任。

甲方(盖章):

乙方(签章):

20xx年xx月xx日

与装修工人签合同范本 篇4

甲方:________

乙方:________

甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)和有关法律、法规规定,在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上,签订本合同。

一、合同期限

(一)甲乙双方同意按以下第________种方式确定本合同期限。

a、有固定期限:从________年________月________日起至________年________月________日止, 其中试用期自________年________月________日起至________年________月________日止。

b、无固定期限:从________年________月________日起,其中试用期自________年________月________日起至________年________月________日止。

c、以完成________工作任务为劳动合同期限:自________年________月________日起至完成本项工作任务之日即为劳动合同终止日。

二、工作内容和工作地点

(一)乙方根据甲方要求,经过协商,从事________工作。甲方可根据工作需要和对乙方业绩的考核结果,按照合理诚信原则,变动乙方的工作岗位,乙方服从甲方的安排及培训等工作。

(二)甲方安排乙方所从事的工作内容及要求,应当符合甲方依法制定的并已公示的规章制度。乙方应当按照机房安排的工作内容及要求履行劳动义务,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量要求。

(三)甲乙双方约定劳动合同履行地为________。

三、工作时间和休息休假 。

每周周________至周________工作,上午:________下午:________。

每周周________为休息日。特殊情况按照客户需求安排工作实景等下班。

四、劳动报酬

甲方应当每月至少一次以货币形式支付乙方工资,不得克扣或者无故拖欠乙方的工资。乙方在法定工作时间内提供了正常劳动,甲方向乙方支付的工资不得低于当地最低工资标准。

(一)甲方承诺每月________日为发薪日。

(二)乙方在试用期内的工资为每月________元

(三)经甲乙上方协商一致,对乙方的工资报酬做下列分配:

a.方的工资报酬按照甲方依法制定的规章制度中的内部种子分配办法绝地共,根据乙方的工作岗位确定其每月工资为________元。

b.甲方对乙方实行基本工资和绩效工资相结合的内部工资分配办法,乙方的基本工资确定为每月________元,以后根据内部工资分配办法调整其工资;绩效工资根据乙方的`工作业绩、劳动成果和实际贡献按照内部分配办法考核确定。

c.甲方实行提成工资制,根据甲乙双方平等自愿的条件下作出下列提成工资制:

5—10万单子按3%提成。10—15万单子按4%提成。15万以上单子按5%提成工装视情况而定。

d.提成每月20号按客户所交工程款的比例发放。

e.中途无故不干丢下工地不管等原因,甲方无理由拒绝发放乙方的一切工资以及提成,清洁严重的甲方可追究其法律责任。

(四)甲方根据企业经营效益、当地政府公布的工资指导线、工资指导价位等,合理提高乙方工资。

五、劳动纪律

甲方制定的劳动纪律应当符合法律、法规、政策的规定,履行民主程序,并向乙方公示。乙方按照执行。

六、劳动合同终止条件

1.劳动合同期满的;

2.在使用期内达不到甲方的基本业务能力的.;

3.泄露甲方商业机密的或私自接私转单等情况的。

4.不服从甲方工作安排的。

5.因工伤或病害等无能力工作等原因的。

七、劳动争议处理

(一)甲乙双方因履行本合同发生劳动争议可以协商解决。不愿协商或者协商不成的可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调节不成的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。甲乙双方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起六十日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。对仲裁裁决不服的,可以自收到冲裁裁决之日起十五日内向人民法院提起诉讼。

(二)甲方违反劳动法律、法规和规章,损害乙方合法效益的,乙方有权向劳动保障行政部门和有关部门举报。

八、其他

(一)劳动合同期内,乙方户籍所在地址、现居住地址、联系方式等发生变化,应当及时告知甲方,以便于联系。

(二)本合同未尽事宜,均按国家有关规定执行,国家没有规定的,通过双方平等协商解决。

(三)本合同不得涂改.

(四)本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

(五)本合同于________年________月________日生效。

(六)本合同未尽事宜经甲乙双方协商在附补充协议。

甲乙双方自愿申请劳动合同鉴证的,应当在劳动合同签订之日起三十日内向劳动保障行政部门提出。

甲方:________

乙方:________

_______年________月________日

与装修工人签合同范本 篇5

聘用单位(甲方):___________________________

受聘人(乙方):_____________________________

身份证号码:_______________________________

受聘人的担保人(丙方):_____________________

身份证号码:_______________________________

兹有聘用单位(甲方)_________决定聘用乙方(受聘人)_________从事相关工作,经甲、乙双方协商一致,达成如下协议:

一、聘用期限:

自________年_______月_______日至________年_______月_______日止,共________年_______月,其中试用期自________年_______月_______日至________年_______月_______日止,共_______月。

二、乙方应服从甲方工作安排,在聘用期内履行以下义务:

1.工作岗位:__________________。

2.职责范围和要求:__________________。

3.遵守国家的法律法规、甲方的各种规章制度,接受甲方的安全教育、遵守安全规章制度和操作规程,确保安全生产

三、乙方完成本合同规定的.岗位工作职责后,甲方应向乙方支付以下待遇:

1.甲方以现金的形式按月支付乙方工资,月工资标准为人民币_________元;

2.甲方支付乙方的其他待遇;

3.甲方支付乙方必要的劳保用品和工作工具。

四、出现以下情况之一,甲方可以提前解除本合同。

1.乙方在试用期内不符合聘用条件的;

2.乙方违反国家法律法规和甲方规章制度,情节较为严重的;

3.甲方因工作原因必须撤岗,又无法重新安排工作的;

4.乙方因病或非因工负伤,医疗期满后,不能从事原岗位工作的;

5.照国家有关规定和《________________________》有关条款可以解除劳动合同的。

五、有关乙方聘用期间的因病、非因工负伤、因工负伤等保险福利待遇按相关法律法规执行。

六、有关因本合同的履行而产生的争议由甲方人事部门和工会组织共同负责调解;调解不成,任何一方可提请__________________仲裁机构进行仲裁。

七、甲、乙双方违反本合同,按国家现行有关规定承担违约责任。丙方自愿为乙方提供担保,并对乙方因本人原因给甲方造成的经济损失承担连带赔偿责任。

八、其他甲、乙双方商定的事项:__________________。

、本合同经甲、乙、丙三方签(章)后生效,合同期限届满,合同即行终止,甲乙双方自然终止劳动关系。

十、本合同一式四份,甲、乙、丙三方,劳动服务公司各一份。

甲方(盖章):_______________________

乙方(签字):_______________________

丙方(签字):_______________________

_______年________月________日

与装修工人签合同范本 篇6

甲方:________

乙方:________

按照《中华人民共和国经济合同法》的原则,结合湖北省武汉市有关规定和本工程的'具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本合同。

第一条 工程概况

1、工程名称:________

2、工程地点:________

3、施工方案及材料说明:________

第二条 工期:

___年___月___日~___年___月___日

第三条 安全施工

乙方要按有关规定,采取安全防护措施。承担由于安全措施不利而造成的责任和因此发生的费用。甲方负责提供工人保险。甲方向乙方提供水电供应及施工方便。

第四条 验收及付款方式

乙方进场后,甲方必须派一负责人配合乙方,工程要按要求施工,工程完工后,通知甲方进行质量检查验收签字,经验收合格后方可退场。工程保质期五年,五年内如果出现质量问题,乙方无条件修复。

第五条 付款方式

工程验收合格后,凭验收签字单据结算,先付50%余下30%经下雨不漏水验收后付款,剩下20%为质量保证金,一年后付清。

第六条 本合同签订日起,即具有法律效力,双方必须完全履约, 不得任意解除,若发生纠纷,双方应及时协商解决;协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。

第七条 本合同一式两份,双方各持一份,自双方签字盖章后生效。

甲方(盖章):________

乙方(盖章):________

_______年________月________日

与装修工人签合同范本 篇7

甲方_______:电话:______________

地址:______________

法定代表人:______________职位:______________

乙方:______________性别:_______

证件号码:______________年龄:_____________

甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)和有关法律、法规规定,在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上,签订本合同。

一、合同期限

(一)甲乙双方同意按以下第种方式确定本合同期限。

a、有固定期限:从_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止,其中试用期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

b、无固定期限:从_______年_______月_______日起,其中试用期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

c、以完成工作任务为劳动合同期限:自_______年_______月_______日起至完成本项工作任务之日即为劳动合同终止日。

二、工作内容和工作地点

(一)乙方根据甲方要求,经过协商,从事工作。甲方可根据工作需要和对乙方业绩的考核结果,按照合理诚信原则,变动乙方的工作岗位,乙方服从甲方的安排及培训等工作。

(二)甲方安排乙方所从事的工作内容及要求,应当符合甲方依法制定的并已公示的规章制度。乙方应当按照机房安排的工作内容及要求履行劳动义务,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量要求。

(三)甲乙双方约定劳动合同履行地为。

三、工作时间和休息休假。

每周周至周工作,上午下午。

每周周为休息日。特殊情况按照客户需求安排工作实景等下班。

四、劳动报酬

甲方应当每月至少一次以货币形式支付乙方工资,不得克扣或者无故拖欠乙方的工资。乙方在法定工作时间内提供了正常劳动,甲方向乙方支付的工资不得低于当地最低工资标准。

(一)甲方每月日为发薪日。

(二)乙方在试用期内的工资为每月____________元

(三)经甲乙上方协商一致,对乙方的工资报酬做下列分配:

a、方的工资报酬按照甲方依法制定的规章制度中的内部种子分配办法绝地共,根据乙方的工作岗位确定其每月工资为____________元。

b、甲方对乙方实行基本工资和绩效工资相结合的内部工资分配办法,乙方的基本工资确定为每月___元,以后根据内部工资分配办法调整其工资;绩效工资根据乙方的工作业绩、劳动成果和实际贡献按照内部分配办法考核确定。

c、甲方实行提成工资制,根据甲乙双方平等自愿的条件下作出下列提成工资制:

5—10万单子按3%提成。 10—15万单子按4%提成。 15万以上单子按5%提成工装视情况而定。

d、提成每月20号按客户所交工程款的比例发放。

e、中途无故不干丢下工地不管等原因,甲方无理由拒绝发放乙方的一切工资以及提成,情节严重的甲方可追究其法律责任。

(四)甲方根据企业经营效益、当地政府公布的工资指导线、工资指导价位等,合理提高乙方工资。

五、劳动纪律

甲方制定的劳动纪律应当符合法律、法规、政策的规定,履行民主程序,并向乙方公示。乙方按照执行。

六、劳动合同终止条件

1、劳动合同期满的;

2、在使用期内达不到甲方的'基本业务能力的;

3、泄露甲方商业机密的或私自接私转单等情况的。

4、不服从甲方工作安排的。

5、因工伤或病害等无能力工作等原因的。

七、劳动争议处理

(一)甲乙双方因履行本合同发生劳动争议可以协商解决。不愿协商或者协商不成的可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调节不成的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。甲乙双方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起六十日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。对仲裁裁决不服的,可以自收到冲裁裁决之日起十五日内向人民法院提起诉讼。

(二)甲方违反劳动法律、法规和规章,损害乙方合法效益的,乙方有权向劳动保障行政部门和有关部门举报。

八、其他

(一)劳动合同期内,乙方户籍所在地址、现居住地址、联系方式等发生变化,应当及时告知甲方,以便于联系。

(二)本合同未尽事宜,均按国家有关规定执行,国家没有规定的,通过双方平等协商解决。

(三)本合同不得涂改、

(四)本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

(五)本合同于_______年_______月_______日生效。

(六)本合同未尽事宜经甲乙双方协商在附补充协议。

甲乙双方自愿申请劳动合同鉴证的,应当在劳动合同签订之日起三十日内向劳动保障行政部门提出。

甲方法定代表人签名:_______

乙方签名:_______

公章

签名日期:_______年_______月_______日

与装修工人签合同范本 篇8

甲方:

乙方:

甲方将位于彭家沟水磨宾馆(二、三、四、五楼)装修劳物承包与乙方施工,按照工程实际情况经双方协商一致,签定本劳务协议,双方共同遵守:

一、水磨宾馆装饰人工费用单价:

1、石膏板造型吊顶40元/平方/米(按照投影面积计算)

2、石膏板吊平顶25元/平方米,5楼斜坡面吊平顶30元/平方米(按照投影面积计算)

3、安地砖和墙砖25/平方米

4、安装楼梯砖39元/平方米

5、水电改造28元/平方米(含辅助灯,开关插座安装不含主灯安装)

6、地面找平、抹灰9元/平方米

7、回填卫生间50元/间

8、卫生间做防水6元/平方米

9、卫生间包管60元/根

10、砌砖120厚40元/平方

11、双面隔墙20元/平方米

12、面板造型50元/平方米(投影面积计算)

二、乙方在施工必须满足甲方的施工要求达到国家现行行业质量标准,施工作业质量不合格,乙方在甲方规定时间内无尝返工,达到质量验收标准。乙方必须按照甲方施工要求及时组织满足作业的劳动力。

三、在施工过程中,乙方应遵守国家、行业安全法规,杜绝违章超作、违章作业。施工过程中发生人员伤亡事故乙方承担相关的责任及损失。

四、付款方式:

按进度付款,工程完毕验收结算后付95%,余下5%在20__20__年底付完。

五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效。

甲方:

乙方:

时间:

与装修工人签合同范本 篇9

甲方:

电话:

地址:

法定代表人:

职位:

乙方:

性别:

证件号码:

年龄:

甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)和有关法律、法规规定,在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上,签订本合同。

一、合同期限

(一)甲乙双方同意按以下第 种方式确定本合同期限。

a、有固定期限:从___ 年___ 月___ 日起至 ___年 ___月 ___日止, 其中试用期自 ___年___ 月 ___日起至 ___年 ___月___ 日止。

b、无固定期限:从 ___年 ___月 ___日起,其中试用期自 ___年 ___月 ___日起至 ___年___ 月___ 日止。

c、以完成 工作任务为劳动合同期限:自___ 年 ___月___ 日起至完成本项工作任务之日即为劳动合同终止日。

二、工作内容和工作地点

(一)乙方根据甲方要求,经过协商,从事 工作,甲方可根据工作需要和对乙方业绩的考核结果,按照合理诚信原则,变动乙方的工作岗位,乙方服从甲方的安排及培训等工作。

(二)甲方安排乙方所从事的工作内容及要求,应当符合甲方依法制定的并已公示的规章制度,乙方应当按照机房安排的工作内容及要求履行劳动义务,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量要求。

(三)甲乙双方约定劳动合同履行地为 .

三、工作时间和休息休假 .

每周周 至周 工作,上午 下午 .

每周周 为休息日。特殊情况按照客户需求安排工作时间等下班。

四、劳动报酬

甲方应当每月至少一次以货币形式支付乙方工资,不得克扣或者无故拖欠乙方的工资。乙方在法定工作时间内提供了正常劳动,甲方向乙方支付的工资不得低于当地最低工资标准。

(一)甲方承诺每___月___ 日为发薪日。

(二)乙方在试用期内的工资为每月___ 元

(三)经甲乙上方协商一致,对乙方的工资报酬做下列分配:

a.方的工资报酬按照甲方依法制定的规章制度中的内部种子分配办法绝地共,根据乙方的工作岗位确定其每月工资为 元。

b.甲方对乙方实行基本工资和绩效工资相结合的内部工资分配办法,乙方的基本工资确定为每月 元,以后根据内部工资分配办法调整其工资;绩效工资根据乙方的工作业绩、劳动成果和实际贡献按照内部分配办法考核确定。

c.甲方实行提成工资制,根据甲乙双方平等自愿的条件下作出下列提成工资制:

5—10万单子按3%提成。 10—15万单子按4%提成。 15万以上单子按5%提成工装视情况而定。

d.提成每月20号按客户所交工程款的比例发放。

e.中途无故不干丢下工地不管等原因,甲方无理由拒绝发放乙方的一切工资以及提成,情节严重的甲方可追究其法律责任。

(四)甲方根据企业经营效益、当地政府公布的工资指导线、工资指导价位等,合理提高乙方工资。

五、劳动纪律

甲方制定的劳动纪律应当符合法律、法规、政策的规定,履行民主程序,并向乙方公示。乙方按照执行。

六、劳动合同终止条件

1.劳动合同期满的;

2.在使用期内达不到甲方的基本业务能力的;

3.泄露甲方商业机密的或私自接私转单等情况的。

4.不服从甲方工作安排的。

5.因工伤或病害等无能力工作等原因的。

七、劳动争议处理

(一)甲乙双方因履行本合同发生劳动争议可以协商解决,不愿协商或者协商不成的可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调节不成的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,甲乙双方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起六十日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。对仲裁裁决不服的,可以自收到冲裁裁决之日起十五日内向人民法院提起诉讼。

(二)甲方违反劳动法律、法规和规章,损害乙方合法效益的,乙方有权向劳动保障行政部门和有关部门举报。

八、其他

(一)劳动合同期内,乙方户籍所在地址、现居住地址、联系方式等发生变化,应当及时告知甲方,以便于联系。

(二)本合同未尽事宜,均按国家有关规定执行,国家没有规定的,通过双方平等协商解决。

(三)本合同不得涂改。

(四)本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

(五)本合同于___ 年___ 月___ 日生效。

(六)本合同未尽事宜经甲乙双方协商在附补充协议。

甲乙双方自愿申请劳动合同鉴证的,应当在劳动合同签订之日起三十日内向劳动保障行政部门提出。

甲方签名:

乙方签名:

与装修工人签合同范本 篇10

发包方(下称甲方):

承包方(下称乙方):

根据《建筑工程承包合同条例》及国家有关规定,并结合本工程规定的具体情况,经双方协商一致,同意签定本合同,以资共同遵守。

第一条:工程概况

1.1施工地址:福清融桥大酒店夜总会六楼

1.2施工内容:全场墙面(木作隔断)、吊顶、软硬包木作基层施工,场内木作成品安装。

1.3不包含施工内容为:皮革、软硬包饰面,有机板、透光石、石膏线条、玻璃、不锈钢及实木地板制作安装,包厢防火门基层制作。

第二条:承包方式

承包方式:包工不包料。

第三条:工程造价

3.1本工程总装修面积约为1400平方米,包干单价为125元/平方米,总造价约为人民币壹拾柒万伍仟元整(详细总价按实际完成建筑面积工作量结算)。

3.2施工中由于图纸变更,而造成返工工作内容,经甲方派驻工地负责人签字,列入工程决算造价。

第四条:质量标准

施工质量标准:

1、乙方每项工序、工艺应符合甲方要求及国家相关规范要求。

第五条:工程价款支付与结算

1、合同生效之日起甲方每七天(壹佰伍拾个工作日)付生活费人民币壹万元整。

2、木作工程量完成80%时甲方付合同总价60%,既人民币壹拾万伍仟元整(需扣除原预支生活费)。

3、乙方木作工程全部完工后,甲方付合同总价35%,既人民币陆万壹仟元整。

4、余款5%既人民币玖仟元整做为工程保修金(保修期为一年),保修期满后七天内一次性付清。

第六条:施工期限

6.1本项目施工工期为35天,工期从20____年12月17日至20____年1月22日。(实际工期甲方现场代表施工进度表准。)

6.2乙方人员到位要求,自合同签订叁日内乙方需到位人员人数总数为15人,自合同施工工期开始生效次日乙方需到位人员人数总数为25人,施工人员总数应根据现场进度需求及甲方要求增加人员(保证35人以上),如因图纸延误造成乙方承包施工工作内容年底无法完成,乙方留场人数如低于30人甲方有权单方面解除合同(乙方工程余款不于退还)。

6.3乙方进度要求:乙方应在25天内完成吊顶基层及木饰面80%工作量施工,乙方应在25天内完成立面基层及木饰面80%工作量施工。

6.4下列情况工期相应顺延:

1、由于甲方原因的工程施工方案与设计变更增加工程量或工程返工而影响施工进度。

2、在施工过程中因停电,停水影响4小时以上按半天,8小时以上按一天计算。

第七条:工程验收

7.1隐蔽验收:施工的每道工序乙方应进行自查自检,做好记录。并及时通知甲方检查,而且甲方可随时抽查,凡是不符合要求的,返工重做。

7.2竣工验收:经甲方按有关规范进行竣工验收;对甲方提出的整改内容,乙方必须及时整改,并在甲方合同指定时间内完成。

第八条:双方职责

8.1甲方在乙方进行施工时,应负责提供现场施工场地材料、工具设备的存放以及水电正常供给。

8.2乙方要服从甲方派驻工作代表陈鹏的指挥与领导,遵守《施工现场规章制作》的规定,遵守业务物业管理规定,否则将按公司有关规定进行处罚。

8.3乙方施工质量问题造成返工,乙方负担全部工料损失费用。属于设计更改造成的返工,其工料费用由甲方负担。

8.4乙方应提前一天将后期所需材料报给甲方。

第九条:附则

9.1本装修工程不得转包,如发现有违例者,则令该班组退场,由此所造成的材料损失按合同规定赔偿。

9.2 乙方必须严格遵守现场作业的防火安全,用电安全的操作规范,施工现场如有明火作业,必须指定专人负责,采取防范措施;工地拉接施工电路,收工前必须拉闸开关,收整顿秩序线路,乙方对安全施工负全责;乙方所有在工地人员不得在施工现场抽烟,若有抽烟者发现一次罚人民币伍佰元整。

9.3 乙方必须服从甲方派驻工地代表的指挥与管理,若由于乙方不服甲方管理,影响工程质量,工期延误,甲方有权随时终止合同,责令乙方退场,造成损失的由乙方负担,班组在施工中如发现个别工人技术素质差,装修工艺粗糙,质量低劣,不服从管理的,甲方有权随时通知该工作退场,以上原因造成误工时从乙方承包费用中扣除。

9.4乙方施工人员,在施工过程中若因乙方原因造成事故,由乙方自行负责。

9.5 乙方在施工中如发现打架斗殴,除双方该负的责任外,对打架所引起的材料损耗,照价赔偿,另外对每一方各罚500-1000元。

9.6 乙方必须对自己的施工成品全权负责,若出现属于对方施工的工艺成品出现损坏或安全隐患,由乙方应担负全部责任。

9.7 乙方自行负责施工工具及工具消耗品等。

9.8 乙方有责任对甲方购买的材料负责,若因乙方原因造成任何形式的浪费,均由乙方承担一切费用。

第十条:奖罚

10.1质量:按合同标准(以现场代表验收为准)

10.2 工期(以不影响到室内其它装饰工程正常进行为准);如工期延误,乙方每天赔偿甲方人民币壹万元整;如工期提前,甲方每天奖励乙方人民币壹万元整;如工期提前,甲方每天奖励乙方人民币壹仟元整。

第十一条:其它

11.1本合同壹式二份,甲乙方双各执一份。

补充协议:

甲方(签字或盖章): 乙方(签字):

项目负责人: 身份证号:

联系电话: 联系电话:

签定日期: 签定日期:

与装修工人签合同范本 篇11

发包人(甲方):_____________________________________________

工班负责人(乙方):__________性别________年龄______

身份证号__________________住址:_________________________

甲方因工作需要,按照国家有关劳动法律法规、规章规定。双方根据“平等自愿,协商一致”的原则,签定本协议,明确双方权利、义务,并共同履行。

第一条工期期限

工期期限,自_____月____日起,至_____月____日止。

该工种若未能按照甲方施工要求完成工作任务的,拖延一天罚款_____元整。

该工种若未能按照甲方施工要求每日按时到达施工现场的,拖延一天罚款_______元整。

第二条双方权利义务

1、甲方全面负责施工工程,制定施工工程计划、方案、进度、质量、安全、文明施工,对工程施工进行监督、检查及管理。

2、甲方根据施工进度要求,按时提供所需装饰材料。

3、乙方应当遵守甲方规章制度,应按甲方要求,按时完成规定的`工作数量,达到规定的质量标准。

4、甲方提供装修材料,乙方自备工具。

5、乙方每日工作时间为9:00—18:00。每日收工前,应按照甲方要求进行现场清理,垃圾成袋。

6、甲方因生产、工作需要,可安排乙方加班加点或增添工人。

7、乙方应当提高自身的劳动技能,提高安全意识,严格遵守劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。

8、施工过程中,由于乙方未按甲方施工要求,造成工程未按时完工或工程未达到规定质量标准,由乙方承担由此对甲方造成的损失及相关费用。

9、施工过程中,由于乙方的操作过失,造成装修材料损坏的,应由乙方赔偿甲方材料损失。

10、施工过程中,由于乙方的过失或者违章作业,造成自身伤亡或者他人伤亡的,由乙方承担责任。

11、甲方所需工人,如按计时工/计天工计算,乙方应保质保量完成当天安排事务,出现窝工、偷懒等现象,甲方有权不计该工人当天工时,情节严重者,处以罚款。

12、如果原设计图纸或工程项目有变更之处,由甲方提供相应的《工程变更说明》,双方签字生效。

第三条工价及质量材料要求

1、计天工_________元/天。

2、______项目_______元/平方,______项目_______元/平方。

3、若工人包材料,材料要求________________________________

4、做工质量要求

甲方(签章):_______________乙方(签章):_______________

联系方式:___________________联系方式:_______________

签定协议时间:_______年_______月________日

本协议至工程完工后终止

与装修工人签合同范本 篇12

甲方:

乙方:

甲方将位于彭家沟水磨宾馆(二、三、四、五楼)装修劳物承包与乙方施工,按照工程实际情况经双方协商一致,签定本劳务协议,双方共同遵守:

一、水磨宾馆装饰人工费用单价:

1、石膏板造型吊顶40元/平方/米(按照投影面积计算)

2、石膏板吊平顶25元/平方米,5楼斜坡面吊平顶30元/平方米(按照投影面积计算)

3、安地砖和墙砖25/平方米

4、安装楼梯砖39元/平方米

5、水电改造28元/平方米(含辅助灯,开关插座安装不含主灯安装)

6、地面找平、抹灰9元/平方米

7、回填卫生间50元/间

8、卫生间做防水6元/平方米

9、卫生间包管60元/根

10、砌砖120厚40元/平方

11、双面隔墙20元/平方米

12、面板造型50元/平方米(投影面积计算)

二、乙方在施工必须满足甲方的'施工要求达到国家现行行业质量标准,施工作业质量不合格,乙方在甲方规定时间内无尝返工,达到质量验收标准。乙方必须按照甲方施工要求及时组织满足作业的劳动力。

三、在施工过程中,乙方应遵守国家、行业安全法规,杜绝违章超作、违章作业。施工过程中发生人员伤亡事故乙方承担相关的责任及损失。

四、付款方式:

按进度付款,工程完毕验收结算后付95%,余下5%在20xx年年底付完。

五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效。

甲方:

乙方:

年 月 日

与装修工人签合同范本 篇13

发包人:_______________(以下称“甲方”)

承包人:_______________(以下称“乙方”)

本着互利互惠的合作精神,经双方友好协商确定,甲方同意将皇冠主题宾馆装修的木工装修装饰工程发包给乙方进行施工。依照《中华人民共和国合同法》及其他法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,经协商一致,订立本施工合同

一、承包工程项目:

皇冠主题宾馆装修的木工装修装饰

二、工程地点:

城投局对面

三、承包方式:

包工不包料,包工期,包机械工具,包质量,包安全。

工程计划完成时间:

________年___月___日起开工至________年___月___日完工。

四、本工程为包工,乙方具体的工作范围为:

所有涉及木工的装饰,列明的工序。乙方需以施工所示完成全部的木工装饰工程,如乙方实际按图施工时超出该工程量,不能以任何理由要求增加费用。

五、工程质量:

符合设计图纸要求,并满足省市的规范要求。工程质量要达到优良标准。

六、工程价款及结算、以及工程款支付时间

1、工程价款:本工程实行总包人工费,必须完成前述的工程内容。本工程人工费总价款为(小写:¥元)。在实际结算时,按乙方实际完成的工程价款为总价款。总价款为¥ 。

2、工程变更等情况:若在施工过程中发生变更的',应在变更部位施工前签证确认变更增加的费用,其费用按下述的支付进度款的方式支付。

3、工程款付款方式:经双方认可,工程款付款时间表如下:

(1)每个月的日支付上个月已完工程的人工费的%;

(2)竣工验收合格后下月的支付上个月已完工程的人工费的%;

(3)竣工验收合格后的3个月内支付至%人工费;

(4)余下的15%人工费在开业后6个一次性支付。

七、劳动力管理

1、开工前乙方应向甲方提供进场所有作业人员的身份证复印件。

2、乙方未经甲方同意不得任意调换作业人员,工地现场必须保持足够的施工人员。

3、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。

4、乙方负责人,必须严格抓好施工质量,每隔1天到场一次,检查工程进度和质量。

5、甲方对表现不好的作业人员有权要求掉换,乙方不得拖延。

八、施工机具

乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具使用费和维修费。

九、有关安全生产和防火的约定

1、甲方提供的施工图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、自来水和其它管道畅通、合格。

2、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员的安全。遵守业的装修指南。

3、施工中凡涉及改变房屋结构,拆、改承重墙,加大楼(地)面荷载,必须由甲方向业主提出协商,经确认后方可施工。

4、乙方应加强对现场作业人员思想道德教育,作业人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。

5、乙方应负责施工现场的安全管理,防火、防盗,严格管理进入施工现场的人员。施工现场内禁止一切火种,严禁在施工现场内生火、吸烟。做饭必须在指定区域内进行,并应注意煤气使用安全。

6、现场作业人员要文明施工,禁止野蛮施工。如:要爱护室内原有设施,墙身已油漆或贴墙纸后不得将木板靠置在墙上,重物或有钉子的木板不准在地板或瓷砖上拖动,不准踏在家具面板、门、抽屉或台盆上工作。不要让水泥、沙石、硬纸等建筑材料或垃圾充塞排水管道。甲方所有的物品未经许可,不得擅自处理等。

7、乙方如违反5、6的规定,造成甲方设施、设备、居室等部位损坏以及其他任何损失的,均由乙方负责赔偿,并承担全部责任。

十、质量保证和维修

1、本工程自竣工验收合格双方签字之日起,保修期为半年。

2、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在合理限期内无偿维修,直到解决质量问题。

3、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修。

4、若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以先行修缮,并就因修缮支出的费用。

十一、违约及违约责任

1、本工程执行《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20__)。

2、因乙方原因致使工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工。经过修理或者返工后,造成逾期交付的,乙方应当承担违约责任。

3、由于乙方原因逾期竣工的,至逾期7天后,每逾期一天乙方向甲方支付_____元违约金。

4、工程关键节点未办理验收,乙方提前进行下一阶段工程施工,由此造成损失的,由乙方负责。

5、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方由责任方造成的经济损失。

十二、附则

1、本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后,工程不得转包。

3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

甲方:______________

乙方:_______________

签订日期:_______________

与装修工人签合同范本 篇14

发包方(下称甲方):

承包方(下称乙方):

根据《中华人民共和国经济合同》和《建筑工程承包合同条例》及国家有关规定,并结合本工程规定的具体情况,经双方协商一致,同意签定本合同,以资共同遵守。

第一条:工程概况

1.1施工地址:福清融桥大酒店夜总会六楼

1.2施工内容:全场墙面(木作隔断)、吊顶、软硬包木作基层施工,场内木作成品安装。

1.3不包含施工内容为:皮革、软硬包饰面,有机板、透光石、石膏线条、玻璃、不锈钢及实木地板制作安装,包厢防火门基层制作。

第二条:承包方式

承包方式:包工不包料。

第三条:工程造价

3.1本工程总装修面积约为1400平方米,包干单价为125元/平方米,总造价约为人民币壹拾柒万伍仟元整(详细总价按实际完成建筑面积工作量结算)。

3.2施工中由于图纸变更,而造成返工工作内容,经甲方派驻工地负责人签字,列入工程决算造价。

第四条:质量标准

施工质量标准:

乙方每项工序、工艺应符合甲方要求及国家相关规范要求。

第五条:工程价款支付与结算

1、合同生效之日起甲方每七天(壹佰伍拾个工作日)付生活费人民币壹万元整。

2、木作工程量完成80%时甲方付合同总价60%,既人民币壹拾万伍仟元整(需扣除原预支生活费)。

3、乙方木作工程全部完工后,甲方付合同总价35%,既人民币陆万壹仟元整。

4、余款5%既人民币玖仟元整做为工程保修金(保修期为一年),保修期满后七天内一次性付清。

第六条:施工期限

6.1本项目施工工期为35天,工期从20__年12月17日至20__年1月22日。(实际工期甲方现场代表施工进度表准。)

6.2乙方人员到位要求,自合同签订叁日内乙方需到位人员人数总数为15人,自合同施工工期开始生效次日乙方需到位人员人数总数为25人,施工人员总数应根据现场进度需求及甲方要求增加人员(保证35人以上),如因图纸延误造成乙方承包施工工作内容年底无法完成,乙方留场人数如低于30人甲方有权单方面解除合同(乙方工程余款不于退还)。

6.3乙方进度要求:乙方应在25天内完成吊顶基层及木饰面80%工作量施工,乙方应在25天内完成立面基层及木饰面80%工作量施工。

6.4下列情况工期相应顺延:

1、由于甲方原因的工程施工方案与设计变更增加工程量或工程返工而影响施工进度。

2、在施工过程中因停电,停水影响4小时以上按半天,8小时以上按一天计算。

第七条:工程验收

7.1隐蔽验收:施工的每道工序乙方应进行自查自检,做好记录。并及时通知甲方检查,而且甲方可随时抽查,凡是不符合要求的,返工重做。

7.2竣工验收:经甲方按有关规范进行竣工验收;对甲方提出的整改内容,乙方必须及时整改,并在甲方合同指定时间内完成。

第八条:双方职责

8.1甲方在乙方进行施工时,应负责提供现场施工场地材料、工具设备的存放以及水电正常供给。

8.2乙方要服从甲方派驻工作代表陈鹏的指挥与领导,遵守《施工现场规章制作》的规定,遵守业务物业管理规定,否则将按公司有关规定进行处罚。

8.3乙方施工质量问题造成返工,乙方负担全部工料损失费用。属于设计更改造成的`返工,其工料费用由甲方负担。

8.4乙方应提前一天将后期所需材料报给甲方。

第九条:附则

9.1本装修工程不得转包,如发现有违例者,则令该班组退场,由此所造成的材料损失按合同规定赔偿。

9.2 乙方必须严格遵守现场作业的防火安全,用电安全的操作规范,施工现场如有明火作业,必须指定专人负责,采取防范措施;工地拉接施工电路,收工前必须拉闸开关,收整顿秩序线路,乙方对安全施工负全责;乙方所有在工地人员不得在施工现场抽烟,若有抽烟

者发现一次罚人民币伍佰元整。

9.3 乙方必须服从甲方派驻工地代表的指挥与管理,若由于乙方不服甲方管理,影响工程质量,工期延误,甲方有权随时终止合同,责令乙方退场,造成损失的由乙方负担,班组在施工中如发现个别工人技术素质差,装修工艺粗糙,质量低劣,不服从管理的,甲方有权随时通知该工作退场,以上原因造成误工时从乙方承包费用中扣除。

9.4乙方施工人员,在施工过程中若因乙方原因造成事故,由乙方自行负责。

9.5 乙方在施工中如发现打架斗殴,除双方该负的责任外,对打架所引起的材料损耗,照价赔偿,另外对每一方各罚500-1000元。

9.6 乙方必须对自己的施工成品全权负责,若出现属于对方施工的工艺成品出现损坏或安全隐患,由乙方应担负全部责任。

9.7 乙方自行负责施工工具及工具消耗品等。

9.8 乙方有责任对甲方购买的材料负责,若因乙方原因造成任何形式的浪费,均由乙方承担一切费用。

第十条:奖罚

10.1质量:按合同标准(以现场代表验收为准)

10.2 工期(以不影响到室内其它装饰工程正常进行为准);如工期延误,乙方每天赔偿甲方人民币壹万元整;如工期提前,甲方每天奖励乙方人民币壹万元整;如工期提前,甲方每天奖励乙方人民币壹仟元整。

第十一条:其它

本合同壹式二份,甲乙方双各执一份。

补充协议:

甲方(签字或盖章):

乙方(签字):

签定日期:年 月 日

与装修工人签合同范本 篇15

甲方:________

乙方:________

根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限

第一条 劳动合同期限(甲乙双方选择适用)

1、有固定期限劳动合同

本合同于________年________月________日生效,于________年________月________日终止(如有试用期,则试用期从________年________月________日到________年________月________日)

2、以完成一定的工作任务为期限的合同

本合同生效日期为________年________月________日;以乙方完成________工作任务为合同终止时间。

二、工作内容和要求

第二条 甲方招用乙方在________(项目名称)工程中担任________岗位(工种)工作。乙方的`职业资格等级证或上岗证号码为________。

第三条 乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作任务,达到规定的质量标准。

三、劳动保护和劳动条件

第四条 甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营需要,经乙方同意后,可安排乙方加班,但不得违反国家有关规定,且应合理安排职工补休或按照《劳动法》的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬。

第五条 甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工安全教育。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工种操作证书的乙方进行岗前培训(或书面交底)后,方可上岗作业。

第六条 甲方根据生产岗位的需要,按照国家劳动安全、卫生的有关规定,为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。

第七条 甲方根据国家有关法律法规,依法建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。

四、工资保险待遇

第八条 乙方在试用期间的工资为每日(或每月)________元,试用期满后工资为每日(或每月) 元;按工作量计算工资的',每________(工作量单位)支付工资________元。双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。甲方应在每月________日前计发乙方的工资(不得交由包工头代发),并由乙方签字确认。甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资。合同甲方如为分包方,工资支付发生违约情况由工程总承包单位负责支付。甲乙双方对工资支付的其他约定。

第九条 甲方应按规定为乙方办理社会保险,并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后,应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤,其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。

五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订

第十条 乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳动纪律和安全技术操作规程。

第十一条 乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:

(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

(二)有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的;

(三)严重失职,营私舞弊,对甲方造成重大损害的;

(四)严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的;

(五)被依法追究刑事责任的。

第十二条 有下列情形之一的,乙方可以解除本合同;

(一)在试用期内的;

(二)甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

(三)甲方不能提供安全的劳动条件或者按照本合同规定支付劳动报酬的。

第十三条 变更、解除、终止、续订本合同,应在规定的时限前以书面形式通知对方,不得擅自变更、解除、终止本合同。

六、违约责任、劳动争议处理及其它

第十四条 甲方与乙方解除劳动合同时,应给乙方出具终止、解除劳动合同证明书。甲方解除乙方劳动合同,符合劳部发[1994]481号文件规定的,应支付经济补偿金。甲、乙方违法解除劳动合同,应按劳部发[1995]223号文件给对方以赔偿。

第十五条 双方因履行本合同发生争议,应当自劳动争议发生之日起,60日内向工程所在地( 区、县)有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可直接到裁决书之日起15日向人民法院起诉。

第十六条 甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件,与劳动合同具有同等法律效力。

第十七条 本合同未尽事宜或与国家、四川省有关规定相悖的,按照有关规定执行。

第十八条 本合同一式四份,甲乙双方各执一份,一份交工程所在地劳动部门备案,一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日起生效。

第十九条 双方约定的其他事项。

甲方(公章)_________

乙方(公章)_________

________年________月________日

与装修工人签合同范本 篇16

甲方(聘用单位)名称:_________________________

乙方(受聘人员)姓名:_________________________

根据《中华人民共和国劳动法》和《__________市人事局关于规范市级事业单位临时工管理工作的通知》以及有关法律,法规,规章和政策的规定,经双方平等协商,乙方为甲方聘用制临时职工,并订立本劳动合同。

一、聘用合同期限

本合同为有期限的聘用合同。合同期从_________年______月______日起至_________年______月______日止。其中试用期从_________年______月______日起至_________年______月______日止

二、工作内容

乙方同意接甲方工作需要,在_______________岗位工作(具体事项另行约定)履行职责,完成任务。

乙方应遵守甲方依法制定的管理制度。

甲方依据有关规定对乙方实施奖励和处分。

三、劳动保护和工作条件

甲乙双方都必须严格执行国家有关工作时间,劳动保护,安全卫生等规定。甲方应为乙方提供符合规定的工作条件。乙方应严格遵守各项安全操作规程。

四、工作报酬

1.试用期内每月工资_________元,试用期满后每月工资_________元。

2.甲方每月______日发放工资。不得无故克扣,拖欠工资。

五、社会保险和福利

(一)甲乙双方依法参加社会保险并根据国家,省有关政策和规定按期足额缴纳各项社会保险费。其中乙方个人缴纳部分,由甲方在其工资中代为扣缴。

(二)乙方的孕期,产期,哺乳期待遇以及终止和解除劳动合同时乙方生活补助费(经济补偿金)的发放等,均按有关法律,法规,规章,政策以及甲方依法制定的规定执行。

(三)乙方患职业病或因公(工)负伤的待遇,因公(工)或因病死亡的'丧葬费,一次性抚恤费,供养直系亲属生活困难补助费等均按有关法律,法规,规章,政策执行。

(四)乙方患病或负伤的医疗期及其待遇按法律,法规,规章,政策和依法制定的规定执行。

六、工作纪律

甲乙双方应严格遵守法律,法规,规章和政策。甲方制定的各项具体的内部管理制度必须合法。乙方应服从甲方的管理。

七、劳动合同变更,终止,解除的条件

(一)劳动合同确需变更的,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。

(二)劳动合同期满或者甲乙双方约定的合同终止条件出现,聘用合同即行终止。经双方同意,可续签聘用合同。

(三)乙方有下列情况之一的,甲方可以解除劳动合同:

1.在试用期内被证明不符合聘用条件的;

2.旷工或者无正当理由逾期不归,经批评教育无效,旷工时间连续超过十五天,或者一年内累计超过三十天的;

3.严重失职,渎职或违法乱纪,对甲方利益造成重大损害的。

(四)有下列情况之一的,甲方可以解除劳动合同,但是应当提前三十日以书面形式通知乙方:

1.乙方患病或非因公(工)负伤,医疗期满后不能从事原工作,也不服从另行安排适当工作的;

2.乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任的;

3.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原合同无法履行,经甲乙双方协商不能就变更劳动合同达成协议的。

(五)有下列情况之一的,甲方不得依据本条第(四)款的规定解除或终止劳动合同:

1.乙方患病或者负伤在医疗期内的;

2.乙方患职业病或因公(工)负伤并被确认丧失或部分丧失工作能力的;

3.女职工在孕期,产期和哺乳期内的;

4.国家法律,法规另有规定的。

(六)乙方在聘期内被开除,劳动教养以及被判刑的,劳动合同自行解除。

(七)乙方提出解除劳动合同的,应当提前三十日以书面形式通知甲方。

(八)有下列情况之一的,乙方可以随时提出解劳动用合同:

1.在试用期内的;

2.甲方未按照劳动合同约定支付工作报酬或者提供工作条件的;

3.国家法律,法规另有规定的。

(九)经甲乙双方协商一致,劳动合同可以解除。

八、违反劳动合同的责任

甲乙双方违反合同规定,均应承担相应的违约责任。违约方要付给对方违约金。违约内容和违约金数额在第九条中约定。造成对方经济损失的,还应按实际损失承担经济赔偿责任。

九、双方需要约定的其他事项: _______________________________________。

十、本合同条款与法律,法规,规章,政策和甲方依法制定的规章制度相抵触的,以及本合同未尽事宜,均按法律,法规,规章,政策和甲方依法制定的规章制度执行。

十一、本合同依法订立后,双方必须严格履行。

十二、本合同履行中发生争议,经甲乙双方自行协商或上级主管部门调解未能过成协议的,可以向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。甲乙双方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

十三、本合同一式______份,甲乙双方各执______份。

甲方(盖章): ______________

乙方(签章): ______________

_______年________月________日