《最新自来水管安装合同范本实用6篇》
随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。合同对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇合同。本页是勤劳的小编帮家人们分享的6篇最新自来水管安装合同范本,仅供参考,希望能够帮助到大家。
自来水管道安装工程施工合同 篇1
甲方(业主):________________
乙方(承包商):______________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行自来水管道安装工程施工事宜,经友好协商,达成如下协议:
一、工程概况
1.1 工程名称:________________自来水管道安装工程
1.2 工程地点:________________
1.3 工程内容:包括但不限于自来水管道的铺设、连接、试压、消毒等。
1.4 工程量:________________
1.5 工程质量标准:按照国家及行业相关标准和规范执行。
二、工程造价及支付方式
2.1 工程造价:人民币________元整(大写:_________________________元整)。
2.2 付款方式:甲方应按照以下方式向乙方支付工程款:
(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方工程款的30%作为预付款,即人民币________元整。
(2)进度款:乙方完成工程量的50%时,甲方支付乙方工程款的40%,即人民币________元整。
(3)竣工款:乙方完成全部工程并经甲方验收合格后,甲方支付乙方工程款的20%,即人民币________元整。
三、工程期限
3.1 施工开始日期:自合同签订之日起计算,乙方应于______年__月__日开始施工。
3.2 竣工日期:乙方应于______年__月__日完成全部工程并通过甲方验收。
四、甲乙双方的权利和义务
4.1 甲方的。权利和义务:
(1)甲方有权对乙方的施工质量、工程进度、安全生产等方面进行监督和检查。
(2)甲方应按照约定的时间和金额支付工程款。
(3)甲方应协助乙方办理施工许可证等相关手续。
4.2 乙方的权利和义务:
(1)乙方应按照合同约定的质量、工期完成工程施工任务。
(2)乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工,确保工程质量。
(3)乙方应负责施工现场的安全生产管理,确保施工过程中的安全。
五、违约责任
5.1 若乙方未按照约定的时间、质量完成工程施工任务,甲方有权要求乙方限期整改,逾期未整改的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。
5.2 若甲方未按照约定的时间支付工程款,乙方有权停工,并要求甲方承担违约责任。
六、争议解决
如甲乙双方在履行本合同过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定
7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(业主):________________
乙方(承包商):______________
签订日期:______年__月__日
自来水管道安装工程施工合同 篇2
甲方(业主):________________________
乙方(承包商):________________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行自来水管道安装工程的施工事宜,经充分协商,达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1 工程名称:________________________
1.2 工程地点:________________________
1.3 工程内容:自来水管道的安装、调试等工作。
第二条 合同价款与支付
2.1 合同价款:本合同总价款为人民币________元整(________元),该价格包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润、税金等乙方为完成本工程所需的一切费用。
2.2 支付方式:甲方应在签订合同后____个工作日内向乙方支付合同总价款的____%作为预付款;在乙方完成全部工程量并经甲方验收合格后,甲方应在____个工作日内向乙方支付至合同总价款的'____%;剩余款项作为质保金,在质保期满后无息支付给乙方。
第三条 工期与质量
3.1 工期:本工程自签订合同之日起至____年____月____日止。如因不可抗力或甲方原因导致工程延期,工期相应顺延。
3.2 质量:乙方应确保工程质量符合国家和地方的相关标准,并保证工程通过有关部门的验收。
第四条 双方责任
4.1 甲方责任:甲方应按照合同约定及时支付工程款,并提供必要的施工条件。
4.2 乙方责任:乙方应按照合同约定的时间和质量完成工程施工,并负责工程保修期内的一切维修工作。
第五条 违约责任
如一方违反本合同的约定,应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。
第六条 争议解决
如双方在履行本合同过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第七条 其他
7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(业主):________________________
法定代表人或授权代表:________________
签约日期:________________________
乙方(承包商):________________________
法定代表人或授权代表:________________
签约日期:________________________
自来水管道安装工程施工合同 篇3
甲方(业主):_____________
乙方(承包商):_____________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方就自来水管道安装工程事宜,经过充分协商,达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1 工程名称:_________________
1.2 工程地点:_________________
1.3 工程内容:自来水管道安装工程,包括但不限于管道铺设、阀门安装、水表安装等。
第二条 工程期限
2.1 开工日期:_____________
2.2 竣工日期:_____________
第三条 工程质量标准
3.1 工程质量标准:符合国家相关施工质量验收规范和标准。
第四条 工程价款及支付
4.1 工程总价款:人民币_____________元整(_____________)。
4.2 支付方式:签订合同后,甲方向乙方支付预付款人民币_____________元整(_____________);工程竣工验收合格后,甲方向乙方支付剩余工程款人民币_____________元整(_____________)。
第五条 双方权利义务
5.1 甲方权利义务:按照合同约定向乙方支付工程款;对乙方的施工进度、质量和安全管理进行监督。
5.2 乙方权利义务:按照合同约定完成工程施工;保证工程质量和安全;接受甲方的'监督和管理。
第六条 违约责任
如一方违反本合同的约定,应承担违约责任,赔偿另一方因此造成的损失。
第七条 争议解决
如双方在履行本合同过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,可以向有关机构申请调解或依法向人民法院提起诉讼。
第八条 其他约定
8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(业主):_____________
乙方(承包商):_____________
代表人:_____________
代表人:_____________
签订日期:_____________
自来水管道施工合同 篇4
甲方:
乙方:
根据《合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,达成以下条款以共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程规模:
3、工程造价:
二、工程承包内容及承包方式
1、工程承包内容:甲方提供符合要求的施工图中包括的所有工程项目。
2、承包方式:乙方包工包料承包施工。
三、工期
⑴设计变更或工程量增加;
⑵甲方造成的延误、障碍、阻止等因素(如甲方提供施工图不符合国家规范及X要求须变更、工程款未按合同支付、签证单未按规定审批、欠缴X费用等);
⑶由于本工程需经X办理工程管道隐蔽验收、挂表前验收、水质
⑷非乙方原因停水,停电造成停工累计8小时以上时;
⑸不可抗力因素延误工期。
除上述原因外,乙方不能按合同工期完成,应承担违约责任。
四、质量与验收
本工程应按国家施工规范及质量检验评定标准或X的给水管道验收规程,达到合格等级。
五、甲乙双方责任
1、甲方责任:
⑴甲方应在开工前五天提供明确有效且符合X要求的设计施工图纸(含设计变更)一式五份给乙方,甲方应在开工前办理全部开工手续(含破路、规划、测绘、拆迁及向X提交《供用水合同》等),工期顺延。
2甲方委派一名代表常驻施工现场及时解决、办理有关施工事宜,承担因甲方代表不到位造成损失的责任,审批联系单、签证单等往来函件,一般从收到之日起五日内不回复视为认可。
3若施工中遇到影响施工的市政设施或民用设施,乙方按相关部门的要求和工程施工的需要实施保护工程,所发生的费用由甲方承担。
4甲方不得要求施工方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。
2、乙方责任:
⑴乙方严格按照施工设计图纸和国家施工规范进行施工。
⑵乙方在施工过程中必须严格遵守安全操作规程,如施工中由于乙方原因发生人身伤害及机械设备、设施损坏事故由乙方承担全部责任。
⑶遵守有关部门对施工的交通、施工噪音以及环保的安全生产的管理规定。⑷乙方必须文明施工,并做到工完场清。
六、工程结算及付款方式
1、工程结算编制依据《全国统一安装工程预算定额广西估价表》、《全国统一市政工程预算定额广西壮族自治区单位估价表》、《全国统一建筑工程基础定额广西壮族自治区单位估价表(1998年)》及相应配套的费用定额,材料价格按同期X建设工程造价信息计算,造价信息未列出的材料价格,按市场采购价格加上采保、运输等费用计算。
2、付款方式:甲方在签定合同之日起三天内按造价把工程款的40%¥付给乙方。乙方收到甲方工程款,并且现场具备开工条件之日起,七个工作日内进场施工;挂表前再支付工程款的40%¥
3、工程完工后,经相关部门验收合格,挂表通水后七天内结清剩余工程款。
七、工程保修:
从工程验收合格之日起,乙方对工程质量保修贰年(非乙方原因造成损坏不在保修范围内)。
八、其它
1、根据X验收标准要求,由乙方实施管道冲洗、办理水质检测及竣工测量相关事宜,甲、乙方及X三方认可工程的冲洗水量,由甲方向X交纳管道冲洗水费、水质检测等有关费用。
2、甲方在挂表前提交填写完整的《水表领用申请表》;管道安装完毕,经X审批同意,在甲方结清工程款(多还少补)后,乙方给甲方安装水表投入使用。
九、违约责任
1、甲方不按合同约定履行义务的,甲方承担违约责任,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,顺延延误工期。
2、乙方不按合同约定履行义务的,乙方承担违约责任,赔偿因其违约给甲方造成的损失。
十、本合同未尽事宜,双方按照《合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》协商解决。
十一、合同一式四份,甲乙双方各执二份。
合同签定地点:本合同双方约定:双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效,至保修期满时自动失效。
甲方:
乙方:
签订日期:
最新自来水管安装合同 篇5
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》相关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就本工程的有关事宜达成如下合同条款:
第一条工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程总造价:总造价中包括各种材料费、运费、试验费、加工安装费、税金等。乙方向甲方开具正规发票。
4、工程内容:详见乙方提供的工程图纸及预算书(不含刷油、防腐、隔热保温及管道支架、顶管)。
5、承包方式:包工、包料。
6、质量要求:符合国家、行业标准和合同约定、相关技术规范要求。
7、合同工期
工期:安装工期为天,开工时间根据甲方书面通知进场施工,阴雨天顺延。
第二条双方责任和义务
1、甲方责任和义务
(1)向乙方提供设备、材料的存放地点;
(2)协调施工现场不同施工单位的交[]叉作业的关系,及时处理有关问题,乙方负责本工程与市政、规划、城管等有关部门协调工作;
(3)按合同约定向乙方支付工程款。
(4)在乙方工程完工后,甲方组织人员对其工程质量进行验收。
2、乙方责任和义务
(1)施工过程中的用水,用电由甲方提供;
(2)乙方按图纸施工,如有变更,必须有甲方书面签证,否则发生的一切费用均由乙方承担。
(3)乙方必须对管理人员及施工人员的安全施工由乙方承担;
(4)工程竣工后,向甲方提供所有的工程验收资料;
第三条工期约定
1、乙方在合同签订后,应严格按照确定的'合同工期开展施工;
2、因甲方原因而造成的停工,除工期按竣工的天数向后顺延外,甲方还应承担乙方由此造成的实际损失;
3、如遇不可抗力因素,而造成乙方无法施工的,可经双方协调并通过书面形式确定顺延工程期限。工期予以顺延。
第四条工程质量及保修约定
1、本工程施工工艺、原材料及施工质量,乙方保证符合国家、行业标准和合同约定、相关技术规范要求;
2、验收后如因乙方原因造成返工的,乙方承担返工费用和义务。
3、本工程保修期为壹年。
第五条付款方式
合同签订三日内付工程款总价,工程安装完成总工程量的80%时付总价款一次性。
第六条合同履约保证
1、本合同自双方签订之日起,甲乙双方须本着诚信的态度如实履行本合同。如因甲方资金不到位,乙方有权停止施工,延误工期由甲方负责。
2、本工程在合同签订后须在一年内施工完成。如未全部完工,对剩余工程量,依据当时市场价格重新计划,价格上浮在5%以内不予调整,超过5%按实调整计价。
第七条争议的解决办法
1、本合同履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商调解的办法解决;
2、甲乙双方协商或调解不成时,应向工程项目所在地的人民法院起诉。
第八条其他
1、本合同甲方委托;乙方委托为项目责任人,电话:。双方项目责任人对本工程现场问题的处理,具有法律效应;
2、本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,并与本合同具有同等效力;
3、本合同其他未言明事项,一律按《中华人民共和国合同法》规定执行;
4、本合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字盖章后生效,至合同工程竣工验收,保修期满后自然失效。
5、双方确认的《工程预(决)算表》是本合同的有效组成部分。
6、本合同一式贰份,双方各执壹份,并严格执行。
甲方(盖章)签字
乙方(盖章)
日期:
自来水管道安装工程施工合同 篇6
甲方(业主):________________
乙方(承包商):______________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行自来水管道安装工程施工事宜,经友好协商,达成如下协议:
一、工程概况
1.1 工程名称:________________自来水管道安装工程
1.2 工程地点:________________
1.3 工程内容:按照设计图纸和施工要求,完成自来水管道的安装工作。
1.4 工程造价:人民币________元整(大写:_________________________元整)。
二、工程质量
2.1 乙方应按照国家有关规定和设计要求,保证工程质量,确保工程安全、可靠、美观。
2.2 乙方应对其施工质量负责,如发现质量问题,应及时整改,直至达到设计要求和国家标准。
三、工程进度
3.1 乙方应按照甲方要求的`工程进度进行施工,确保工程按期完成。
3.2 如因乙方原因导致工程延期,乙方应按照甲方的要求承担相应的违约责任。
四、材料供应
4.1 乙方应按照设计要求和国家标准采购材料,并提供合格的材料检验报告。
4.2 甲方有权对乙方提供的材料进行检查,如发现不合格材料,乙方应立即更换。
五、付款方式
5.1 甲方应按照以下方式向乙方支付工程款:
(1)预付款:合同签订后,甲方支付工程款的30%作为预付款;
(2)进度款:乙方完成工程进度的50%时,甲方支付工程款的40%;
(3)竣工款:乙方完成全部工程并经甲方验收合格后,甲方支付工程款的30%。
5.2 乙方应向甲方提供正式的发票和合格的税务证明。
六、验收与保修
6.1 工程竣工后,甲乙双方共同进行验收。验收合格后,甲方支付竣工款。
6.2 乙方应对工程质量提供保修期,保修期为自竣工验收之日起一年。在保修期内,如发现质量问题,乙方应负责免费维修。
七、违约责任
7.1 甲乙双方应严格履行本合同,如一方违约,应承担违约责任。
7.2 如因乙方原因导致工程延期,乙方应按照甲方的要求支付违约金。
八、争议解决
8.1 本合同在履行过程中,如发生争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
9.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(业主):________________
乙方(承包商):______________
签订日期:________________