首页 > 法律文档 > 合同范本 > 施工合同 > 工程施工设备租赁合同(汇总3篇)正文

《工程施工设备租赁合同(汇总3篇)》

时间:

工程施工设备租赁合同(通用3篇)

工程施工设备租赁合同 篇1

水电工程施工分包合同

发(总)包单位(甲方)

承(分)包单位(乙方)

根据工程需要,按公司审批的工程分包计划发包方(以下简称甲方)将工程的安装分部水、电安装分项工程,分包给承(分)包方(以下简称乙方),为保证甲方与业主所签订施工合同的履约,实现优质、高效、低耗和文明施工的目标,经甲、乙双方协商,特制定本合同,明确各自的责、权、利,共同遵守。

一、工程概况

1.2工程地点

1.3建筑面积

二、承包内容

2.1给排水套管、电线管、消防报警系统、安防、智能化等预埋;给排水、桥架、电线、电缆、防雷接地、配电箱、灯具安装;

2.2设计施工图及相关技术资料上水电安装分部分项的全部内容。

三、工程造价及承包方式:

3.1本合同总造价暂定为人民币元(大写人民币壹佰捌拾陆万元)(合同造价含6.11%的建安劳保费)。

3.2乙方采用专业分包方式承包。

3.3设计变更及其他费用的调整,按照甲方与建设单位所签定的施工合同中相关条款执行。

四、工期

4.1乙方应根据工程总进度计划及甲方对分包工程的进度要求,经双方协商确定为746个日历天,20__年5月1日至20__年5月15日止。

4.2乙方应严格按编制并报送甲方审核认可的工期安排和控制进度施工,当工程情况发生变化时,甲、乙双方应根据总工期要求通过协商及时调整进度计划,进度计划须经双方签字认可。乙方应严格按照调整后的进度计划实施,甲方应提供适宜的作业面。

4.3如遇①设计变更;②业主未按合同拨付工程款;③由于业主提供的材料、设备未按时进场等原因而影响施工进度的,甲方应协助乙方与业主办理有关工期签认手续(属乙方施工部分的,乙方应提供相关的资料,甲方协助乙方办理,如未取得业主、监理签认工期,乙方必须按原经甲方审核认可的工期执行)。

4.4非上述原因,乙方不能按合同工期竣工,由乙方承担违约责任,除应按总施工合同中相应条款的处罚以外,甲方可按分包工程总价每天罚款1000元对乙方进行处罚。若因甲方的原因造成乙方工期的延误则由甲方承担总合同的罚款内容。

五、质量

5.1按总合同的质量要求经甲、乙双方协商,乙方所承担的工程质量等级按照国家或企业的质量检验评定标准,评定达到合格标准等级。若达不到质量等级甲方对乙方的处罚金为20000元,从工程款中扣除。

六、施工现场主要负责人名单

甲方:_________________项目经理:_________________资质等级:_________________联系电话:_________________

乙方:_________________项目经理:_________________资质等级:_________________联系电话:_________________

技术负责人:_________________职称:_________________联系电话:_________________

质检员:_________________岗位证号:_________________

安全员:_________________岗位证号:_________________

材料员:_________________岗位证号:_________________

施工员:_________________岗位证号:_________________

预算员:_________________岗位证号:_________________

七、甲、乙双方责任

7.1甲方应按合同约定,及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务。

7.2经协商乙方进场后,甲方应有偿向乙方提供办公场所、职工住房及相应的临时设施。水、电费及其他费用的收取,双方协商解决。

7.3甲方应在乙方进场前进行有关技术、工期进度、质量、安全、文明施工的交底、说明资料报送时间的要求以及罚款的依据和相关的现场管理规定,并提供施工作业条件。

7.4甲方对乙方所承包工程的质量有权进行检查,若达不到要求时可责令其返工,乙方接到整改通知书时,应无条件执行,对所造成的经济损失由乙方负责。工程完工后甲方应及时对质量进行检评,但最终的等级评定应以业主、监理、质监等部门验收评定为准。

7.5甲方有权对乙方的违章作业提出整改意见直至下令停工整改。

7.6乙方应向甲方交纳2%的总包协调费。

7.7乙方在进场前向甲方提供项目班子的机构名单、办公场所、职工住房及相应的临时设施需用计划,并做好开工前的生产准备。

7.8乙方应根据分包工程的规模、技术、质量、工期等要求在分包工程开工前编制分包工程施工组织设计或专项施工方案,报甲方审批,并按审批后的施工组织设计或专项施工方案组织施工。乙方应履行分包职责,做好各要素的质量记录,工程完工后的一周内将有关完整竣工的资料一并提交甲方。

7.9乙方所采购的材料及半成品必须符合设计和现行规范标准的要求并承担质量责任,所有的工程材料必须有出厂合格证及质保书,并按规定进行现场取样,送有资质的检测单位检验,合格后方可用到工程上,并将检验结果报甲方备案,一切检验费用由乙方负责。甲方有权对乙方进入现场材料进行抽检,抽出不合格的材料,除清除出现场外,要按甲方规定对乙方进行处罚。未经检验合格或不合格的材料用到工程上,甲方有权要求乙方返工,由此造成的损失由乙方负责。

7.10乙方进场施工人员必须身体健康,且无高血压等不能从事建筑疾病,从事特种作业人员必须持特种作业上岗证。乙方进场后应严格按照甲方有关安全生产、文明施工的规定及相关安全生产制度进行施工,服从甲方职能部门的管理。有义务对施工人员进行文明、安全施工教育严格遵守甲方现场的各种规章制度,做到工完场清,随做随清,按甲方指定的地点堆放材料,做好施工区及宿舍区域的安全、文明施工工作。

7.11乙方在施工中应严格遵守国家安全生产法律、法规、法令、规程、标准及强制性条文规定,完善安全措施,确保安全施工。如因乙方原因或违反安全操作规程,所造成的安全事故乙方承担事故全部经济损失及政府部门相应处罚。

7.12对产品的保护,甲、乙双方都具有同等的义务和责任,在施工中甲、乙双方必须严格执行公司对产品保护的有关规定,凡造成对方产品破坏的应按损坏产品价值2倍予以赔偿。

7.13乙方必须按当地有关部门规定将应交纳的各种保险以及农民工意外伤害险,费用由乙方自行承担。

7.14乙方应按时结算支付劳务费并及时发放到劳务人员手上,不得拖欠,如拖欠劳务费引起纠纷一切责任由乙方负责。

7.15乙方必须按照甲方有关财务管理规定和国家税收政策,向甲方及时提供合法的财务核算资料。

7.16乙方在任何时候不得以甲方名义向材料供应商出具欠款说明,因此而产生的后果由乙方承担,并应赔偿甲方一切损失。

八、付款方式与结算

8.1本合同签订生效后,乙方将编制的施工组织设计或专项施工方案、预算交甲方15日内审定认可后,作为支付款项的依据。乙方不得将工程价款挪做它用。如乙方委托甲方代付的材料、人工费用,应向甲方出具委托书、合同等相关证明。

8.2工程开工前10日内甲方预付不少于分包工程总价的5%备料款(按建设单位的拨付比例)。如工程施工总承包合同无预付款的按总合同执行。

8.3乙方必须遵守施工总承包合同及有关协议中关于工程款支付的约定。乙方在每月23日向甲方报送实完工作量报表,甲方收到乙方的进度报表后,应在一周内核实确认后签字,并报业主、监理审核,以业主或监理审定为准,业主支付工程款到甲方帐户后3日内,扣除甲方管理费及代扣代交的税费后根据现场施工进度和用款计划支付给乙方,(如业主未按合同约定付款不属甲方责任),进度款支付达到分包工程总价的50%时,逐步按比例开始扣回备料款。

8.4工程款支付达总价的90%时不再付款,待工程竣工结算办理完毕,根据业主支付尾款比例按结算总价3%扣除工程保修金后,再行支付。

8.5施工中由于各种原因,突破原预算费用时,由乙方及时向甲方提供有关资料(如补充预算、重大设计变更签证等),并协助甲方及时取得业主的认可,作为增拨工程款的依据。

8.6工程结算办法按甲方与业主签订合同的有关条款和现行的有关定额及规定执行,预、结算造价以甲方与业主认定的有资质的中介机构最后审定数为准。乙方在工程完工后,应整理好有关质量技术资料交甲方备案并配合甲方做好交工的完善手续。

8.7乙方应在工程完工验收合格后5日内提出结算,报送甲方,由甲方统一在工程竣工后提交业主审定确认。未在规定时间内提交结算视同放弃结算权利,甲方有权自行与业主办理结算,其结果乙方必须认可。

8.8施工过程中按国家税收法规和有关规定应交纳的所有税费,由甲方从分包工程款中代扣代交,并列入乙方施工成本。

8.9乙方所拖欠的人工、材料等费用应及时支付,如因此而发生的诉讼,法院查封甲方帐户的,损失由乙方承担,且甲方有权依照法院判决书应付的款项在乙方的工程款中扣除代为支付。

九、争议

合同在履约期间,双方发生争议时,在不影响工程正常施工的前提下,双方可采取协商解决或由有关部门进行调解。经过协商调解不成时可向工程所在地法院起诉。

十、保修期

10.1保修期的计算应从工程交付业主之日起计算。

10.2具体保修内容及要求按工程总承包合同的工程保修条款执行。

10.3在合同规定保修期内出现质量问题或甲方接到业主投诉,乙方接到通知后必须在48小时内进行维修处理,如乙方不按规定时间进场处理,甲方有权另行安排人员维修,费用从乙方的保修金内按双倍扣除,并不能免除乙方保修责任。

十一、合同附件

专业工程分包施工安全管理责任书

十二、其他条款

12.1如在约定时间内乙方未进场施工,则合同自动解除,不追究双方责任。

12.2凡属甲、乙双方在以上合同条款中未尽事宜可在此条款中协商制定。

十三、合同的签订

13.1本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

13.2本合同一式6份,甲方执5份,乙方执1份,自双方签字盖章之日起生效,工程款结付清后自动失效。这就是分包工程施工合同的大致内容。

工程施工设备租赁合同 篇2

雇主(甲方):_______________

雇员(乙方):_______________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,双方协商一致签订本合同,供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程地点:____________________。

2、承包方式:____________________。

3、承包范围:____________________。

二、工期要求

1、在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位。

2、装饰阶段,乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。

3、如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序,造成甲方其他后续工序不能如期完成,拖延项目完工期,造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。

三、甲方的职责

1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

5、按合同规定,向乙方支付劳务费。

四、乙方的职责

1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。

2、严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。

3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。

4、妥善保管,正确使用甲方提供的各种机具,如损坏或遗失照价赔偿。

5、乙方及所属施工人员必须遵纪守法,凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪,扰乱治安的,甲方按有关规定进行处罚,情节严重的送至公安机关处理。

五、质量标准

按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、和当地主管部门的其他要求,作为本工程质量验收标准。

六、质量保修责任

乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务,凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作,均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理,甲方可另派专业人员维修,所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

七、质量验收程序

1、对安装工作的正确性与符合性检验,由乙方自检合格后报甲方及监理复验。

2、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验;系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目,均应在乙方自检合格后报甲方复检验收,再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。

3、乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务,凡因乙方施工安排不善,在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的,均由乙方自费修补恢复原状,造成甲方其他损失的,另行赔偿。

八、劳务费

1、甲乙双方约定,乙方的劳务费为___________元。

2、关于乙方的劳务费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费,施工中发生的安全事故处理费用,全由乙方承担。

3、施工阶段,甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量,向乙方支付当月完成工作量的应得工费的_______%。甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款,除此之外,甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。

4、乙方承包的安装工程全部施工完毕,经甲方、业主、监理验收合格后,甲方再向乙方支付承包应得工费总额的_______%。

九、违约责任

有下列情况之一,均属乙方违约:

1、乙方承包人常擅离工作岗位,或施工人员严重不足,屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的。

2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的。

3、乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的。

4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者。

5、乙方聚众闹事、哄抬工价,扰乱甲方正常工作秩序的。

6、乙方有违约行为,甲方有权要求乙方赔偿因此受到的损失。

发生下列情况之一,由甲方向乙方赔偿损失:

1、由于甲方施工指导错误或因设计变更,要求乙方对已完工程进行返工重做的;由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用。

2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达_______月以上的,由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

十、其他

1、本合同一式_______份,甲、乙双方各执_______份,双方签字后生效。至工程结束,款项结清时除保修条款继续履行外,其余条款自行终止。

2、因履行本合同发生争议,双方协商解决,协商不成的,双方均可向合同履行地的人民法院起诉。

3、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商一致的可签订补充协议。

甲方:____________________

乙方:____________________

_______年_______月_______日

工程施工设备租赁合同 篇3

出租方(甲方): 承租方(乙方): 负责人: 身份证号码: 电话: 电话: 地址: 地址:

甲、乙双方本着平等互利的原则,经过协商达成如下协议:

1、甲方出租井字吊、钢模、钢管、扣件等租赁物给乙方做工程使用,租赁物的原价格、租金单价详见表一,规格型号、数量、日期详见发料单。

2、租赁合同签订后,乙方向甲方支付押金人民币整 ,甲方为乙方办理提货手续。租赁期间,不得以押金抵作租金;租赁期满,乙方返回租赁物后,押金可以抵作租金。

3,在租赁期间,租金按每月收取,乙方应在10天内支付己使用租赁物的租金,若延期支付,每延期一天,按租金总额的2%承担违约金。甲方可解除租赁合同,收回物资。乙方承担甲方的所有损失。

4、乙方在清点租赁物时,应仔细检查,发现租赁物有质量问题在甲方开发料单前调换,开单签字以后实为验收合格。乙方在使用过程中致租赁物丢失、被盗、损坏时按表一所列租赁物原价赔偿,发生安全事故与甲方无关,责任由乙方自行承担。租金按每天计算,甲方提供发票。

5、乙方工程完工后,应将租赁物及时归还甲方。甲方根据发料单、收料单及租金单价等与乙方进行结算,乙方在结算之日后10天内将租金付清。若延期结算付款,每延期一天;每天按未支付租金的2%,支付违约金。为方便承租方:身份证和有效证件均可用复印件。

6、若乙方故意拖延时间,和租赁到期后:不归还租赁物,不与甲方进行结算甲方有权向法院起诉,租金计算到起诉之日,未归还的租赁物按原价赔偿。

7、乙方不得擅自将租赁物转租和分租、抵押绐笫三人。

8、本合同履行过程中发生争议,双方应协商解决。协商解决不成,任何一方均可向人民法院起诉。

9、本次租赁时限为

10、若在租赁期间,甲方需收回所租物资,则负责乙方所发生的,运输,下车费用,退还押金及所支付租金的一半。 表一 租赁物原价格、每天租金单价表备注:,发钢管时,请承租方仔细清点长度是否标准后签字。

本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。附件(发料单各一份)。

双方签字

出租方 (甲方) : 经办人: (盖章签字)

承租方(乙方):承租人:(盖章签字)

合同签订日期: 年月日