首页 > 法律文档 > 合同范本 > 施工合同 > 大型工程建设施工简单合同范本(3篇)正文

《大型工程建设施工简单合同范本(3篇)》

时间:

大型工程建设施工简单合同范本(通用3篇)

大型工程建设施工简单合同范本 篇1

甲方:___________

乙方:___________

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方在承包过程中的权利、义务,经双方协商后同意签订本合同。

一、工程概况

(1)工程名称:

(2)工程地点:

(3)工程范围和内容:本房为横跨钢结构彩钢面露天阳台改建,规格:长__________________米;宽_________米檐高_________米,坡度达适用范围,内骨架采用__方管做钢衬焊接,主梁与主龙骨采用H型钢材制作。彩钢板面采用10mm厚度的保温复合彩板安装,龙骨架防腐处理。夹层隔断采用一等岩棉或高密度苯板坐垫层保温隔音处理,外贴石膏板面。坡面房檐做排水沟沿。龙骨架地面铺设密度板。焊接制作高度50mm窗户台面,内做保温处理。彩钢面板铺设完毕后再作所有边角密封与防水处理。以上施工工艺必须采用标准施工方法施工安装。

(4)其它补充事宜:

(5)工程总造价:本工程总造价人民币(大写):_________

(小写¥:_________)

二、施工准备

(一)甲方:

(1)做好建筑“三通”,保证施工材料能运达到常

(2)负责接通施工现场的施工用水源、电源、变压器)(包括水表、配电表)要求能满足施工用水、用电的需要。

(3)进场施工前,必须办理好施工的一切手续事宜。否则造成的一切责任由甲方承担。负责协调运输使用的电梯事宜。

(二)乙方:

(1)编制施工组织或设计施工方案,组织施工管理人员和材料、施工机械进常做好一切施工安全防护措施!室内地面铺设防护布面,避免毁坏原有地面与设施。

三、工程期限

(1)根据需要,商定工程总工期为_________天(日历天,以甲方预付款到帐之日起计算),_________年_________月_________日至________年_________月_________日规定范围内的全部施工完毕,如遇停电、雨天及其外来因素影响而造成停工的,工期相应顺延。

四、工程价款的支付与结算

(1)本合同的总造价经双方约定后,任何一方不得擅自改变,如发生变更或本项目中面积有增减时,以工程联系单形式可作调整,将调整后的.金额以书面或口头形式通知对方。

(2)本合同签订后,甲方须付预付款30%计人民币_________元作为合同定金及备料款,乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的50%,计人民币_________元作为工程材料预付款,工程施工安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价全部工程款,计人民币_________元。

(3)工程竣工验收后,甲方方可使用,未经验收,甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。

(4)如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工,窝工损失,甲方应承担相应经济损失责任,并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。

五、备注:

因是高层安装施工作业,一切施工安全措施由乙方自行处理,如造成一切安全后果与甲方无关,甲方不承担任何责任!

六、附则

(1)本合同一式_________份,甲乙双方各执一份。

(2)本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后即生效。

(3)本合同签订后,甲乙双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

甲方:___________乙方:___________

日期:___________日期:___________

大型工程建设施工简单合同范本 篇2

发包方:________________(以下简称甲方)

承包方:________________(以下简称乙方)

甲方将位于江津区建设工程经双方协商承包给乙方,经双方协商同意,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议:

一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。

乙方负责出工建设并自行解决建筑施工所需的所有设备、建房所用的全部原材料,施工过程所需的水电费用由乙方支付,施工人员的吃住行以及过路人、旁观人和施工人员的安全(包括税费、管理费)由施工方全部负责。

二、施工要求

1、乙方需严格按照施工图纸完成施工任务,不得随意更改,如需更该,需征得甲方同意。

2、乙方自本合同签订后开始施工,工期为____月(合计____天),即自______年______月______日起至______年______月______日止。乙方需要严格按照工期要求合理安排施工进度,保证按期交房。如因不可抗力因素(自然灾害)导致停工,其工期顺延。

3、乙方在施工过程中所需材料必须使用红砖、国际钢材、拉发基水泥。建筑结构相关要求如下:

基础:钻井个、柱子50cm、钢筋6根18、箍筋8个。

地圈梁:高600cm、宽25cm、钢筋5根25、箍筋8个,间距15cm。构造柱:24cm,钢筋4根12、楼面板筋7个双层,间距15cm,楼面厚度10cm。

梁柱C30,板面C25地坪打好,排水160,管子3根,屋面天沟宽30cm,楼梯铁门一道,隐蔽部分请甲方监督。不包含所有门窗。

4、水、电、气:建房手续费用由甲方支付,乙方协助办理。

三、工程价款及付款方式

工程报价:每平方____元,主体、楼梯、阳台以实做建筑面积结算为准,本单位包含税收。

1、基础完工付总造价的____%。

2、按每层楼面打好付每层的造价的____%。

3、主体完工后付总造价的____%。

4、内外抹灰完工后付____%。

5、办理的一切证件(产权证、建房手续由施工方办理),一年内付钱全部余款。

6、如甲方未按时支付工程款,乙方有权停工,停工期间产生的一切经济损失由甲方全部负责。

四、工程内容:

包括旧房屋拆除、弃渣转运、基础、主体三层砖混结构、室内外抹灰、街面外墙漆、屋顶瓦盖、水电气到户门口、化粪池一口。其中:门市高度3.5米,住房每层高度3米。工程内容不含门窗(门市门除外)。

五、安全责任:

施工过程中所发生的安全事故由乙方自行承担。

六、其他约定:

施工或如涉及居民阻工导致停工,应由甲方赔偿负责协调解决。

七、违约责任:

1、乙方承诺:如建好的房屋出现重大质量问题,足以影响甲方生活安全的,甲方可向乙方索赔,索赔金额不低于全部建房款。

2、本合同一式签署,双方不得反悔,若任意一方反悔,除正常的工程材料款结算清外,须赔偿另一方违约金5万元。

八、本协议履行过程中发生争议的,双方应友好协商解决,协商不成的均可向江津区人民法院提起诉讼。

九、本协议自甲乙双方在协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式两份,甲乙双方各一份。

甲方签字:________________

乙方签字:________________

签约时间:____年____月______日

大型工程建设施工简单合同范本 篇3

一、施工工程概况

工程名称:

工程地点:

建筑面积:

结构类型及层次:

二、工程劳务承包方责任

1、劳务承包施工企业对施工现场安全生产负有主要责任。分包施工企业必须建立健全安全生产管理体系。企业法人为安全生产第一责任人,对本企业的安全生产负责。

2、施工现场必须建立健全安全生产责任制,承包方项目经理为施工现场安全管理第一责任人,负责本项目安全生产的组织与实施。

3、承包施工企业应当根据施工组织设计,工程特点制定相应的.安全技术措施;对专业性较强的分部分项工程,应按专项安全方案,并采取措施严格执行。

4、施工现场应健全各类现场安全管理制度,如施工现场定期安全检查与会议制度,各类设备、设备的安全验收制度,安全技术交底制度,安全生产奖罚制度,安全内业资料管理制度及各种技术操作规程及职责等。施工现场必须严格执行施工临时用电,对无验收手续或验收不合格的坚决不予使用。

5、承包施工企业及工地应严格执行国家及建设行政主管部门有关建筑安全的各项法律、法令、法规及行业规章、规程等管理规定。严格执行现行的“一标准三规范”《建筑施工安全检查标准》(JG59-99),《建设工程供电安全规范》(GB50194-93)。严禁各类违章指挥与违章作业,施工企业应根据安全检验评分标准加强安全日常检查,对存在的问题及时整改,并作好记录。

6、施工现场应具备良好安全保证措施与完全的安全设施。严格执行临边洞口的防护要求,建筑四周要求封闭施工,进入现场应设安全通道等,临街面施工必须封闭施工,保证过往行人的人身安全。施工临时用电必须采用三相五线制。

7、承包施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度,加强对职工岗位教育培训,提高工人安全防范意识,特种工人必须持证上岗。

8、施工中发生事故时,施工企业应当采取紧急措施,减少人员伤亡和事故损失,并按照国家有关规定及时向有关部门报告。

9、施工企业应根据中华人民共和国建筑法第五章四十八条的规定,对施工人员进行意外伤害、伤亡保险。

三、发包方责任

1、发包单位应根据国家有关法令,法规选择符合安全资质的施工企业承包施工。

2、根据招标投标的有关规定,发包单位应履行合同约定的义务,不得任意压级、压价、拖欠工程款等,为确保安全措施经费的足额到位创造条件。

3、工程开工前,发包单位应当向施工分包单位提供与施工现场相关的地下管线等各类隐蔽资料,积极配合施工企业做好安全准备工作。

4、发包单位工程负责人应随时督促施工分包单位加强安全管理,按操作规范与规程作业,对施工现场明显存在的安全隐患应及时通知施工单位处理整改。

四、建设工程承包方安全生产目标

(一)安全管理目标承诺

1、事故管理

本工程杜绝四级及四级以上的伤亡事故的发生。

重伤事故率控制____%。

轻伤事故率控制_____%。

2、安全管理

(1)按照施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率为100%,经费保证率100%。

(2)施工现场每月组织3次由公司分管经理或项目经理组织的安全大检查。

(3)施工现场各级职能人员岗位责任制,目标责任书执行率100%。

(4)施工现场设专职安全员_____人。

(5)施工现场脚手架及高处防护作业工程、施工用电、施工机械及特料运输提升设施验收合格率100%。

(6)施工现场各类机械,机电设备完好率100%。

3、安全教育

工人岗前三级教育率100%,特种工人持证上岗100%;施工管理人员安全培训率100%。

四、本表一式______份,建设单位、施工单位与昆明市建设工程质量安全监督站各执____份。

五、本协议一经甲、乙双方签字盖章,长期有效。

甲方:

法定代表人:

______年______月______日

乙方:

法定代表人:

______年______月______日