《2024年委托合同范本通用32篇》
2024年委托合同范本（精选32篇）
2024年委托合同范本 篇1
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
依照有关规定，经双方协商签定合同如下：
一、工程概况及承包方式
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程承包方式：包工包料
4、工程概况：建筑面积12272.00平方米。
二、工程装修内容
综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程
三、工程造价
工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;
工程造价为：￥元。(以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准)
四、工程期限
工程开工日期：___年___月____日
工程竣工日期：___年___月____日
五、质量要求
按国家建设部行业标准jgj73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的`，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。
六、付款方式
1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的
2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的
3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的
4、乙方剩余工程款作为质保金内付清。
七、双方责任
1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
八、其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议：
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)
3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。
4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、其它未尽事宜由双方协商解决。
6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。
甲方单位名称：乙方单位名称
(盖公章) (盖公章)
法人代表：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
___年___月____日
2024年委托合同范本 篇2
甲方:
乙方:咨询有限公司
甲乙双方通过友好协商达成协议。
一、甲方委托乙方办理项目。
二、甲方应提供相关文件和资料，并对其真实性负责，否则，由此造成的损失由甲方承担。
三、甲方委托乙方的事项如下:
四、甲方委托乙方完成工作的期限:。
五、甲方就委托项目向乙方支付的咨询费为。
六、乙方应先向甲方收取预付款。合同期满后，项目成功的，从咨询费中扣除；项目不成功的，扣除相关费用后退款。
七、甲方中途放弃委托事项的，不退还订金，乙方无故中途不提供咨询服务的，全额退还订金。
八、委托项目完成后十天内，甲方应向乙方支付全部咨询费，否则延期一天，然后收取应付金额1%的滞纳金。
九、本协议如有争议，双方应协商解决。如果协商失败，他们可以向法院提起诉讼。
十、本协议在乙方收到所有咨询费用后自动终止。
十一、本书一式四份，各持两份。
十二、本协议经双方签字后生效。
甲方(签字)
乙方(盖章):
年 月 日
年 月 日
2024年委托合同范本 篇3
甲方：
乙方：
一、合同内容和要求
为对甲方企业的整体品牌视觉作长远的规划及有效的执行，经甲乙双方协商，一致通过达成以下协议：
1、甲方委托乙方全权为其公司导入企业品牌视觉识别系统(即VIS系统)，并确认乙方为甲方品牌视觉顾问
2、VI设计项目见合同附件
二、费用:
视觉识别系统设计的费用为人民币：___________元(大写：__________________元整),
三、付款方式:
1、合同费用分________次付清
(合同总金额大写：______________________________________元整)。
2、本合同签订后，甲方即向乙方支付合同总金额的50%，
即人民币___________元(大写：xx元整)
3、VIS手册整理完成;并报予甲方签字认可，甲方确认后需及时支付合同余款(总金额的50%)(乙方在收到甲方余款后，两天内交付所有VIS相关电子文件及VIS印刷手册)。
四、双方的责任与义务:
1、乙方需在规定时间二○○___年____月____日至二○○___年____月____日完成甲方公司VI手册的整理工作，并报予甲方签字认可。(乙方在收到甲方余款后，两天内交付所有VIS相关电子文件及VIS印刷手册)
2、甲方有责任配合乙方开展本合同所规定的工作，并根据乙方需要提供相关资料，因甲方提供资料所引起的版权、文责法律责任、经济纠纷等由甲方承担。
五、知识产权约定:
1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方即向甲方出具该作品的书面使用权证明书，对选用的作品方案所有权(包括著作权)归甲方;未选用的其它作品方案所有权仍归乙方所有。
2、甲方在未付清所有委托设计相关费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。
3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
六、违约责任:
1、本合同签订后，甲乙双方均应全面的履行本合同。
2、因VI策划设计是乙方智力成果整体的体现，其工作特点并没有明显的阶段性，乙方在开始着手策划时就已经在全面的履行合同，鉴于此，如甲方单方面提前终止合同，仍承担向乙支付全部合同款的义务(甲乙双方一致同意终止的除外)。
3、乙方如提前终止合同，则所收取的费用应全部退还甲方。
七、其它补充条款:
八、合同生效:
1、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应当友好协商解决，协商不成的，甲乙双方任何一方均可向乙方所在地仲裁委员会仲裁解决。
2、本合同下载打印需由甲乙双方签字盖章后方可生效，生效日期以双方最后签字日期为准。
3、本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字(盖章)合同原件一份，双方所持合同均具有同等法律效力。
甲方(盖章)：
地址：
电话：
传真：
代表：
日期：20xx年xx日
乙方(盖章)：地址：电话：传真：开户行：账号：代表：x日期：20xx年xx月xx日
2024年委托合同范本 篇4
承包方（乙方）：
工程项目：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条：工程概况
1、工程地址：
2、小区名称：幢_单元楼号。
3、施工内容：详见本合同附件（一）《家庭装修预算报价表》和施工图。
4、承包方式：
5、工程开工日期：__年____月日
6、工程竣工日期：__年月日
工程总天数：________天
第二条：工程价款和结算方式
1、工程暂定总价款：￥__元，大写：，详见本合同附件《家装装修预算报价表》
2、结算方式：结算总价=按实际收方数量×合同单价+施工过程中变更、修改增加部分费用。
第三条：质量要求
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。
3、施工中，超出合同部分的项目以及甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，另外报价确认，进入结算。
4、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。
5、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。
第四条：材料供应
1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2、 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
3、甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
第五条：付款方式
1、甲方预付合同款项：甲方在合同签订后 3个工作日内向乙方支付工程暂定总价款的50 %，即￥元，大写： __；
2、工程完成到85%后（即水电隐蔽、天花吊顶、大面积的墙地砖完成），甲方向乙方支付至工程暂定总价的95%，即￥元，大写： _ __；
3、工程完工、乙方提交结算总金额后，甲方 15个工作日内，甲方内一次性付清尾款。
第六条：工程工期
1、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，工期相应顺延，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
2、 在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。
3、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。
4、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。
第七条：工程验收
1、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。
2、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。
第八条：其他事项
1、 甲方责任
（1）必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。
（2）二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的'房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施。
（3）如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。
（4）甲方承担在物业公司办理装修手续的相关费用，装修质保金、电梯使用费用、垃圾清理费等。
2、乙方责任
（1）乙方相关施工人员需要在物管公司办理出入证，费用由乙方承担。
（2）指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。
（3）负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、打破水管、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。
（4）装修质保期，自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月，因乙方的原因免费维修，其他原因引起的维修乙方积极维修，收取工本费。
第九条：违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第十条：争议解决
本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十一条：合同的变更和终止
1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
第十二条：合同生效
1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。
2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、补充合同）一式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方（业主）：乙方： （签字或盖章）
委托代理人：委托代理人：
电 话：电 话：
签约地址：签约地址：
________年 ________月 ________日________年 ________月 ________日
2024年委托合同范本 篇5
一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》和《企业国有产权转让管理暂行办法》制定的示范文本。构成本合同示范文本要件的合同条款均为提示性适用条款，供合同当事人约定时选择采用。
二、为更好地维护当事人的权益，签订合同时应当慎重，力求具体、严密。订立具体条款，需要约定的必须表述清楚，无须约定的用“本合同不涉及此条款”或“本合同对此条款无须约定”加以载明。
三、合同涉及的当事人基本概况的填写：按合同要求载明清楚，如委托方是自然人的，应载明其姓名、国籍、身份证号码（护照号码）、居住地址、邮编、电话、开户银行账号等。
四、提交的文件：一般应当提供资格证明（包括资信证明、营业执照、税务登记证或自然人的有效证明）、受让决议、有批准权限的批准文件等资料及复印件。
五、委托费用：受托方为委托方提供委托业务，向委托方收取的报酬。
六、产权变更过程中所发生的费用：包括支付给房产、税务、工商等有关部门的产权变更费用。
本合同涉及的当事人
委托方（以下简称甲方）：_______________
法定代表人：_________
住所：_______________ 邮编：__________
电话：_______________ 传真：__________
开户银行账号：_______
受托方（以下简称乙方）：_______________
法定代表人：_________
住所：_______________ 邮编：__________
电话：_______________ 传真：__________
开户银行账号：_______
甲方与乙方按照自愿、平等、诚实信用原则，根据国家相关的产权转让政策和规定，经协商一致，双方达成协议如下：
第一条委托事项
甲方根据有关文件规定，委托乙方办理其持有的______公司______产（股）权进场公开挂牌转让项目，并由乙方提供企业产权转让相关服务。甲方委托乙方提供的服务项目有：
1.甲方按规定将进场转让前期资料及产权转让公告书准备齐全，并向乙方提交后，由乙方将该产权转让信息公开挂牌，向社会公示，挂牌期限不少于______个工作日；
2.对申请受让该产权的单位或个人进行登记，并将征集受让方的情况及时向甲方通报；
3.挂牌期满，根据受让申请概况，由甲、乙双方协商确定具体转让方式并组织实施；
4.转让成交后，根据转让结果出具产权转让成交鉴证书；
5.向甲方提供相关政策咨询服务；
6.其它服务：_________________________________
第二条提交的文件
甲方应按照有关规定向乙方提供相关材料，并如实填报有关表式内容。·如为复印件，甲方应加盖证明章。
第三条权利和义务
1.甲、乙双方应遵守国家法律法规的有关规定，自觉接受政府主管部门监管。
2.需甲方向任何第三方支付的费用，包括清产核资、实地考察、审计、评估、权证变更、媒体公告等相关费用，由甲方自行承担。
3.乙方应按照国家和我省的有关规定，公开、公平、公正地组织相关各方进行产权转让活动，对该公开挂牌项目进行规范操作。
4.甲、乙双方均具有对对方所提供的相关材料承担保密的义务。未经对方同意，不得提供给第三方。
第四条甲、乙双方的承诺
1.甲方向乙方承诺，所提供的与转让产权相关的材料（包括原件、复印件）真实、完整。如有不实，将承担由此带来的一切经济责任和法律责任。
2.甲方保证其对处分的标的享有完整的权利。甲方对处分的标的所享有的权利有瑕疵的，应明示该瑕疵并提供有关说明、处理方案。
3.甲方保证其委托乙方处理本合同所述委托事项已获得甲方有权机构的批准。
4.甲方在本合同有效期内保证不再与第三方订立同一标的的转让委托合同；甲方保证在挂牌期间和摘牌后______日内不与任何一个受让意向方私下接触、洽谈成交。
5.乙方保证其已具备从事甲方委托事项的所有资格及资质。
6.乙方向甲方承诺，按照甲方的要求处理委托事务；需要甲方变更要求的，应当经甲方同意。
第五条委托费用及其支付方式
1.委托费用：根据政府物价管理部门制订的产权转让收费标准，甲方向乙方支付转让手续费人民币合计（大写）______元。
2.支付方式：甲方在本合同签订后______日向乙方先期支付人民币（大写）______元，作为预付费用；甲方应在产权转让合同签订后______日内付清余款。
3.若转让不成或甲方在委托期限内要求解除委托的，甲方须向乙方支付因委托业务而
发生的费用，具体金额根据乙方已完成委托事项的情况由双方协商确定。
4.产权变更过程中所发生的费用由甲方承担。
第六条合同的期限
本合同有效期自本合同生效之日起至______止。
第七条违约责任
1.甲方如在挂牌期间或撤牌后______日内自行进行场外转让的，应当向乙方支付委托转让产权总价款______％的违约金。甲方如未按本委托合同的约定支付佣金的，每逾期一日，应按佣金总价款的______％，向乙方支付违约金。
2.乙方未经甲方同意，不按照甲方的委托事项和要求进行委托业务活动，并由此而造成甲方损失的，乙方应当赔偿损失。
3.甲、乙双方若违反产权转让相关政策规定以及本合同约定，违约方须承担相应的经济责任和法律责任。
第八条合同的变更和解除
1.电乙双方经协商一致可以书面形式对本合同条款进行变更。任何一方不得单方面变更本合同条款。
2.甲、乙双方经协商一致可以解除本合同。任何一方单方面解除本合同的，应承担由此而给对方造成的损失。
3.任何一方按照本条第二款的规定解除本合同的，应向对方支付相应的费用。具体费用应按照乙方已完成委托事项的情况、或甲方因乙方解除合同导致委托事项成本加大的情况而确定。
第九条争议的解决方式
甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议，应友好协商解决。协商不成的，双方一致同意选择______仲裁委员会合同仲裁中心申请仲裁；双方不愿仲裁的，可依法向有管辖权的人民法院起诉。
第十条其他
上述条款未尽事项的约定：_________________________________
第十一条合同的生效
本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
“合同使用须知”和合同所必备的附件与本合同具有同等的法律效力。
本合同一式______份，甲、乙双方各执______分。
附件：
委托方（甲方）：_____________ 受托方（乙方）：___________
（盖章） （盖章）
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_______
签约地点：___________________
签约日期：______年____月___
2024年委托合同范本 篇6
授权方：（以下简称甲方）
地址：
法定代表人：
被授权方：（以下简称乙方）
地址：
法定代表人：
营业执照号：
一、授权依据
本授权委托书依据上述双方于200 年 月 日共同签署并已生效的《 》（填写合同编号、名称）出具。
二、授权范围
（一）授权的地域范围
本《授权委托书》只适用于 省 市范围内办理授权事项之用，超越授权地域范围使用本《授权委托书》均属无效使用，不对授权方产生任何法律效力，一切后果由被授权方自行承担。
（二）授权的事项范围
授权方兹授权被授权方在授权地域范围内从事如下事项：（详细按照授权依据上的授权事项进行填写）
在上述授权事项范围内，被授权方通过合法方式代表授权方从事活动的，其法律后果方由授权方承担，否则被授权方任何超越授权事项行事或以不合法的方式行事的，产生的一切后果概由被授权方自行承担。
三、授权期限
1、本授权委托书的有效期为 年，自 至 止。
2、授权方在授权期限内合法提前撤销授权的，授权亦自行终止，本《授权委托书》失效。
3、授权期限到期，本《授权委托书》失效。授权期限到期或授权被授权方提前撤销后，被授权方仍以授权方名义行事的，对授权方不产生任何法律效力，一切后果由被授权单位自行承担。
四、其他
1、本《授权委托书》自授权期限开始之日起生效。
2、本《授权委托书》一式二份，双方各持一份，均具有同等法律效力。
3、本《授权委托书》未尽事宜，按双方签署的《 》（就是填写授权依据）执行。
4、本《授权委托书》不得擅自转借、涂改或复印，否则无效。
5、本《授权委托书》失效后，被授权方需将《授权委托书》退回授权方。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
授权委托合同范文3 甲方（受托方）：____________________
乙方（委托方）：____________________
甲、乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商，达成如下协议：
一、甲方接受乙方的委托，代理《今好DM报纸及杂志》在_____________广告业务登记点和免费索取点的发行业务。
二、《今好DM报纸及杂志》是______________________公司免费向读者发行的周报。甲方按乙方要求完成发行任务。发行方式为在甲方所管理的区域设立免费索取点。并随甲方送茗洋桶装水投递到顾客处。每个顾客限投1份。
三、甲方可在乙方授权后开展广告信息登记业务，乙方应严格按甲方价格收取广告费。并做好广告内容登记，及时通知乙方上门取稿收款。甲方可获得所收款项的25%提成。提成结算方式为______________。
四、甲方须交纳200元为广告登记点的保证金。合同期满后乙方无条件退返甲方。
五、双方责任
（一）甲方责任
1、甲方指派专人负责发行事宜。
2、收货后___________日内将刊物分发到指定免费索取点，保证每份报纸直接到达每个购茗洋桶装水顾客手中。
3、发行《今好DM报纸及杂志》任务数量为___________份/每期。
（二）乙方责任
1、乙方将《今好DM报纸及杂志》送到甲方；
2、保证提成准时发放。
3、 乙方无偿不定期在《今好DM报纸及杂志》为甲方宣传（乙方店名，地址，和联系方式）
五、本协议有效期为___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。其余未尽事宜，双方协商解决。
六、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
2024年委托合同范本 篇7
委托方(甲方)：测绘方(乙方)：
甲方委托乙方承担座落于房产和面积进行测绘及计算，经双方协商一致，订立下述条款共同履行。
一、甲方应及时向乙方提拱与房产相关的有关材料(如：房屋总平面图、建筑设计分层平面图、房屋竣工验收证明、土地证、规划证、原房产证、相关方身份证复印件等)，权属分割协议及其它有关资料。
二、乙方接受甲方委托后，及时审查测绘所需各相关图纸、协议及有关资料，并于外业测绘具备条件之日起，在20工作日内向甲方提交房产测绘成果。
三、测绘费收取标准：
四、测绘费收取方式：委托书签订生效后，甲方向乙方预交50%测绘费(估算价款)，计款：元，出具测绘报告后，按实际面积结算余款后领取测绘成果。
五、甲方如对测绘报告
存有异议，双方应及时协商解决。如协商不成，可向平阴县房地产管理局或济南市房管局申请复议。
六、本委托书未尽事宜，双方可协商补充条款。
七、待双方履行完委托书约定的各项条款后，本委托书即行终止。
委托单位：(章)法人代表：(章)
测绘单位：(章)法人代表：(章)
签订日期：年月日
需要说明的其它内容：
甲方联系电话：乙方电话：领图人：
领图日期：年月日
2024年委托合同范本 篇8
甲方:________________。
乙方:__________有限公司
签署于______________________。
签字地点:___________________。
根据《中华人民共和国合同法》、《XX市企业合同信用评价管理办法》(沪工商合[20xx]422号)等有关法律法规，经双方协商一致，就20xx年企业合同信用评价事宜，特签订本合同。
一、评估内容
受甲方委托，乙方采用市工商行政管理局规定的合同信用评价标准(包括数学模型和计算机软件)，对甲方提供的信息和数据进行核实、抽查、分析和科学评价，并出具公正、客观、全面、完整地反映企业合同信用状况的评价报告。
二.甲方应向乙方提供的资料和信息以及其他需要协调的事项
1.甲方在签订本合同后，应按规定向乙方提供所有需要的资料，并对所提供资料的真实性和合法性负责。如甲方未能按时提供所需信息，导致评估异常，或提供虚假信息，导致评估结果失真，由甲方承担全部责任。
2.甲方应安排合同管理人员及相关人员配合乙方进行企业合同信用评估的现场评估和抽查。
三.乙方应向甲方提供的服务及其他需要协调的事项
1.乙方有责任对甲方提供的评估结果和评估数据保密，并严格保守甲方的商业秘密，未经甲方同意，乙方不得向甲方以外的第三方提供评估结果和评估数据..
2.乙方在收到甲方提交的评估数据后，应客观、公正地评估甲方合同的信用等级。
3.如果甲方不同意评估结果，乙方应在收到评估报告后10个工作日内要求重新评估，并提供必要的补充材料，乙方应给予重新评估。
四.价格支付方式
1.本合同的资信评估费为(大写)________________________________________________________________
2.甲方以银行转账或支票结算。
五.违约责任
本合同经双方签字后立即生效，任何一方不得违约，否则由违约方承担一切法律责任。
六.解决争议的方法
因履行本合同发生的任何争议，双方应通过协商或当地工商行政管理部门调解解决。协商或者调解不成的，应当提交仲裁委员会仲裁。
七.其他约定事项:
_________________________。
八、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方:(盖章)__________
地址邮政编码:__________。
电话:___________________。
法定代表人:__________。
授权代理人:__________。
开户行:________________。
银行账号:________________。
乙方:(盖章)__________
地址邮政编码:__________。
电话:___________________。
法定代表人:__________。
授权代理人:__________。
开户行:________________。
银行账号:________________。
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日
2024年委托合同范本 篇9
上诉人：_____________________
法定代表人：_____________________
住所地：_____________________
委托代理人：_____________________
电话：_____________________
被上诉人：_____________________
法定代表人：_____________________
住所地：_____________________
上诉人因与被上诉人委托合同纠纷一案，不服________市第一人民法院(_____________________)东一法民二初字第406号民事判决，提出上诉。
请求事项：
一、依法撤销一审判决;
二、判令被上诉人支付代理费人民币153750元及迟延付款利息【利息按照中国人民银行公布的同期贷款利率，自____年11月1日起计至还清之日止，】
三、一二审全部诉讼费由被上诉人承担。
上诉理由：
一审判决称："从QQ聊天记录、录音音频可知，原告并未明确向被告说明费用计算方式，被告有重大误解，而该重大误解足以决定双方是否进行交易，因此，原告存在过错，在充分考虑本案案情，平衡双方利益的基础上，本院酌定由被告支付原告代理费76875元。"
一审判决之中所表述的案件事实认定与判决所显示出来的司法推理，明显错误，明显违法。首先，认定事实不清;其次，司法推理逻辑混乱，导致适用法律明显不当，判决显失公平。具体理由如下：
第一，双方经办人员的QQ聊天记录结合庭审过程之中双方提供的其它证据，足以证明上诉人在订立合同和履行合同过程之中已经明确向被上诉人说明了代理费用计算方式;而且，这样的计算方式是国际通用标准和惯例，符合国际货运代理规范。更何况，被上诉人本身是一家长期从事对外加工的与国际贸易有密切关系的企业，没有任何理由说明他们不了解相关国际惯例，和与国际货运相关的国际标准与规范。
更何况，任何运输，不管国内、国际，陆运、水运、海运、还是航空运输，一概如此——泡货按体积算，重货按重量算。古今中外，一概如此，乃运输通则之一。被上诉人以不知道要按照体积计算代理费而拒付代理费显属狡辩，耍赖，撒泼，有戏弄与蔑视法庭之嫌疑。
我们有充分理由怀疑，可能是被上诉人生产方式、或者与英国客户的合作方式的调整，导致他们暂时不急需涉案货物作为制造样品了，因此找借口拒收货品，企图赖账。
更加重要的是，如今让案涉代理所产生的代理费很有可能成为一种损失的原因，与上诉人没有关系——上诉人按照双方约定已经履行应该履行的义务，被上诉人迄今不肯收货，而不肯收货的唯一原因是：不想足额支付代理费。按照《合同法》第四百零五条的规定，"受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬。"
被上诉人迄今仍然否认与我们有委托合同关系，谈判过程之中拒收一切文件，自始迄今，被告谎话连篇，极端不诚信，才是导致本案发生的根本原因。
第二，录音音频是事发之后双方处理争议过程之中形成的，不能证明上诉人未明确向被上诉人说明费用计算方式，更加不能说明被上诉人对报价有重大误解，从被上诉人在整个一审诉讼过程之中那否认一切事实、所有文件一概不收、一概不签的极端不诚实的表现可知，被上诉人方所有诉讼参与人他们所说的一切均不足以采信。
第三，如果被上诉人确实存在重大误解，应该主动提起诉讼，向人民法院依法申请依法撤销委托合同，通过司法路径依法处理双方争议;在被告没有依法提出重大误解诉讼的情况之下，法院直接启动重大误解诉讼程序，并且据此作出判决，很显然，程序根本违法。
第四，即使被告对运价确有误解，也不能够适用《合同法》第五十四条等法律规范。因为，双方就合同的订立的协商、协调过程和合同履行过程长达三个月之久，被告有足够时间对相关问题进行调查、了解、研究;更何况，原告的确在双方的协商、协调过程和合同履行这个长达三个月之久的交易、交往过程之中，多次说明了相关问题，根本不可能发生所谓重大误解。
特别需要注意的是，迄今而未止，被告从来没有说过他们有误解，即使被告对相关问题了解得不够清楚，也未必"足以决定双方是否进行交易"。涉案交易是否需要如此进行，主要取决于被上诉人的生产方式——按照样板生产，还是按照客户要求先打样，双方确认样板之后，按照打样生产;更加重要的是，委托人在发出委托指令之前和委托、配合过程之中，自身确有对所需费用进行明确的义务，上诉人作为受委托人确有告知的义务，而上诉人已经完成告知义务。
他们在上诉人向________市第一人民法院起诉之前，只是有个托词说，他们只有五万元的预算。即使所谓只有五万元的预算的说法是真实可信的，那也不能说明被上诉人就一定存在重大误解，生意人计算的是投入产出比例，为了赶时间不惜加大投入——空运与其它运输方式相比最大优势是时间短很多，明显缺点就是费用高出许多。如前所述，被告作为一个长期专业从事对外加工的与国际贸易有密切关系的的企业，即使不能准确掌握相关信息，也不至于对相关问题一无所知，对航空货运代理相关事务发生重大误解。这，显然过于牵强，显然说不通嘛。
被上诉人在双方谈判期间的确说过，他们不清楚运输费用按照材积计算，可是前面已经分析，再议过程之中的这一说法显然不成立，不足信。更加重要的是，诉讼过程之中，被上诉人自始至终彻底否认双方存在委托合同关系，在法理上相当于，企图解除双方的委托合同，可是，合同已经履行，不存在解除的可能。
第五，即使存在所谓"重大误解"，该判决仍然明显不妥、不公。首先，被上诉人没有依法提起重大误解之诉，法院不能越俎代庖，直接启动"重大误解"诉讼程序，直接按照"重大误解"进行裁判;其次，从实体处理方面来看，更加明显不公，上诉人已经依约完成委托事项，于情于理于法，被上诉人均应该如数支付代理费，绝对不可以"各打五十大板"，将代理费五五对开，判令被上诉人支付50%的代理费。如此判决，显失公平。
综上，原审判决，确属认定事实不清，适用法律不当，判决显失公平，依法应予撤销。
此致
敬礼!
________市中级人民法院
上诉人：________市亚世国际货运代理有限公司
法定代表人：_____________________
代书人：_____________________
联络电话：_____________________
____年____月____日
2024年委托合同范本 篇10
甲方：
注册地址：
法人代表：
授权代表：
联系电话：
乙方：
注册地址：
法人代表：
授权代表：
联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及其实施细则等国家、地方有关物业管理法律、法规和政策，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方现就有关宜达成以下合同条款。
第一章、合同范围、期限
第一条、合同签订
甲乙双方经友好协商，就乙方承接______项目物业服务工作订立本合同。
第二条、本合同范围
本合同范围是指本合同包括的正文内容条款、合同附件及合作过程中双方根据需要做出的补充约定，以上部分均为本合同有效内容，只有共同使用时方为有效。
第三条、合同规定的服务范围及标准
1、包含但不限于关于______物业管理招标文件的相关要求。
2、包含但不限于甲方______物业管理投标文件的相关要求，文件内容以甲方提供的投标书为准。
3、包含但不限于甲方与______签署的《物业服务合同》的相关要求，文件内容以甲方提供的合同复印件为准。
第四条、服务期限和承包方式
1、本合同有效期与甲方与签署的《物业服务合同》有效期相同。
2、承包方式为全包。
第二章、双方权力、责任和义务
第五条甲方的权利、义务
1、按合同及其附件上的要求、标准对乙方工作质量和员工的行为规范进行监督、检查。
2、对乙方员工业务知识、专业技能、培训内容进行检查。
3、有权随时对乙方不符合本合同要求的事项及人员进行调整。
4、由于乙方工作质量不达标，甲方以口头警告或下发《整改通知单》的形式提出限期整改后，如乙方未能在规定时间内完成，则根据造成影响的严重程度处以300元至1000元的罚金。招标书、投标书和甲方与______签署的《物业服务合同》中有明确规定的，按该规定执行。
5、甲方对乙方物业工作中出现的质量问题及造成甲方声誉受损的行为（包括客户对物业工作的.投诉），有权对乙方处以300元至1000元的罚金。招标书、投标书和甲方与______签署的《物业服务合同》中有明确规定的，按该规定执行。
6、如因乙方工作不到位，导致政府有关部门对甲方进行罚款，其一切经济损失应由乙方承担。
7、由于乙方在规定时间内未能及时完成计划内的工作，或擅自变更工作内容，甲方有权对其处以500元至1000元的罚金。招标书、投标书和甲方与______签署的《物业服务合同》中有明确规定的，按该规定执行。
8、对工作达不到要求的员工（包括乙方派驻的工作人员及主要管理人员），甲方有权随时提出更换，乙方需按甲方要求进行更换。
9、有义务教育本公司人员遵守相关制度，共同维护室内外卫生。
10、甲方对乙方在______内的工作负有监督管理责任。
11、按照甲乙双方共同协商的时间，向乙方支付服务费。
第六条、乙方的权利、义务
1、认真执行本合同附件中的各项要求，保证工作的质量。工期按计划书拟定标准执行，计划书中未尽项目可按甲方要求进行调整和补充。
2、乙方须对上岗员工进行必要的行为规范、业务知识、专业技能等方面的培训，定期对员工进行服务意识、服务技能及应对突发事件技能等方面的培训。
3、要求工作人员统一着装（可考虑由甲方指定，包括工作衣、裤、鞋、袜），佩戴工牌，文明上岗。
4、乙方人员需遵守甲方关于工作及工作人员应遵守的一切管理规定。
5、工作人员应礼貌、热情地为客户服务，任何情况下不得与客户发生争执行为。严禁乙方雇员在工作场所内粗言秽语、酗酒、赌博、吸烟、吸毒、打架等。倘若发现，甲方可勒令该员工立即离开工作岗位。由此给甲方造成的损失，由乙方承担。
6、正常工作时间内，乙方的主要管理人员必须随时在现场。
7、遇跑水等紧急突发事件，乙方需保证在接到业主方通知后10分钟内，携带设备赶到事故现场进行紧急处理。招标书、投标书和甲方与______签署的《物业服务合同》中有明确规定的，按该规定执行。
8、乙方雇员不得向客户索取小费或礼物。
9、未经甲方同意，乙方不得随意更换人员，如需进行人员调整，需提前十五日通知甲方。经甲方同意后，方可做出相应调整。
10、对于每日例行的物业工作，乙方须于每周五及每月最后一日向甲方呈交本周、月工作总结及次周、月工作计划，并于工作完成后通知甲方验收。
11、爱护建筑物及室内各种设施，如因乙方人员过失而损坏，由乙方承担赔偿责任。
12、乙方须与项目内工作的员工签订正式《劳动合同》，依法缴纳各项社会保险、人身和意外伤害保险并在工作中提供相应的劳动保障防护措施。
13、由于乙方操作失误致使第三者出现意外伤害，由乙方承担相应经济赔偿责任。
14、遇雨雪天气，乙方需及时做好服务区域的清洁工作。
15、未经甲方同意，乙方不得将本合同的全部或部分转包、分包给第三方。
16、乙方员工的餐费、服装费，加班费及税费均由乙方承担。
17、乙方内部劳务纠纷由乙方自行解决，甲方不承担任何责任
18、乙方（包括乙方全体员工）不得向任何人透露本合同的任何内容。
第三章、承包费及结算方式
第七条、服务费
乙方为甲方实施有偿服务期间，每年获得的服务费为人民币______。乙方在甲方领取中标通知书后三日内向甲方支付履约保证金万元整。合同履行结束后一周内由甲方返还给乙方。另甲方派驻现场管理人员一名，该管理人员的费用从乙方获得的服务费用中支出，标准为______元/月。
第八条、结算方式
结算方式参照甲方与签署的《物业服务合同》中相关内容执行。
第四章、合同延期、合同终止与违约责任
第十条合同延期
合同期满前一个月，由甲乙双方共同协商本合同是否续签。
第十一条、合同终止
1、在合同履行期间内，如乙方的工作质量未达到合同要求，并在甲方提出的合理期限内未做出有效整改，甲方有权随时终止本合同，且无需支付任何费用。乙方在接到甲方书面通知后的第10日，合同自动终止。
2、甲方与______签订的《物业服务合同》与本合同为关联合同，如______提前解除与甲方的《物业服务合同》则本合同亦同时终止。甲方对乙方不承担任何违约责任。
第十二条、违约责任
除出现不可抗力外，一切违反本合同条款规定的行为，均被视为违约，且由违约方承担由于违约所造成的一切经济损失。
第五章、合同争议处理原则
第十三条、合同争议处理原则
如合同履行期间发生争议，甲、乙双方应友好协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方注册所在地人民法院提起诉讼。
第六章、适用法律
第十四条、适用法律
本合同的订立、生效、解释、履行、变更、终止和争议的处理均受中华人民共和国法律、法规和政策的管辖。
第七章、合同生效及合同法律效力附件
第十五条、合同生效
该合同与甲方与签署的《物业服务合同》同时生效，若甲方未与______签署《物业服务合同》则本合同无效。
本合同一式贰份（其中甲方壹份，乙方壹份），经双方授权代表签字盖章，具有同等法律效力。
第十六条、合同法律效力附件
本合同未尽事宜可由双方另行协商补充
（以下无正文）
甲方：
甲方授权代表：（签章）
签约日期：
乙方：
乙方授权代表：
（签章）
签约日期：
2024年委托合同范本 篇11
培训单位：_____________________以下得称甲方：
委托培训单位：_____________________以下简称丙方。
为了开辟人才培训的渠道，加速智力开发，保证受培人员的质量，明确培训各方的责任，><为社会广义现代化建设提供更多更好的人才，经甲、乙、丙三方协商一致辞，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条甲方对丙方的授课内容，应按照教育部对同类本科生（或大专、中专生）所规定（部属学校按其系统的有关规定）的科目、学时安排，不得降低对丙方的要求。甲方对丙方在样期间的德、智、体发展情况，应于每学期末向乙方作一次详细介绍。
第二条甲方如发现丙方有违反校纪校规的行为，应及时与乙方取得联系，共同研究处理方法。丙方在期末思想品德评为“差”等、学期内有三门功课不及格，一年之内有两门功课补考不及格者，甲方有权劝其退学或取消其学籍。
第三条甲方负责丙方奖学金的评定和发放。奖学金第学期评定一份，分一、二、三等，具体评定和发放方法、标准，按甲方的统一规定输。
第四条乙方承担丙方在校学习期间的全部学费和奖学金费。学费每人第学期____元，其它费用每人每学期____元。丙方的以上费用，乙方应于每学期学生报到时直接汇到甲方，或由丙方带交给甲方。
第五条乙方应按规定发给丙方工资（标准工资加地区生活费补贴，不发奖金）和其它福利待遇。丙方如在甲方食宿，乙方按规定每天补助丙方的生活费____元（如国家有新规定，按新规定执行），向甲方支付丙方的寄宿费和代伙费。丙方节假日回家的来回路费，乙方按规定给予报销。丙方如不在甲方食宿，其家离甲方两公里以上，乙方应按国家规定按月发给交通费补贴。
第六条乙方要加强对丙方的管理和教育，要经常了解丙方的学习和思想品德状况，如发现丙方有问题，应及时配合甲方教育和处理。
第七条丙方学习结束，经甲方考核、考试合格准予毕业后，乙方应根据丙方所学专业和甲方提供的丙方德、智、体发展情况，合理安排其工作。
第八条丙方必须自学接受甲方和乙方的教育与管理，努力学习，遵纪守法，从德、智、体三方面全面发展，争当“三好学生。”丙方如违反校规校纪，要自觉接受甲方和乙方的处理。丙方如中途退学，或被甲方劝其退学或取消学籍的，应承担向甲方交付的各项费用，丙方如不交付，乙方有责任代丙方交付。
第九条丙方学习结束经考核、考试合格准予毕业后，必须到乙方单位工作，一般在____年内不得提出调离乙方单位。丙方如因特殊情况必须调出，必须符合上级的有关规定，经乙方同意后，方可办理调离手续。丙方如毕业后不回乙方单位工作，或回乙方单位工作不到____年要求调离工作的，应向乙方偿付丙方在校期间乙方支付的各类费用和工资。
本合同自甲、乙、丙三方签字之日起生效，于丙方学习期满毕业后自选失效。甲、乙、丙三方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经三方共同协商，作出补充规定。补充规定与合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。
本合同正本一式三份，甲、乙、丙三方各执一份；合同副本一式____份，交____市教育局……等单位各留存一份。
学院或学校（甲方）：___________（公章）乙方：___________（公章）
代表人：___________（盖章）代表人：___________（盖章）
电话：__________________职务：__________________
银行帐户：__________________电话：__________________
银行帐户：__________________
丙方：__________________（盖章）
__________________单位职工或干部
____年_______月_______日订
2024年委托合同范本 篇12
订立合同各方：
培训单位：____学院(或学校)，以下得称甲方：
委托培训单位：____，以下简称丙方。
为了开辟人才培训的渠道，加速智力开发，保证受培人员的质量，明确培训各方的责任，为社会广义现代化建设提供更多更好的人才，经甲、乙、丙三方协商一致辞，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 甲方对丙方的授课内容，应按照教育部对同类本科生(或大专、中专生)所规定(部属学校按其系统的有关规定)的科目、学时安排，不得降低对丙方的要求。甲方对丙方在样期间的德、智、体发展情况，应于每学期末向乙方作一次详细介绍。
第二条 甲方如发现丙方有违反校纪校规的行为，应及时与乙方取得联系，共同研究处理方法。丙方在期末思想品德评为“差”等、学期内有三门功课不及格，一年之内有两门功课补考不及格者，甲方有权劝其退学或取消其学籍。
第三条 甲方负责丙方奖学金的评定和发放。奖学金第学期评定一份，分一、二、三等，具体评定和发放方法、标准，按甲方的统一规定输。
第四条 乙方承担丙方在校学习期间的全部学费和奖学金费。学费每人第学期____元，其它费用每人每学期____元。丙方的以上费用，乙方应于每学期学生报到时直接汇到甲方，或由丙方带交给甲方。
第五条 乙方应按规定发给丙方工资(标准工资加地区生活费补贴，不发奖金)和其它福利待遇。丙方如在甲方食宿，乙方按规定每天补助丙方的生活费____元(如国家有新规定，按新规定执行)，向甲方支付丙方的寄宿费和代伙费。丙方节假日回家的来回路费，乙方按规定给予报销。丙方如不在甲方食宿，其家离甲方两公里以上，乙方应按国家规定按月发给交通费补贴。
第六条 乙方要加强对丙方的管理和教育，要经常了解丙方的学习和思想品德状况，如发现丙方有问题，应及时配合甲方教育和处理。
第七条 丙方学习结束，经甲方考核、考试合格准予毕业后，乙方应根据丙方所学专业和甲方提供的丙方德、智、体发展情况，合理安排其工作。
第八条 丙方必须自学接受甲方和乙方的教育与管理，努力学习，遵纪守法，从德、智、体三方面全面发展，争当“三好学生。”丙方如违反校规校纪，要自觉接受甲方和乙方的处理。丙方如中途退学，或被甲方劝其退学或取消学籍的，应承担向甲方交付的各项费用，丙方如不交付，乙方有责任代丙方交付。
第九条 丙方学习结束经考核、考试合格准予毕业后，必须到乙方单位工作，一般在____年内不得提出调离乙方单位。丙方如因特殊情况必须调出，必须符合上级的有关规定，经乙方同意后，方可办理调离手续。丙方如毕业后不回乙方单位工作，或回乙方单位工作不到____年要求调离工作的，应向乙方偿付丙方在校期间乙方支付的各类费用和工资。
本合同自甲、乙、丙三方签字之日起生效，于丙方学习期满毕业后自选失效。甲、乙、丙三方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经三方共同协商，作出补充规定。补充规定与合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。
本合同正本一式三份，甲、乙、丙三方各执一份;合同副本一式____份，交____市教育局……等单位各留存一份。
学院或学校(甲方)：____(公章) 乙方：____(公章)
代表人：____(盖章) 代表人：____(盖章)
电话：____ 职务：____
银行帐户：____ 电话：____
银行帐户：____
丙方：____(盖章)
____单位职工或干部
____年 月 日订
2024年委托合同范本 篇13
业主（以下简称甲方）：_____________________
施工队（以下简称乙方）：___________________
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《中华人民共和国合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：
一、工程概况
工程地址：________________________
使用面积：室厅卫阳台厨
二、价格
清包工费：___元，大写：___
其中水电工___元
木工___元
瓦工___元
油漆工___元
垃圾清运费___元
材料搬运费___元
三、付款方式
1、施工队进场，预支生活费：___元。
2、木工完成，付____元。
3、瓦工完成，付____元。
4、工程竣工，付____元。
5、元，从竣工之日起半年后支付。
四、设计
1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作。
2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。
五、材料
1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票。
4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失。
5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的.准确性。
6、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。
7、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。
8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
9、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现偷窃现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、工期
从年月日起至年月日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费___元/天。
七、材料搬运
甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运八、垃圾清运。
1、垃圾袋装化。
2、垃圾应日日清。
3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。
甲方：______________乙方：______________
签章：______________签章：______________
签约日期：___________签约日期：___________
2024年委托合同范本 篇14
培训单位：_____________________以下得称甲方：
委托培训单位：_____________________以下简称丙方。
为了开辟人才培训的渠道，加速智力开发，保证受培人员的质量，明确培训各方的责任，>：
乙方
依据国家法律、法规和有关规定，甲乙双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就甲方委托乙方，乙方按受甲方委托从事担炭沟煤业有限公司地面建筑的代理事项达成一致，特订立本合同。
第一条 委托事项
甲方委托乙方承揽担炭沟煤业有限公司矿区扩建地面建设工程项目。
第二条 委托代理期限
乙方自本合同订立后的次日起_____个工作日完成全部代理事项，如因甲方原因耽误，工作日相应顺延。
第三条 付款时间、付款方式
甲乙双方签订合同后由甲方付给乙方先期资金500万元，后根据工程进度和决算付款。
第四条 甲乙双方相互提供相应证件
1.营业执照
2.税务登记证
3.组织机构代码证
4.矿建资格证
5.法定代表人身份证明
6.银行开户证明
第五条 甲方义务
按时提供相关资料，依照合同约定的付款时间，方式支付乙方款项。
第六条 乙方的义务
乙方确保代理事项真实合法，按照甲方的委托和设计图纸、按时、保质施工，竣工后按相关预算结算工程款项，并接受甲方的监督管理。
第七条 其它事项约定
本合同履行期间，甲乙双方因履行本合同而签署的补充协议和其它书面文件，均为本协议不可分割的一部分，具有同等法律效力。
第八条 违约责任
1.甲乙双方履行本合同期间，如因不可抗力，国家法律、法规、政策等原因致使本合同无法履行时，双方均不承担违约责任。
2.如一方违约，给对方造成的全部损失由违约方赔偿给对方，同时解除委托合同。
第九条 合同争议的解决办法
本合同如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，依法向有管辖权的人民法院起诉。
第十条 合同生效日期
本合同经甲乙双方签字盖章后即发生效力，合同文本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(章)
法定代表人：
公司住址：
联系电话：
乙方(章)
法定代表人：
公司住址：
联系电话：
签订日期： 年 月日
2024年委托合同范本 篇15
供应商(甲方):
代理人(乙方):
为保护甲乙双方的合法权益，根据国家有关法律法规的有关规定，本着平等互利、共同发展、共担风险的原则，特制定本合同。
一、甲乙双方同意遵守本合同的规定。
二、委托代理
1、甲方同意乙方在合同约定的区域内代理推广甲方生产的产品。
2、合同约定的推广区域为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
合同期限从_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3、双方可以根据自己的意愿，单独讨论续签合同，并签订新的代理合同。本合同提及的代理期限如在期限届满前未续签，则视为双方自愿放弃继续合作，本合同终止。
三、代理品种和价格品种规格单位零售价格结算基价/装箱数量
四、甲方的权利和义务
1、协助乙方制定和安排乙方代理区域的营销策略、销售形式、管理运作等销售事宜；
2、负责向乙方提供必要的产品知识培训和经销商业务信息；
3、负责向乙方提供产品销售、推广、促销和广告所需的文件及相关证明程序；
4、根据乙方要求，为乙方开具普通发票，甲方承担基价税，乙方承担超额税；
5、乙方在合同约定的区域享有独家代理权。甲方不再以任何方式在乙方代表的区域内直接销售或授权他人销售乙方代表的产品。
五、乙方的权利和义务
1、乙方在该地区推广产品时，必须严格遵守国家和地方的相关法律法规，否则一切后果由乙方承担
2、乙方负责代理区域内产品的招商、销售及所有相关事宜；
3、乙方在经营活动中推广产品时，必须严格遵守经产品广告批准文件验证的疗效范围；
4、乙方不得在甲方授权区域外以任何名义开展相关销售活动，如需扩大推广区域，可根据实际销售情况提前向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可开展推广工作；
5、应甲方要求，乙方必须随时向甲方报告业务进展和产品流动的实际情况。
六、仓储和运输
1、甲方负责将乙方订购的产品送到乙方指定的地点，由此产生的所有运输费用和保险费由甲方承担、
2、如因运输不当造成质量问题或包装损坏和损失，乙方应在到货之日起三天内提出异议，并提供运输部门出具的货物损坏或损失证明，甲方负责更换和赔偿同等数量的货物。
3、乙方保证收到的产品将在标准的储存条件下储存，否则，由此造成的质量问题将由乙方承担、
七、结算方式
1、支付和交付；
2、乙方要求与客户结算的发票必须由乙方填写并传真给甲方，甲方收到传真后，可以开具发票并发送给乙方指定的收货人，高于结算底价的差额税由乙方承担、
3、如乙方在送货业务发生后三个月内未开具发票，甲方不予开具发票；
八、退货政策
1、为降低乙方的经营风险，甲方实行退货制度，但未经甲方书面同意，乙方不得将货物退还给甲方；
2、甲方收到退货并确认无误后，应于当日将退货款项汇入乙方指定的银行账户，并扣除甲方相应的损失；
3、如果退货产品受潮或包装损坏，甲方有权拒绝这部分产品的退货请求。
九、市场保护
1、甲方保证乙方代理区域不被恶意冲刷。
2、乙方承诺不策划和经营任何超出乙方经销范围的产品跨区域销售、
十、违约责任和争议解决
1、双方同意本合同的所有条款，任何违约行为(不可抗力除外)应根据国家相关法律法规解决。
2、双方协商解决争议的，协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。
十一、其他人
1、本合同有效期为一年，自双方签字之日起生效(加盖公章后)。如有异议，经双方协商后，可另行签订补充合同或条款，补充合同或条款加盖公章后生效，与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份、
甲方: (身份证号码或单位盖章)
乙方:(身份证号码或单位盖章)
签名:(盖章)
签名:(食指指纹)
签署时间: 年 月 日
签署时间: 年 月 日
2024年委托合同范本 篇16
甲方(委托旅行社):_____________________。
乙方(委托旅行社):___________
为明确双方的权利和义务，根据《旅行社国内旅游服务质量要求》的规定，甲乙双方经平等协商，就组织和接待旅游团的有关事宜达成如下协议:
第一条甲方应书面通知乙方拟组织接待旅游团的具体情况，乙方应在____________前给予书面答复。
第二条接待项目和标准
组号和组号:___________________。
观光景点:见旅游路线
运输工具及标准:______________。
餐饮标准:__________________________________________________________________________________
住宿标准:_____________________。
购物和娱乐(时间/天)安排:_______________。
导游及服务:______________。
特别说明:__________________________。
双方确定的委托接待项目和标准必须与甲方与游客签订的《山东旅游合同(国内)》一致。
第三条委托报酬及支付方式
委托报酬:_______元。
付款方式及时间:_________。
第四条违约责任及赔偿
一、甲方违约及赔偿
1.如甲方因本合同第五条规定以外的原因变更、延误或取消行程，给乙方造成经济损失的，甲方应向乙方支付委托报酬的____%的违约金。
2.游客自行离团或不参加活动不存在本合同第五条规定情形的，甲方不得要求乙方退还自行离团或不参加活动期间的差旅费用；给乙方造成经济损失的，甲方应承担赔偿责任。
游客因病无法继续旅游的，乙方应在扣除游客已支出的差旅费后，将剩余差旅费退还给甲方；如果是乙方原因导致的疾病，按照《旅行社责任保险规定》办理。
二.乙方违约及赔偿
1.非因本合同第五条规定的情形，乙方因旅行延误给甲方造成经济损失的，应向甲方支付委托报酬的____%的违约金；经甲方和游客书面同意后，乙方可继续履行本合同，由此产生的费用由乙方承担；如甲方要求终止旅游并解除合同，乙方应安排游客返回，退还未履行合同的旅游费用，承担相关费用，并向甲方支付委托报酬的____%的违约金。
2.乙方无故遗弃游客的，应当退还未履行合同部分的差旅费，并支付两倍费用的违约金，承担游客在遗弃期间发生的必要费用。
3.乙方在旅游行政管理部门指定的商店购买的商品，经核实，被认定为假冒伪劣商品或者价格明显超过正常价格的，乙方应当协助旅游者免费退货，并要求赔偿超过的货款；乙方擅自安排旅游者在旅游行政管理部门指定的商店以外的商店购买商品的，应当退还旅游者的购物费用，并向旅游者支付两倍的购物费用补偿；如果所购货物经核实明显高于正常价格，乙方应向游客退还较高部分的货款，并向游客支付较高部分两倍的赔偿金。
如乙方强迫或引诱游客购物，乙方应退还游客购物费用，并向游客支付两倍的购物费用补偿，并向甲方承担百分之______的购物费用补偿..
第五条不可抗力
甲乙双方因不可抗力不能履行合同的，部分或全部免除责任，但应及时通知对方并提供有效证明材料，法律另有规定的除外。
迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行合同的责任。
第六条免责条款
1.____________________________________________________________。
2.____________________________________________________________。
3.____________________________________________________________。
4.____________________________________________________________。
双方约定的免责条款不得损害旅游者的利益。
第七条因履行本合同发生的任何争议，双方可以协商解决。协商不成的，可以向旅游投诉中心(旅游质量监督管理办公室J；也可以申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第8条未完成的事项和解决方案
未完成事项:___________________________________________。
解决方案:______________________________________。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
2024年委托合同范本 篇17
编号：
日期：
甲方：
地址：
电话：
乙方：
地址：
电话：
根据租赁项目的批准文件 和乙方的《租赁项目申请书》（编号： ），并依据下述各款规定，甲方接受乙方的租赁委托，代理乙方承租下列物品：
一、租赁物件品名、规格、数量
设备成交单价、总值和其他交易条款，均按第 号《订货协议书》规定办理。
二、租赁费及有关条件
1、租赁费总额： （大写： ）。租赁期自提单交付之日起算，自租赁期起算日起满 个月的当天为第一次支付日，以后每满 个月支付1次，共支付 次，至租赁期结束。
2、其他有关费用，如本合同附表《 估价单》所列。
3、在本合同生效日后30天内，甲方将按照租赁业务和国际贸易习惯做法，代表乙方签订租赁合同。该租赁合同生效后，甲乙双方均有履行该合同的责任和义务。？
三、租赁物件交接
1、租赁物件装船后，甲方应适时向乙方发出“到货通知”，并负责在到货后代办进口许可、报关、保险、提货、托运等有关手续，所需费用由乙方承担。
2、乙方接货后，应立即在商检部门的督导下开箱检验。检验无误后，即可安装使用。如检验结果与合同及其附件规定不符，应立即申请商检部门检验并出具商检证书，最迟应在合同规定的索赔期到期日10天前，通知甲方对外提出索赔。
四、费用结算办法
1、本合同附表所列国内外费用系估算额，实际支付时，按附表说明事项办理。
2、有关各期租赁费的结算办法，乙方应在甲方发出的付款通知规定的期限内，将本期应支付的租赁费划拨至甲方账户。甲方在对外结算后，以原始发票金额为准开据结算清单，多退少补。倘乙方未能按期划拨，甲方将依据本合同通过银行向乙方开户行（ 账号： ）托收。在此情况下，甲方按本期迟付额每月向乙方加收 %的违约金，不足一个月按一个月计算。
3、本合同附表所列明的国内有关费用，系指乙方应向国内有关单位交纳的进口关税、进口工商税、港口、陆运杂费和银行费用等概算额。结算办法同本款第1、2条。
4、甲方代理费按租赁费总额的 %，于到货时一次性计收。不足5万美元的租赁项目，按 %计收，结算办法同本款第2条。
五、担保单位及责任
为确保租赁合同的履行，甲、乙双方同意 为乙方的担保单位。担保单位有责任监督乙方按期执行合同并在乙方不能或无力支付租赁费及其他费用时，代乙方履行付款责任。
六、争议解决方式
七、其他未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。
八、生效
本合同正本一式二份，经甲乙双方签章，并由乙方担保单位盖章担保后生效。副本分送有关部门备查。第 号《租赁合同》和本合同所附第 号估价单为本合同不可分割的组成部分。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
日期：
2024年委托合同范本 篇18
甲方：________
乙方：________
为了扩大市场经营，发展经济，提高企业经济效益，尽快经营，甲乙双方明确了各自的责任、权利和利益，特订立委托采购条款，以资共同遵守。
第一条：甲方必须向乙方提供上述营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人身份证、客户身份证复印件，并加盖公章作为合同附件。（包括甲方电厂的相关证明）。
第二条：乙方必须按照甲方要求的热卡价格标准供货：3500元/吨；3500大卡以下~ 3000大卡/吨以上；3000大卡以下~20xx大卡以上，人民币/吨；如果它是低的，热卡将不被结算。挥发量≥16%，每月供应量以甲方测试单为准。
第三条：交货地点，按甲方指定的地点和要求堆放：乙方负责煤炭运输过程中的安全和防尘。甲方和乙方在运煤时必须保持联系。如果乙方未能按时交付煤炭，甲方可自行向第三方购买煤炭。
第四条：根据市场波动，如果乙方因运输价格或煤炭价格上涨而无法供应煤炭，甲乙双方可另行协商煤炭供应价格。
第五条：结算方式：
1、按测试标准按约定的热卡每月结算。
2、每少一个百分点，扣5元。
3、按照煤炭价格标准，发票是两票开具的，其中运输费40元每吨（税率7%），其余为煤炭价格（税率17%）。甲方有权在付款前预扣税率，甲方材料设备部必须报财务帐，按月付款。促进双方的和解进程。
4甲方必须支付第一个月煤炭支付总额的50%，第二个月累计煤炭支付总额的70%，第三个月累计煤炭支付总额的80%。后续付款按每月累计煤炭付款总额的90%结算，每月25日后一周内结算。甲方支付承兑汇票的，按日贴现利息。上述甲、乙双方的协议必须按照合同执行，否则甲方每月向乙方支付欠乙方总额5%的滞纳金，甲方在生产纸制品时可按出厂价的70%偿还煤炭。
第六条：未尽事宜由甲乙双方协商解决，并签订书面补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
第七条：本合同履行过程中如发生争议，协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条：在本合同有效期内，结算账户自动失效。本合同一式四份，集团一份，财务部一份，物资装备部一份，乙方一份，双方签字后生效。
第九条：双方法人和经理的变更不影响本合同。
甲方：________
甲方法人：________
甲方法人委托人：________
乙方：________
乙方法人：________
乙方法人客户：________
________年________月________日
2024年委托合同范本 篇19
甲方(委托评估师):___________________________________________________________________________________
地址:_____________________________________。
乙方(被评估方):____________________________________。
地址:_____________________________________。
一.评估范围
根据甲方的委托，本项目的评估对象和范围为____________________。
二、评估的目的
甲方将评估目的定为____________________________________________。
三.评估内容(值类型)
委托评估内容为:___________________________________________。
四.评估的基准日期
甲方本次评估的基准日为______________________________________。
五、双方的责任
(一)甲方的责任
1.甲方保证评估对象的安全和完整，并对所提供材料的真实性、合法性和完整性负责。
2.甲方应及时向乙方提供所需的评估时间表、数据及其他相关资料，并加盖公章，以确保向乙方提供的相关资料复印件与原件一致，并确保现场检查时标明的评估对象与甲方相关资料所指的对象一致。
3.甲方应积极配合评估工作，并为乙方派遣的相关人员提供必要的工作条件..
4.甲方应按本合同的规定按时足额支付评估费用。
5.未经乙方同意，评估报告的内容不得在公共媒体上摘录、引用或披露，法律法规规定及相关方另有约定的除外。
(2)乙方的责任
1.乙方应按照国家相关法律法规及计价技术标准和规范进行评估，并出具评估报告，以确保评估报告的客观、公正和公平。
2.在评估过程中，乙方应自觉维护甲方及相关方的合法权益。
3.在评估过程中，乙方应与甲方充分交换意见，并充分考虑甲方提出的真实、客观、合理的意见..
4.乙方应对甲方的商业秘密严格保密。除非国家行业标准另有规定或经甲方同意，乙方不得泄露其知悉的“商业秘密”和甲方提供的信息..
5.未经甲方书面同意，乙方及参与项目的注册房地产估价师不得向甲方以外的单位或个人提供或披露估价报告的内容，法律法规另有规定的除外。
六、评估报告的用户
评估报告的使用者是___________________________________________________________________________________________
本评估报告仅适用于______________________________________________________________________________乙方及参与本项目的评估人员对因甲方及其他国家法律法规规定的评估报告使用不当而造成的后果不承担责任。
七、评估报告提交的时限和方法
评估报告的提交期限为:甲方提交评估资料后个工作日内出具评估报告初稿；甲乙双方沟通确认后，乙方应在______个工作日内出具正式评估报告。
乙方向甲方出具的评估报告原件一式两份。
八、评定服务总费用、支付时间和方式
经友好协商，本次评估服务费用总额为人民币______元。甲方支付人民币______元，剩余费用为人民币________元。
九.合同有效期
本委托合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。本合同自签署之日起生效，在所有合同项目完成之日前有效。
十.协议事项的变更
如遇不可抗力，影响评价工作未按期完成，或需提前出具评价报告，当事人可要求变更约定事项，但应及时通知当事人，协商解决问题。
十一、违约责任和争议解决
1.委托方在本委托合同执行过程中发生变更或延误，本委托合同将延期履行；如果甲方单方面终止本委托合同，甲方应支付受托人支付的相应费用，但不得超过本项目的费用总额。
2.如无特殊原因或正当理由，乙方未能在本合同规定的时间内交付评估报告，乙方应赔偿甲方评估服务费。如甲方未能按合同规定的时间向乙方提交上述相关文件、图纸、凭证及其他资料，乙方可按延误时间顺延评估报告的交付时间。
3.甲方在收到乙方提交的评估报告后______天内，如对评估结果有异议且有正当理由，可向乙方提出重新评估或重估，乙方应在收到甲方重新评估或重估申请后______天内完成委托房地产的重新评估或重估报告并交付甲方。如甲方逾期未提交，评估报告生效。
4.合同履行过程中发生争议时，双方应友好协商；协商不成的，任何一方均可将争议提交仲裁委员会仲裁。
十二.其他事项
1.当评估程序的限制对评估目的对应的评估结论产生重大影响时，乙方可以中止履行合同；如果相关限制无法解除，乙方可以解除合同。
2.甲方和相关方有责任提供必要的信息，并确保评估报告的真实性、合法性、完整性和正确使用。
3.其他相关事项:
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
2024年委托合同范本 篇20
甲方:______
乙方:______
甲乙双方通过友好协商达成协议。
一、甲方委托乙方办理项目。
二、甲方应提供相关文件和资料，并对其真实性负责，否则，由此造成的损失由甲方承担。
三、甲方委托乙方的事项如下:
1、__________________
2、__________________
3、__________________
4、__________________
四、甲方委托乙方完成工作的期限:。
五、甲方就委托项目向乙方支付的咨询费为。
六、乙方应先向甲方收取预付款。合同期满后，项目成功的，从咨询费中扣除；项目不成功的，扣除相关费用后退款。
七、甲方中途放弃委托事项的，不退还订金，乙方无故中途不提供咨询服务的，全额退还订金。
八、甲方应在委托项目完成后十天内向乙方支付全部咨询费用，否则延期一天，滞纳金为应付金额的1%。
九、本协议如有争议，双方应协商解决。如果协商失败，他们可以向法院提起诉讼。
十、本协议在乙方收到所有咨询费用后自动终止。
十一、本书一式四份，各持两份。
十二.本协议经双方签字后生效。
甲方(签字)：______乙方(盖章):______
______年______月______日；_______年_____月______日
2024年委托合同范本 篇21
甲方：
乙方：
杂志社（甲方）同 邮电（政）局（乙方）商定从 年 季 期起乙方接受甲方委托在国内（省内）负责（杂志名称）的发行工作。为共同做好出版、发行工作，甲方除向乙方填列“报刊出版详情登记表”和“出版日期、期号对照表”外，特签订本合同，双方共同信守执行。
第一条 杂志委托乙方发行后，该杂志名称、篇幅、刊期、定价、发行办法等出版情况，按年固定，中途不变（增刊、合刊、停刊除外），如特殊情况需从下半年起变动，甲方应向乙方支付变动手续费；发行全国的 元，发行本埠的 元。甲方每年于 月底前将下年度出版发行情况填写“报刊出版详情登记表”送交乙方。
第二条 交刊时间和方式
1、交刊时间和地点：杂志 月 日出版， 天内分 次均衡地送到 验收，按时交清，不留尾数。脱期10天以上出版的，在当期刊物内刊登启事或夹条公告读者，并向乙方付脱期部分定价总款额 %的延误损失补偿费。由于严重脱期出版，给乙方零售造成滞销损失，甲方？
2、捆扎规格：
3、甲方每期交刊前，送交乙方分发部门样本 份。
4、杂志印刷不清、破损、劣装、脱页，甲方应负责调换。乙方另收发刊费，无刊调换的，由甲方按全价经乙方向订户退款。
5、损耗率：甲方应按当期印数无偿加发 份供乙方补充发送损耗之用。
6、短缺率：整捆内份数不足的，按抽查短缺数折合成价款，由乙方在结算时坐扣，直到下次抽查符合规定比率为止。
第三条 甲方应在每期杂志封底右下角刊登如下内容：
1、出版日期，期号；
2、季度订阅价、本期零售价；
3、邮发杂志代号；
4、公开发行或限国内发行；
5、出版行政机关登记证码；
6、总发行处 邮电（政）局，订购处各地邮电局（所）。
第四条 杂志临时增刊，甲方须在出版前3个月将增刊审批手续或影印件通知乙方。并按规定向乙方计付劳务费。杂志临时合刊必须合价，并于出版前3个月通知乙方。
第五条 杂志交乙方发行后，甲方除在甲方自己经营的`门市部零售外，不外办或委托其他单位、个人办理发行业务。但对外地读者错过乙方收订期和在邮发范围以外的地区，甲方可自办发行。
第六条 乙方负责杂志的综合性宣传并应积极做好收订和零售工作。对甲方印刷的宣传材料，乙方免费分发、张贴。
第七条 乙方最迟于杂志出版前 天，向甲方提出本期订货数量。
第八条 及时发运杂志（应于每期杂志收齐3日内发完），如因乙方责任延误未发份数定价款额的 %偿付甲方延误损失费。
第九条 乙方应准时结付杂志款（于每期杂志送齐3日内向甲方结清）。
第十条 杂志在运递过程中，如发生被污损、雨湿、订户收不到所订杂志等情况，乙方负赔偿责任。
第十一条 甲乙双方商定：发行费率在本埠订阅的为杂志定价的 %。本埠零售为定价的 %；外埠发行的为定价的 %，并在结付帐款时由乙方坐扣。
第十二条 因刊价中途变动而提高定价时，对乙方已收部分，涨价差额由甲方负担。向甲方结算时一次坐扣，嗣后一律按新价向甲方结算。停刊减价退款，乙方按退款总额 %计收手续费。
第十三条 杂志送交乙方后，甲方因故要求撤回时，应向乙方提出正式书面通知，乙方则如下办理：
1、对尚在出版地待发的杂志立即停发，由甲方负责处理。
2、对已发行的杂志，因通知各地邮局停发、停售而使用的电话、电报费由甲方负担，停发、停送、停售的杂志由乙方负责处理。
3、对已经投送订户和已出售的杂志，乙方一律不负责收回。
4、对撤回停送、停售的杂志，甲方如重印补发，乙方另收一次发行费；不能重印补发的，甲方应刊登启事公告读者，乙方不再向订户退款。
5、甲方需要了解杂志发行数量和发行地区时，乙方应如实提供。
第十四条 本合同自签订之日起生效。每年审订一次，如双方无异议，原合同内容继续有效。但要履行续签手续（可在原合同上续签，也可填写新合同文本）。一方不执行合同规定，另一方可在合同到期三个月前提出废止合同，所造成经济损失，由违约方承担全部经济赔偿责任。
第十五条 本合同共签 份。除订立合同双方各存一份外，分别送各自上级领导机关备案。
杂志社（盖章）
负责人 （盖章）
年 月 日
邮电（政）局（盖章）
负责人 （盖章）
年 月 日
2024年委托合同范本 篇22
签订地点：______
签订日期：______
委托人(简称甲方)：______
住所：____________
法定代表人_____电话：______传真：______
拍卖人(简称乙方)，拍卖行
住所____________
法定代表人______电话______传真______
委托代理人______电挂______邮政编码______
根据《中华人民共和国拍卖法》和其他有关法规，甲乙双方经协商一致，签订本合同。
第一条 甲方愿意就下述拍卖物委托乙方依法公开拍卖：
1、拍卖物名称__________________
2、品种规格___________________
3、数量_____________________
4、质量_____________________
5、包装_____________________
6、存放地____________________
第二条 拍卖物的交付方式：
第三条 拍卖物的交付方式：
第四条 拍卖方式：
第五条 拍卖期限：
第六条 双方的权利和义务
一、甲方应保证对拍卖物拥有无争议的处分权，并向乙方提供有关的证明文件和拍卖物的详尽资料。必要时，乙方可随时向甲方要求提供咨询，甲方不得拒绝。
二、甲方可在法律允许的情况下确定拍卖物的底价;乙方不得以低于该底价的价格进行拍卖，但因此而造成不能成交的，由甲方承担责任。
三、甲方在交付拍卖物时，应向乙方提出其知道或应当知道睥拍卖物瑕疵。否则，由此造成的后果由甲方负责。
四、甲方应向乙预付受理费___元，用于拍卖物进行估价、仓储保管、运输、保险和公告、广告等项费用开支，由乙方按实际开支多退少补。属于规定情况的，由乙方先行垫付;其金额在拍卖成交后，从所得价款中扣除。
五、甲方应按成交总金额的%向乙方支付佣金;该款项也可由乙方负赔偿责任。
六、乙方应对拍卖物的底价保密，不得委托或代理他人参加竞价;亦不得委托他人进行拍卖。
七、乙方对其占管的拍卖物负适当保管责任，并应将拍卖物的变动情况及时通知甲方;确因乙方的过错而造成拍卖物损失的，由乙方负赔偿责任。
八、拍卖过程结束，乙方在收齐全部应收款项后，应通过其银行帐户，将拍卖所得价金一次全部付给甲方，不得延误。
九、对需要征税的拍卖物，由甲方交付税金;经税务机关同意，税金可从拍卖所得价款中取得。
十、拍卖成交后，由乙方按成交价金开给竞买人发票或符合税务机关规定的收据。
第七条 有关拍卖程序的中止和终止问题，根据之规定予以处理。
第八条 合同经双方签字后生效，不得违约。否则，由违约方向他方拍卖的底价的%支付违约金。因合同履行产生纠纷时，任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁，或向人民法院起诉。
第九条 其他需要约定的事项____________
第十条 本合同有效期自年月日止。
委托人(公章)______ 拍卖人(公章)______
法定代表人______ 法定代表人______
2024年委托合同范本 篇23
委托方(甲方):____
地址:____联系人:____
电话:____电子邮件:____
传真:____
受托人(乙方):____
地址:____联系人:____
电话:____电子邮件:____
传真:____旅行社业务许可证号：
第一条委托事项。
甲方委托乙方办理以下事项:____
1.预订机票
出发地:____，目的地:____
出发日期:__________年______月______日
乘客姓名:________身份证号码:________
乘客姓名:________身份证号码:________
乘客姓名:________身份证号码:________
乘客姓名:________身份证号码:________
票价:________元/张，合计____张；总金额:________人民币。
2.预订住宿
酒店位置和名称:________标准:________
数量:____房间；入住时间:__________年______月______日，退房时间:__________年______月______日。
单价:____元/间，总金额:____元。
3.发签证(签注)
目的地国家(地区):____；
送货服务费:____人民币/人，合计人；
总金额:____人民币。
4.其他委托事项
单价:____人民币，总金额:____人民币。
第二条付款时间和方式
1.甲方应在本合同签订之日起天内向乙方支付上述所有费用。
2.甲方应以下列方式支付费用:____
(1)现金支付方式；
(2)转入乙方指定的账号，账号为:____
(3)其他方法:____
第三条违约责任
1.甲方未及时支付的，承担应支付金额5%的违约金。乙方实际损失超过违约金的，甲方应赔偿乙方实际损失。
2.如因乙方原因导致代理事项未按时完成，或代理事项的完成与协议不符，乙方应承担甲方支付总额5%的违约金..甲方实际损失超过违约金的，乙方应赔偿甲方实际损失。
3.如果甲方提供的飞、住酒店、签签证人员的姓名、联系电话等相关信息不真实、不准确，乙方不承担违约责任，甲方应承担乙方为此发生的合理费用。
第四条合同的性质
1.本合同是委托合同，不是旅行团合同。不适用《旅行社条例》中旅游合同的规定，适用《民法通则》和《合同法》的相关规定。
2.相应的服务商由甲方选择确定，乙方没有选择或推荐的义务。如委托事项下承运人、酒店、签证(签注)部门提供的服务质量不符合约定，或给委托人造成人身、财产损失的，乙方不承担责任。甲方应直接与上述单位协商，乙方应提供必要的协助。
第六条争端解决
双方因本合同产生的任何争议应通过协商解决。如果协商失败，可以选择以下选项进行结算。
1.向仲裁委员会申请仲裁；
2.向人民法院提起诉讼。
第六条其他
本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份。
甲方(签字或盖章):____乙方(签字或盖章):____
______年______月______日______年______月______日
2024年委托合同范本 篇24
托运人(以下简称甲方)
承运人(以下简称乙方)
甲方家具装饰材料以零担或整车形式发往全国各地，乙方从事汽车货运公司。结合实际情况，双方本着诚实、信用、互利的原则，经协商一致，签订本合同，共同遵守。
一、货物的类型、名称和性质
甲方主要生产家具装饰材料，运输的材料主要是板材和零件。货物为普通材料，不需要特殊包装，不属于“三危险品”。本协议签订前，乙方已派人员到甲方检查货物及包装，认为可以装运。在以后每批货物装运前，乙方不仅要检查甲方发票上的数量，还要检查包装是否符合运输条件。如发现不符合运输要求，应及时提出，甲方应及时纠正。
二、合同期限
本合同为长期不确定运输合同。期限暂定为一年，从20xx年2月至20xx年2月。合同期内，双方合作良好，可以在到期前再签订一份合同继续合作。
甲方应在每次装运前至少4小时通知乙方。如果货物重量达到2吨，甲方应派车到甲方工厂装货；否则，甲方应派车到乙方指定的地点装货。在货物交付给乙方之前，甲方应承担运输费用..
在合同期内，甲方必须将其所有货物移交给乙方运输，乙方必须保证提供优质、高效、中等单价的服务。
乙方除自行直达运输外，可转由其他运输单位运输，或采用铁路或水路运输，但乙方应对甲方和收货人负责，不得因其他运输单位的责任而减轻或免除其责任。
三、货物的发送地、运费率和到达时间
单价(元/公斤)和到达时间(天)的序列号发送到装运地点。清注意
1福州、晋江、厦门、漳州
2广州深圳佛山东莞6
3台州温岭杭州温州6
4常州上海无锡0.75
5沈阳和大连0.8
6兰州银川西宁包头6
7武汉和荆州0.60
8邯郸，太原，青岛，0.65
9南昌郑州株洲0.65
10长沙常德合肥0.6
11云南xi安0.60
12南宁，桂林0.70
13北京石家庄0.65
14乌鲁木齐1.10 9
1.以上单价为乙方提供的运输费用单价..乙方必须保证本表单价为xx市五区中等单价。日后如遇单价调整，乙方应提前通知甲方。如甲方收集到本市同一距离两个以上零担运价高于上表单价10%的，可提出调整要求。在这种情况下，乙方提出两个或两个以上相同距离的零担运费率，以证明上述运费率是正确的。双方可以根据双方提供的平均运费率协商运输单价。如协商不成，甲方有权终止本合同。
2.上表中“发送至”所指的行政区划。甲方指定收货地点在表中所示地点行政区划内，城乡均不增加运费；如果收货地点不是表中注明的地点，可以参照表中最近的地点协商运费单价，也可以用最近地点公里单价乘以实际运输公里数计算运费。
3.上表运输费用单价包括运输过程中的过桥费、停车费等所有费用。到达目的地的费用应由收货人承担。
4.到达时间天数是指从甲方将货物交付给乙方的次日起至乙方将货物交付给收货人的期间。这一时期已经充分估计了乙方的各种交通条件。
5.运费在乙方发货时直接向收货人收取。
四.收货人和目的地
乙方每次运送甲方货物时，应根据甲方的“发票”或“提单”填写“运单”，并注明货物的价值。乙方运单中的条款如与本协议有冲突，以本协议为准。
甲方在将货物移交给乙方时，还应将装运单或提单的会计副本、检验副本及随附副本移交给乙方。乙方将货物交付给收货人时，发票或提单的记账和结账复印件应由收货人签字盖章后返还给甲方，收货人为个人的，应附收货人身份证复印件；收货人为单位的，应当附单位介绍信。实际收货人不是发票或者提单的，实际收货人应当持有收货人委托书，并附收货人和实际收货人的身份证复印件。
收货人不符合前款条件时，乙方工作人员应联系甲方处理。甲方应及时联系收货人。如超过8小时，除乙方逾期交货外，收货人或甲方应按本合同第七条承担违约责任..甲方和收货人未能在三天内协商收货，或者根据甲方的指示将货物运回。甲方按单程运费的1.5倍支付运费。如乙方未能按本条规定交付货物，给甲方造成损失，乙方应按装运单或提单注明的价值及其他相关费用全额赔偿。
五、货物的保险价格和保险
本合同项下的运输为保价运输，保价货物的价值为甲方装运单或提单中载明的价值。运输途中的保险费由乙方支付..
六、货物安全和赔偿
运输甲方货物时，乙方应保证货物的安全。所有在运输过程中丢失或损坏的货物应按以下方式处理:
1.收货人收货时，应根据甲方装运单或提单中的数量和规格验收货物数量。如发现货物丢失、短少或损坏，乙方应根据《货运规则》填写《货运事故记录》(一式三份)，由收货人签字后交给收货人。
2.货物灭失或者短少的，按照甲方在装运单或者提单中载明的价值赔偿，减少灭失或者短少部分的运输；如果货物受损，双方应根据损失程度和可用性协商赔偿。协商不成的，通过诉讼解决。
3.货物灭失或损坏的索赔权一般由收货人行使。收货人不行使的，由甲方行使..乙方应在收到索赔人的索赔要求后十天内提出赔偿方案。乙方未提出赔偿方案的，视为同意赔偿请求人提出的赔偿请求，并在20日内予以赔偿。
七.违约责任
1.收货人逾期支付运费或提货的，按日承担100元违约金，甲方承担连带责任。
2.逾期交货并赔偿的，乙方按日承担100元的违约金。
上述违约仅限于委托人的违约责任。因不可抗力或者战争造成迟延装运的，承运人免除违约责任。
八、争议解决的方法
双方在履行本合同过程中发生的任何争议应通过协商解决。协商不成的，通过诉讼解决。根据方便诉讼、惩罚违约的原则，任何一方都可以选择原告经营或被告经营的法院起诉。
九.其他商定事项:
1.本合同未尽事宜，双方应根据《合同法》和《道路货物运输规则》协商签订补充协议或确定双方的权利和义务。
2.双方履行本合同的通知行为应通过以下方式处理:为了及时履行，根据本合同记录的电话通知对方；如果不能及时履行，应按照本合同规定的地址通过快递邮件或本合同规定的电子邮件通知对方。
3.双方的营业执照复印件和法定代表人及委托代理人的身份证是本合同的附件。
4.本合同经双方签字盖章后生效。两份，各一份，同等效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
2024年委托合同范本 篇25
甲方(收款人):________
乙方(付款人):________
为做好住房公积金汇算清缴工作，保证住房公积金的及时归集，方便单位缴纳住房公积金，明确各方责任，经双方协商，特签订本合同如下:
一、甲乙双方承诺遵守《中华人民共和国合同法》、《支付结算办法》、《同城特别委托收款业务管理办法》。
二.乙方同意甲方在其存款账户(账号:________________________ )甲方符合要求的专用委托收款凭证应于每月5日委托给上述乙方银行，然后由甲方银行按规定转账。
三.乙方应在账户中保留足够的款项，以支付甲方委托的住房公积金，该笔款项在转账当日尚未注销。
四.乙方账户因各种原因停用期间，应主动通过其他结算方式向甲方支付款项。
五.如乙方在非正常情况下支付较多，且符合《同城委托收款管理办法》中所列的“反向委托收款”
不及物动词乙方应根据自己的需要决定是否获得收据(是、否)。
七.乙方如变更指定支付账户，应在一周内通知甲方。
八.甲乙双方签订合同后，乙方应在七天内授权本合同指定的银行，并将本合同一份发送至指定银行。
九.双方约定的其他事项:
1、_________
2、_________
十.乙方解除合同的，应持单位介绍信或本人有效身份证及本合同提前一个月与甲方办理合同解除手续。
十一.甲乙双方应全面、切实履行本合同。不履行或不完全履行合同的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定承担违约责任。
十二.如果乙方因甲方提供的纸质凭证(或电子支付信息)的错误而受到损害，甲方应承担赔偿责任。
十三.甲乙双方发生争议后，应通过协商或调解解决。协商或者调解不成的，可以向人民法院提起诉讼。
十四.本合同一式三份，甲乙双方各执一份，具有同等效力，另一份送付款人银行。本合同自双方签字之日起生效。
甲方(盖章):___________乙方(盖章):________
法定代表人(签名):______________ 授权代理人(签名):_____________
地址:________ 地址:________
签署地点:________
签署日期:_______年_________月_________ 日
2024年委托合同范本 篇26
合同号：________________
发货人(简称甲方):__________________
联系人:__________________电话号码:__________________
联系地址:__________________
承运人(简称乙方):__________________
身份证号码:__________________电话号码:__________________
联系地址:__________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为保证双方的合法权益，甲乙双方在自愿、平等、诚信的基础上签订本合同。
一、委托事项
甲方委托乙方运输合同期限为_________年，从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
二、运输方式和车辆要求
本合同委托运输方式为汽车运输，车辆为。上述车辆同时需要以下条件:
1.有车辆行驶证、道路运输证等有效证件；
2.已缴纳当年机动车交通事故责任强制保险、第三者责任保险、车载人员责任保险、货物责任保险等保险。
3.乙方在接收单位的协助下，主要负责本合同项下货物的装卸和货物装卸的签字。乙方应按照甲方的委托将货物交付至指定地点，收货单位收货，收货单位应在收货或结算单据上签字确认，乙方有责任及时将收货或结算单据移交给甲方。
四.货物保修
1.乙方保证在运输过程中没有少量或损失。
2、应采取防潮、防雨、防盗措施。
3.验收:乙方对收货单位和发货单位收到的货物数量减少或其他损失承担责任，赔偿标准以货物买卖双方的成交价格及造成的损失为准。
五、运费结算
1.付款方式:每月结算:下月前。
2.结算方式:固定报酬:甲方每月给乙方人民币元作为委托运输费用。
六、风险
1.本合同项下的货物交付给乙方后，乙方应对货物自装船之时起的损坏或灭失承担赔偿责任，但乙方难以说明货物的损坏或灭失是由不可抗力、货物的自然性质或合理损耗造成的，且甲方或收货单位；
2.乙方对货物损坏或损失的赔偿是货物买卖双方的实际成交价格以及给甲方造成的其他损失..
七、安全责任和要求
1.乙方在提货和发货过程中，应遵守甲方和收货单位的要求及相关规章制度，增强装运过程中的安全和环保意识，并确认人员的健康和安全。
2.如在运输过程中发生交通事故或违章、超限，乙方应承担由此造成的一切责任和损失。
八.解决争议的方法
在本合同履行过程中，双方如有争议，应通过友好协商解决；协商不成的，双方向江门市蓬江区人民法院提起诉讼。
九.本合同如有未尽事宜，双方应协商并签订书面补充协议。补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效。一式两份，双方各执一份，每份具有同等法律效力。
甲方:__________________乙方:__________________
时间:__________________时间:__________________
2024年委托合同范本 篇27
委托方：（以下简称甲方）
被委托方：（以下简称乙方）
甲、乙双方在自愿基础上，经平等协商，根据诚实信用原则，依据《中华人民共和国合同法》之规定，订立本委托书。
一、委托事项
甲方自愿将在远安盛世中央所购买______层______号的商铺委托交由乙方招商。
二、委托期限
委托期限______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。委托期满后，乙方将商铺的使用权及经营权无条件归还甲方。
三、委托权限
1、在本委托书第二条所约定的期限内，为市场培育期，甲方全权委托乙方进行上述商铺的招商，并代表甲方与租赁户签订《租赁合同》。甲方就______号商铺的经营所得在上述期限内不再做任何诉求。
2、在本委托书第二条所约定之期限内，乙方有自由选择合法承租人的权利。
3、合同期满后，如甲方仍继续出租商铺，同等条件下，乙方或者原经营方拥有优先承租权。
四、甲方的权利和义务
1、本委托书约定期满后，甲方有按时收回商铺的权利。
2、在本委托书所约定的合作期内，甲方不得擅自解除本委托书。
3、本委托书有效期内，甲方若转让本委托书约定商铺的所有权及产权，应与受让人约定继续履行本委托书为转让该商铺所有权及产权的附属条件，或受让人向乙方书面承诺继续履行本委托书；因丧失民事行为能力者，其继承人、法定代理人仍应继续履行本委托书。
4、根据乙方的要求提供该商铺有关证件和资料，并协助乙方办理能合法经营之证照。
5、在本委托书有效期内，甲方不得干预乙方合法使用本商铺的权利。
五、乙方的权利和义务
1、在本委托书所约定的委托期内，乙方有权选择该商铺自己经营、转让、与他方合作经营之权利。
2、本委托书所约定的商铺在本委托书约定之期限内之物业管理费、水费、电费、治安费等由乙方负责。
六、违约责任
1、若因甲方原因致使乙方不能实施或经营方不能充分实施本委托书，其法律责任由甲方承担。因此致使乙方受到经济损失的，甲方应在乙方实际受损之次日按乙方实际损失额赔偿乙方；若甲方延期支付赔偿，则按乙方实际损失额的日千分之一计算滞纳金。如造成经营方损失的，由经营方向乙方提供真实证明，一切损失由甲方按实际损失额承担。
2、若因乙方不能按时支付物业管理费、水费、电费、治安费或不遵守商场的管理规定等原因，致使甲方受损，乙方按甲方实际损失额赔偿甲方。
七、本委托书的订立、效力、履行、终止、解释、纠纷解决均适用中华人民共和国法律。
八、本委托书双方签字盖章之日起生效。
九、本委托书拟定一份，双方签字后由乙方持有。
甲方（签章）：
代表：
联系电话：
______年______月______日
乙方（签章）：
代表：
联系电话：
______年______月______日
2024年委托合同范本 篇28
委托方 (甲方)：
地址：
邮编：
电话：
传真：
受托方 (乙方)：
地址：
邮编：
电话：(见采购单)
传真：
一、甲乙方依据国家有关法律的规定，经友好协商，由甲方委托乙方代理采购所需产品(详見附件)
二、乙方通过其所属公司—中国商品电子商务配送中心代理采购甲方所需产品;
三、乙方代理采购的产品应符合甲方合同提出的各种要求，如采购的产品不符合本合同所定的要求，由乙方全权负责;
四、代理采购货款应在货到验收一切合格以后当场付款，乙方应在一天将所购产品发货到甲方指定收货地点。
五、解决合同纠纷方式：执行本合同发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，双方同意由 仲裁委员会仲裁(或向人民法院起诉)
六、本合同一式二份，双方签定后生效，甲乙双方各执一份
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
2024年委托合同范本 篇29
委托人：___________
受托人：___________
双方经协商一致，就学校________班未成年学生________的监护事宜达成如下协议：
第一条委托人委托受托人对________代为履行监护职责。
第二条受托人履行监护职责的权限与具体要求：__________________。
第三条委托期限自____年____月____日至____年____月____日止。
第四条委托人允许（不允许）受托人将监护职责转委托给第三人。
第五条受托人有将履行职责情况向委托人报告的义务。
第六条委托人应当支付的报酬、支付时间及方式：_________________。
第七条本协议解除的条件：_____________________________________。
第八条违约责任：_____________________________________________。
第九条协议争议的解决方式：本协议在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第____种方式解决：
（一）提交________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第十条 其他约定事项：_________________________________________。
第十一条本合同未作规定的，按相关法律、法规的规定执行。
委托人：___（签字）
受托人：______（盖章）
住址：____________
地址或住所：__________
联系电话：________
法定代表人：__（签字）
邮政编码：________
联系电话：____________
邮政编码：____________
协议签订时间：________年________月________日
2024年委托合同范本 篇30
甲方:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
乙方:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
根据《XX市行政区域界线管理办法》的有关规定，为加强行政区域界线界桩的维护和管理，切实维护界桩，防止丢失和损坏，甲乙双方经协商一致，签订本协议。
1、本协议的界碑指界碑诺。_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2、甲方委托乙方对界桩 _ _ _ _进行日常检查和维护，在乙方正式履行约定义务之前，甲方将向乙方详细介绍界桩的现场位置和埋设情况，并在边界线协议、界桩登记表、界桩直接维护责任单位(人)日常维护记录、界桩日常维护实拍记录等中提供界桩位置的书面说明。
3、乙方应随时检查维护的界桩，制止正在进行的破坏界桩的行为，防止界桩丢失；防止当地单位和群众在界桩上挖掘、堆放杂物，在界桩上蹲点，拴牲畜、做标记，在界桩附近埋设其他标志等危害界桩、阻碍界桩观测的行为；及时清除界桩5m范围内的杂草和杂物；定期在界碑上刻字和符号。定期填写《界桩直接维护责任单位(人)日常维护记录表》和《界桩日常维护实拍记录表》，每季度最后一个月的第一个周末报送甲方，并将界桩维护情况告知当地乡镇。
4、乙方发现其维护的界桩丢失或损坏，或因自然原因、生产、施工或其他人为原因涉及界桩位置的，应在12小时内向甲方报告。如因上述原因需要移动界桩，甲方应提前告知乙方情况。
5、界桩维护费标准，每个界桩每月_ _ _ _ _元。经甲方检查，乙方忠实履行约定义务的，甲方每六个月向乙方一次性支付一次。
6、乙方未及时制止界桩的破坏，或其他不正当履行约定义务导致界桩灭失、损坏的，乙方应按界桩费用的30%向甲方赔偿(_ _ _ _ _ _ _)。如果乙方维护的界桩丢失或损坏，甲方应停止支付从丢失或损坏到重新架设和修复界桩的维护费。
7、甲方给予一次性奖励_ _ _ _ _ _ _ _
8、因不可抗力致使界桩无法恢复原位或界桩被依法程序移动的，本协议自行解除。
9、本协议未尽事宜，由双方协商解决。
10、本协议一式三份，经双方签字或盖章后生效。生效后，甲乙双方各执一份，并报市民政局备案。
甲方代表:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
乙方代表:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
2024年委托合同范本 篇31
甲方：
乙方：
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章，经甲、乙双方友好协商，就江西500KV南昌变电站、500KV梦山变、500KV罗坊变电站的生产、生活辅助设施委托检修维护的有关事项达成如下协议：
一、委托内容
1、生活用水系统;
2、消防喷淋系统;
3、消防报警系统;
4、生活污水处理系统;
5、暖通设备(如空调、轴流风机等)及站内照明系统。
上述事项的日常维护，事故应急处理。上述事项的大修项目，在同等条件下，甲方优先考虑委托给乙方。
二、委托要求：
1、乙方应建立所需维护工作范围设备档案;
2、乙方应确保所委托设备正常工作运行;
3、乙方在接到一般设施故障通知后，应在2个工作日内恢复设备的正常运行。
三、委托期限为：年月日到年月日
四、委托费用：
委托采用包工、包料(含耗材、小修配件)的方式。每月日常检修、维护的费用暂定为叁万元整，合同价款以结算费用为准。
五、付款方法：
合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为备料款，以后按季度支付。
六、甲方的权利义务：
1、制定本项目工程运行、维修、养护工作的各项管理规章制度及考核标准，并要求乙方遵守。
2、做好工程设备、设施及维修材料、维修工具交接的前身准备工作，全面配合乙方顺利开展维护、保养等工程服务工作。
3、检查监督乙方工作的实施及制度的执行情况，并将日检中发现的设备缺陷及异常情况作详尽纪录，及时告知乙方。
4、检查跟踪乙方服务质量，遇有不合格服务、违纪人员对其进行纠正和处罚，给甲方造成的不良影响及后果，使甲方工作陷入被动的，甲方有权视情节扣除当月部分费用并要求乙方在两日内调换甲方认为达不到工作要求的工程人员。(处罚标准由甲乙双方服务人员补充协商制定)
5、按本合约中规定的付款方式、金额、时间按时支付委托费用。
6、甲方有权调动乙方服务人员义务参加应急突发事件。
七、乙方权利义务
1、本合同一经签订，乙方应提交针对用水系统、喷淋系统、报警系统、污水处理系统、空调及站内照明系统管理方案，配备专业技术人员负责设备的日常运行、维护和管理工作，并做好设备、设施的维护工作。
2、乙方应全面遵守甲方制定的各项规章制度及日常行为规范，热心周到为甲方服务。
3、有完整详细的管理记录、运行记录、检查记录、维修纪录、保养纪录。
4、乙方在管理范围内发现的不安全隐患提出书面整改意见，甲方应认真研究并书面形式回复，甲方未采取有效措施造成的事故以及经济损失，乙方承担责任。
5、报修工作因乙方长时间不能解决造成的后果，由乙方负责。
6、因乙方人员工作失职、失误造成甲方及设备、财产损失，由乙方全额赔偿。
7、本合同终止时，乙方必须向甲方移交全部管理的档案资料。
8、因乙方责任造成的人员安全、设备损坏等损失，均由乙方负责。
9、如不可抗力协商同意终止。
八、本协议一式肆份，具有同等效力，甲、乙双方各持贰份，本协议未尽事宜，由双方协商解决。
甲方：乙方：
(代表签字及盖章)(代表签字及盖章)
年月日年月日
2024年委托合同范本 篇32
委托方（甲方）：________
法定代表人：________
邮寄地址：________________
联系信息：________
受托人（乙方）：________
法定代表人：________
邮寄地址：________
联系信息：________
为促进业务有效发展，保护甲乙双方的合法权益，特签订如下协议：
一、委托事项
双方同意乙方委托甲方的业务为________。
二、委托费用及支付方式
1、根据有偿服务原则及相关收费标准_________________元整。
2、上述费用由甲方在签订委托协议后_____日内一次性支付。
3、协议期内，甲方向乙方提出协议以外的相关事宜及其他单项代理事宜，其他协议另行签订，乙方给予优惠。
三、甲方的义务和责任
1、甲方应积极配合乙方代理，并提供必要的工作条件。
2、甲方必须及时向乙方提供与委托事项相关的会计凭证、账簿、报表等涉税资料，并对其真实性、合法性和完整性负责。因甲方提供的涉税资料不准确导致代理结果错误的，乙方不承担赔偿责任。
3、甲方不得指使乙方代理人实施违反税收法律法规的行为。在这种情况下，乙方有权在得到通知后终止代理。
4、甲方应按约定的条件按时足额支付代理费。
四、乙方的义务和责任
1、乙方接受委托后，应及时委托代理人为甲方提供约定的服务。
2、乙方委托的代理人必须保守在执业过程中知悉的甲方商业秘密，维护甲方的合法权益。
五、违约责任
签订后，双方应积极履行合同，不得无故终止合同。任何一方违约，违约方应支付上述总费用的_____倍作为违约金。因法律情况或特殊原因终止的，提出终止的一方应及时通知另一方，并给予另一方必要的准备时间。
六、其他
1、本协议履行过程中，如遇情况变化，如需对相关条款进行变更或补充，双方应协商同意。
2、争议解决：本协议履行过程中如有争议，双方应协商解决。协商不成的，双方均可向人民法院提起诉讼。
3、本协议经双方法定代表人（或其代理人）签字并加盖单位公章后生效。
4、本协议有效期为___________至___________。
5、本协议以__________________________________________________________________________
6、本协议未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议。
甲方：________
法定代表人：________
签字日期为________________________________________________________。
乙方：________
法定代表人：________
开户银行：________
账户：________
签字日期为________________________________________________________。